某二级公路的主要工序如下表:网络计划施工中发生了如下事件:事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工10d。针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/d,利润损失费为人民币0.2万元/d。问题1.计算图示网络工期,并指出关键线路。

题目

某二级公路的主要工序如下表:

网络计划

施工中发生了如下事件:

事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。

事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。

事件3:由于图纸晚到,导致E工作停工10d。

针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/d,利润损失费为人民币0.2万元/d。

问题

1.计算图示网络工期,并指出关键线路。


相似考题
更多“某二级公路的主要工序如下表:网络计划施工中发生了如下事件:事件1:由于施工单位设备故障,导致C工 ”相关问题
  • 第1题:

    某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容,主、副坝均为土石坝。施工单位与项目法人签订了施工合同。
    施工单位项目部根据合同工期编制的施工进度计划(单位:天)如下图,监理单位已经审核批准。



    工程开工后发生如下事件:
    事件1:依据已批准的进度计划,结合现场实际,施工单位绘制主坝的作业计划横道图如下。



    事件2:由于移民搬迁问题,C工作时断时续,在第75天末全部完成,由此增加费用30000元。
    事件3:由于施工设备损坏,导致A1工作停工3天,其工作在第23天末全部完成,机械闲置、人员窝工费用标准为15000元/天。
    事件4:A4工作从开工后第80天末开始,因施工过程中出现质量缺陷需处理,A4工作的实际持续时间为20天,工程费用增加10000元。
    问题:
    1.计算网络计划总工期;指出A1、A4、B2、B3、C中哪些是关键工作、哪些是非关键工作?
    2.根据事件1,指出横道图中进度计划安排与监理单位批准的网络图进度计划安排的不同之处;如按横道图中进度计划安排实施,主坝工程的施工能否满足网络图计划要求,并说明理由。
    3.指出事件2、事件3、事件4的责任方,并分别分析对工期的影响。
    4.综合事件2、事件3、事件4,计算实际总工期;施工单位应提出多少费用补偿要求。


    答案:
    解析:
    1.网络计划总工期为120天;关键工作:A1、B3;
    非关键工作:B2、A4、C。
    2.(1)横道图进度计划安排与网络图进度计划安排的不同之处:
    ①A2工作持续时间网络图计划为25天,横道图计划为20天。
    ②A3工作开始时间网络图计划为第45天末,横道图计划为第40天末。
    ③A4工作在网络图计划中持续时间15天,总时差为10天,可以在第75天末至第100天末中安排,在横道图计划从第80天末开始,持续时间15天。
    (2)主坝工程施工横道图计划为95天,可以满足网络图中计划中主坝的最长工作时间100天的要求。
    3.事件2的责任方为项目法人,C工作为非关键工作,总时差为35天,延期25天,未超过总时差,不影响工期。
    事件3的责任方为施工单位,A1虽为关键工作,延误3天(23-20=3天),但在横道图安排,将关键工作的A2的持续时间调整缩短了5天,可见A1延误不影响总工期,但对后续工作有影响。
    事件4的责任方为施工单位,A4工作实际完成时间第100天末(80+20=100天),不影响工期,可见主坝的施工依据横道图计划实施。
    4.实际总工期为120天,施工单位应提出30000元的费用补偿要求(事件2是项目法人责任可以提出补偿,事件3、事件4是施工单位责任不能提出补偿)。



    1.(1)通过工作、节点计算时间参数,总时差为最小的工作为关键工作,由关键工作组成的线路为关键线路。
    (2)最长线路法计算总工期、确定关键线路(关键工作)。线路最长者为关键线路,关键线路上的工作为关键工作,最长线路上工作持续时间之和为总工期。
    本题采用节点法计算:



    关键线路为:A1→A2→A3→B3→B4(关键线路上的工作为关键工作,其余为非关键工作)。
    解题思路:这是一道关于进度计划方面的考题,考核考生对网络进度计划时间参数、概念及计算方法的掌握。
    2.网络图计划与横道图计划的比较,可从同一工作的开始时间、持续时间、总时差、连续性和机动性等方面进行分析。
    解题思路:这是一道有关进度计中网络图与横道图计划的题目,主要考核两种计划表示方法特点的掌握。
    3.根据《水利水电工程则判断延误时间是否超过总时差,若超过则影响工期;其余情况均不影响工期。
    事件2中因为移民安置为发包人职责,因移民问题影响施工,责任为项目法人。
    事件3中设备损坏、事件4中的质量缺陷均为施工单位造成,故为施工单位责任。C工作为非关键工作,延期25天(75-50=25天)未超过总时差为35天,故不影响工期。主坝按横道图计划实施,A2工作的持续时间缩短了5天,可见A1的总时差为5天,A1延误3天未超过总时差。A4工作按横道图计划,实际完成时间第100天末(80+20=100天),不影响工期。
    解题思路:这是一道关于进度延误分析方面的考题,考核对进度延误责任认定,以及对总工期影响程度的分析能力。
    4.依据原逻辑关系和计划,按实际进度时间数据重新计算工期。
    根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中,“由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。”
    ①既影响工期,又增加费用,可提出工期和费用索赔;
    ②不影响工期且增加费用,不可提出工期索赔,但可提出费用索赔;
    ③影响工期且不增加费用,可提出工期索赔,但不可提出费用索赔。
    将网络计划与所发生的事件进行比较,A1工作持续时间为23天,A2工作持续时间20天,C工作持续时间为75天,A4工作结束时间为第100天末,其余工作均按计划进度实施,据上述分析计算,实际工期为120天。
    在上述事件中的事件2延误的责任为项目法人,施工单位可提出30000元的费用补偿要求。
    解题思路:这是一道对工期延误综合分析、合同履约的题目,考核对网络进度计划综合运用,按合同约定,计算与此相关的工期和费用。

  • 第2题:


    背景


    某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下图所示的网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。


    在实施过程中,发生了如下事件。事件一:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维修花费2万元,同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8天;事件二:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8天,造成施工单位经济损失2000元/天;事件三:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E(0号台身)实际时间比计划时间拖延15天,造成施工单位经济损失1600元/天。


    问题:


    1.根据网络图计算该工程总工期,并指出关键路线。


    2.分别分析事件一、二、三对总工期的影响,并计算施工单位可获得的工期赔偿。


    3.分别分析施工单位能否就事件一、二、三导致的损失向业主提出费用索赔,说明理由,并计算索赔金额。


    4.将背景中的双代号网络改为单代号网络。




    答案:
    解析:

    1.总工期=15+30+50+40+10=145(天),关键线路①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩(或A→B→F→H→J)。


    2.事件一,罕见特大暴雨属于不可抗力事件,费用不得索赔;理应获得工期赔偿,但工作D是非关键工作,拖延时间8天未超过其总时差,所以对总工期没有影响,不予索赔。事件二,对总工期有影响,会使总工期延长8天,因为工作F为关键工作。施工单位租赁的施工机械未及时进场,属于施工单位责任,费用和工期不予索赔。事件三,业主变更设计但未及时向施工单位提供图纸,属于业主责任,可获得工期和费用赔偿,因为E工作拖延时间超过其总时差5天,变为关键工作,工期变为150天,索赔5天。


    3.事件一为不可抗力,不可获得费用赔偿(该项损失一般找保险公司,不得找业主索赔)。事件二中是施工单位的责任,不予赔偿。事件三为业主责任,可索赔金额费用:1600*15=24000(元)。所以,施工单位一共可获得24000元的费用赔偿。


    4.



    1.线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路,关键线路的长度就是网络计划的总工期。从网络图中可以看出:总工期=15+30+50+40+10=145(天),关键线路①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩(或A→B→F→H→J)。


    2.承包商提出工期索赔,通常是由于下述原因:(1)合同文件的内容出错或互相矛盾;(2)监理工程师在合理的时间内未曾发出承包商要求的图纸和指示;(3)有关放线的资料不准;(4)不利的自然条件;(5)在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物;(6)额外的样本与试验;(7)业主和监理工程师命令暂停工程;(8)业主未能按时提供现场;(9)业主违约;(10)业主风险;(11)不可抗力。


    3.延期产生的费用索赔:以上提出的工期索赔中,凡属于客观原因造成的延期,属于业主也无法预见的情况,如特殊反常天气等,承包商可得到延长工期,但得不到费用补偿。凡纯属业主方面的原因造成延期,不仅应给承包商延长工期,还应给予费用补偿。


    4.本问主要考查网络计划在公路工程进度计划中的应用。


  • 第3题:

    单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了网络计划,如下图所示(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。



    过程中,发生了如下事件:
      事件1:工作D(1号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维修花费2万元,同时导致工作D实际时间比计划时间拖延8d。
      事件2:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作F(1号台身)实际时间比计划时间拖延8d,造成施工单位经济损失2000元/d。
      事件3:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作E(0号台身)实际时间比计划时间拖延15d,造成施工单位经济损失1600元/d。
      【问题】
      1.根据网络图计算该工程的总工期,并指出关键路线。
      2.分别分析事件1、2、3对总工期的影响,并计算施工单位可获得的工期补偿。
      3.分别分析施工单位能否就事件1、2、3导致的损失向业主提出索赔,说明理由,并计算索赔金额。
      4.将背景中的双代号网络改为单代号网络。


    答案:
    解析:
      1.工期为145天。
      关键线路为:①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩(或A→B→F→H→J)
      2.事件1中,工作D为非关键工作,总时差为10,其对总工期的影响是误期8-10=-2,无影响。
      事件2中,工作F为关键工作,其对总工期的影响是误期8天。
      事件3中,工作E为非关键工作,总时差为10,其对总工期的影响是误期15-10=5天。
      施工单位可以就事件1、3导致的工期延误提出工期补偿要求,不能就事件2导致的工期延误提出工期补偿要求。施工单位可获得的工期补偿为max=5天。
      3.事件1:属于天气原因(或属双方共同承担的风险),不能提出费用索赔。
      事件2:由于施工单位原因导致的损失,不能提出费用索赔。
      事件3:由于业主原因导致的损失,可以提出费用索赔。索赔金额为15×1600=24000元。
      4.单代号网络为:

  • 第4题:

    背景资料:
    某二级公路的主要工序如下表:

    施工单位编制了如下网络计划:

    施工中发生了如下事件:
    事件一:由于施工单位设备故障,导致 C 工作中断 4d。
    事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致 D 工作晚开工 15d。
    事件三:由于图纸晚到,导致 E 工作停工 10d。
    针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币 1.5 万元/d,利润损失费为人民币 0.2 万元/d。
    该工程施工期间,原材料价格波动很大,施工合同中约定只对水泥、柴油及石材采用调值公式法进行价差调整。基期为当年 5 月,工程款按月计量,每月调整价差。该工程投标函投标总报价中,水泥占 35%,柴油占 15%,石材占 20%,各月价格见下表。

    1. 计算图示网络工期,并指出关键线路。
    2. 针对背景中的网络计划,分别分析 C、 D、 E 工作工期索赔和费用索赔的合理性
    3. 计算可索赔的费用。(列式计算,保留两位小数点)
    4. 8 月份未调价进度款为 4338 万元,调价之后的当月工程款是多少?(列式计算,保留两位小数点)


    答案:
    解析:
    1.图示网络工期为 40+50+90+140=320d,
    关键线为: A→C→F→I 或①→②→④→⑦→⑩。
    2. C 工作:工期索赔和费用索赔不合理。因为导致 C 工作中断的原因是施工单位设备故障,应由施工单位承担责任。
    D 工作:工期索赔和费用索赔不合理。虽然百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力,施工单位理应可以索赔工期,但是,工作的总时差为 30d,晚开工 15d 没有超过其总时差,所以不可提出工期索赔的申请。不可抗力发生后的停工损失的责任应由施工单位承担,所以也不可提出费用索赔的申请。
    E 工作:工期索赔不合理,费用索赔合理。图纸晚到造成的停工责任应由建设单位承担,因此可提出费用索赔的申请。但由于 E 工作有 10d 的总时差,停工时间没有超过总时差,因此不可提出工期索赔的申请。
    3.可索赔的费用=10d×(1.5 万元/d+0.2 万元/d) =17.00 万元
    4.8 月份: 4338×(0.3+0.35×4280/3800+0.15×6.13/5.9+0.2×215/200) =4619. 97(万元)。

  • 第5题:

    某山区二级公路的主要工序见下表。施工中发生了如下事件:事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4天。事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15天。事件3:由于业主提供的图纸晚到,导致E工作停工10天。针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理机构提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/天,利润损失费为人民币0.2万元/天。
    【问题】3.计算可索赔的费用。


    答案:
    解析:
    3.可索赔的费用(包括成本损失费和利润):10天×(1.5+0.2)万元/天=17万元。

  • 第6题:

    某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件:事件1:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由于建设单位提出工程变更,使施工进度受到较大影响。截至第8个月末,未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2:建设单位要求本工程仍按原合同工期完成,施工单位需要调整施工进度计划,以便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。
    【问题】4.针对事件2,施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么?相应增加的费用为多少?


    答案:
    解析:
    4.针对事件2,施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是:I工作缩短1个月,E工作缩短1个月。相应增加费用=(14+18)万元=32万元。

  • 第7题:

    某山区二级公路的主要工序见下表。施工中发生了如下事件:事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4天。事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15天。事件3:由于业主提供的图纸晚到,导致E工作停工10天。针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理机构提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/天,利润损失费为人民币0.2万元/天。
    【问题】4.结合上述背景材料,分析施工单位应编制哪些安全生产专项施工方案。


    答案:
    解析:
    4.结合背景,根据有关规定,施工单位应编制路基土石方开挖、挡墙基坑开挖、桥梁基础施工、上边坡防护工程等的施工安全生产专项施工方案。

  • 第8题:

    某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目,并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件:事件1:施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料,施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场,遭到材料供应商的拒绝,两天后才将材料运到施工现场。事件2:某设备供应商由于进行设备调试,在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位,恰好此时该设备的价格下降,施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款,设备供应商则要求按原价执行,双方为此产生了争议。事件3:施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到,施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费,此时,双方签订的合同终止。事件4:施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量,从而减少分包单位的合同价格,为施工单位创造更高的利润。
    【问题】1.请分析事件1中材料供应商的做法是否正确?为什么?


    答案:
    解析:
    1.事件1中材料供应商的做法正确。原因:合同法规定,当合同履行期限不明确的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。

  • 第9题:

    某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件:事件1:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由于建设单位提出工程变更,使施工进度受到较大影响。截至第8个月末,未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2:建设单位要求本工程仍按原合同工期完成,施工单位需要调整施工进度计划,以便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。
    【问题】2.事件1中,逐项分析第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度,并说明理由。


    答案:
    解析:
    2.事件1中,第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度及理由。(1)C工作拖后时间为3个月,对工期和后续工作均无影响。理由:C工作应该在6月末完成,现在需要在9月末完成,因此,C工作拖后时间为3个月;C工作的总时差为3个月,不会影响工期;C工作的自由时差为3个月,不会影响后续工作。(2)E工作拖后时间为2个月,使工期和后续工作均延期2个月。理由:E工作应该在9月末完成,现在需要在11月末完成,因此,E工作拖后时间为2个月;由于E工作为关键工作,所以会使工期和后续工作均延期2个月。(3)F工作拖后时间为2个月,对总工期和后续工作均无影响。理由:F工作应该在7月末完成,现在需要在9月末完成,因此,F工作拖后时间为2个月;F工作总时差为3个月,拖后2个月不会影响总工期,自由时差为2个月,拖后2个月不影响后续工作。

  • 第10题:

    某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目,并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件:事件1:施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料,施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场,遭到材料供应商的拒绝,两天后才将材料运到施工现场。事件2:某设备供应商由于进行设备调试,在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位,恰好此时该设备的价格下降,施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款,设备供应商则要求按原价执行,双方为此产生了争议。事件3:施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到,施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费,此时,双方签订的合同终止。事件4:施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量,从而减少分包单位的合同价格,为施工单位创造更高的利润。
    【问题】4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议是否属于合同争议?请说明合同争议处理的方式有哪几种?


    答案:
    解析:
    4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议属于合同争议。合同争议处理的方式有:(1)协商;(2)调解;(3)仲裁;(4)诉讼。

  • 第11题:

    某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目,并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件:事件1:施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料,施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场,遭到材料供应商的拒绝,两天后才将材料运到施工现场。事件2:某设备供应商由于进行设备调试,在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位,恰好此时该设备的价格下降,施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款,设备供应商则要求按原价执行,双方为此产生了争议。事件3:施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到,施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费,此时,双方签订的合同终止。事件4:施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量,从而减少分包单位的合同价格,为施工单位创造更高的利润。
    【问题】3.请分析事件2中施工单位的做法是否正确?为什么?


    答案:
    解析:
    3.事件2中施工单位的做法是正确的。原因:合同法规定,逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时按照新价格执行。

  • 第12题:

    某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,其各工序之间的逻辑关系如下表(时间单位:月)。各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

    施工过程中发生如下事件:
    事件1:工作C 开始后,施工单位发现设计存在问题,依据有关要求履行了设计变更程序。
    事件2:施工中遭遇不可抗力,导致工作G 停工2 个月、工作H 停工1 个月,并造成施工单位20 万元的窝工损失,应建设单位要求,为确保工程按原计划时间完成,产生赶工费15万元。施工单位向项目监理机构提出申请,要求费用补偿35 万元,工程延期3 个月。
    【问题】
    1.指出该施工总进度计划的总工期及关键工作,工作G 的总时差为多少个月?

    2.针对事件1,写出施工单位发起设计变更的一般程序。
    3.事件2 中,项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期分别为多少?说明理由。
    4.施工进度计划调整的原则有哪些?


    答案:
    解析:
    1.根据工作之间的逻辑关系绘出双代号网络图如下:(不要求画到答题纸上)总工期25 个月,关键工作:A、E、H、J、L、N 和C、F、H、J、L、N 工作G 的总时差为3个月。
    2.施工单位发现需要设计变更时,应由项目部专业工程师提出设计变更申请单,经项目部技术管理部门审签后,送交建设(监理)单位审核。经设计单位同意后,由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位(监理)会签后生效。
    3.应批准的费用补偿为 15 万元,工期不予索赔。
    理由:根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发生不可抗力事件,承包人的施工机械损坏及停工损失,应由承包人承担;发包人要求赶工的,赶工费用由发包人承担。所以施工单位20 万元的窝工损失不能索赔,而应建设单位要求的赶工费 15 万元可以补偿。
    H 工作为关键工作,停工 1 个月后在建设单位要求下通过赶工使 H 工作按原计划完成,所以不影响总工期。而工作 G 有 3 个月总时差,停工 2 个月不影响总工期,所以工期不予延期索赔。
    4.施工进度计划调整的原则
    (1)当出现进度偏差影响到后续工作或总工期,需要采取进度调整时,首先应确定可调整施工进度的范围,主要是指关键工作、后续工作的限制条件以及总工期允许变化的范围。
    (2)调整的对象必须是关键工作,并且该工作有压缩的潜力,同时与其他可压缩的工作相比赶工费是最低的

  • 第13题:

    某二级公路项目,经公开招标确定了承包人并按招标文件签订了施工合同。工程开工前承包人编制了施工组织计划并获得了监理的批准。施工中发生了如下事件:
    事件1:由于施工单位设备故障,导致挡墙基坑开挖中断4d。
    事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致涵洞施工晚开工15d。
    事件3:由于图纸晚到,导致桥梁基础施工停工10d。
    针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/d,利润损失费为人民币0.2万元/d。
    <1> 、分别分析上述三个事件工期索赔和费用索赔的合理性。
    <2> 、计算可索赔的工期和费用。
    <3> 、简要说明索赔的文件包括哪些?


    答案:
    解析:
    1.事件1:工期索赔和费用索赔不合理。因为导致挡墙基坑开挖工作中断的原因是施工单位设备故障,应由施工单位承担责任。
    事件2:工期索赔合理,费用索赔不合理。因为百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力,施工单位可以索赔工期。不可抗力发生后的停工损失责任应由施工单位承担,所以费用索赔不成立。
    事件3:工期索赔和费用索赔合理。图纸晚到造成的停工责任应由建设单位承担,因此可提出工期和费用索赔的申请。
    2.可索赔的工期=15+10=25d。
    可索赔的费用=10d×(1.5+0.2)=17(万元)。
    3.索赔的文件主要包括:索赔信、索赔报告、详细计算书与证据。

  • 第14题:

    某二级公路的主要工序如下表:

    施工单位编制了如下网络计划:

    施工中发生了如下事件:事件一:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4天。事件二:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15天。事件三:由于图纸晚到,导致E工作停工10天。针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/天,利润损失费为人民币0.2万元/天。问题:1.计算图示网络工期,并指出关键线路。2.针对背景中的网络计划,分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。3.计算可索赔的费用。4.结合背景,分析施工单位应编制哪些安全生产专项施工方案。


    答案:
    解析:
    1.网络工期为320天。关键线路为:①→②→④→⑦→⑩(或:A→C→F→I)。2.事件一中,由于是施工单位的设备故障,属于施工单位应承担的风险,所以工期和费用索赔不合理。事件二中,百年一遇的冰雪灾害属于双方共同的风险,可以考虑工期索赔,而不应有费用索赔。事件三中,是由于业主迟交图纸引起的,为业主应承担的风险,可以考虑工期和费用的索赔,但不应考虑利润要求。3.可索赔的费用为:10×1.5=15万元。4.应编写的专项施工方案有:高边坡处理方案,石方爆破方案,挡墙基础施工方案,桥梁中的梁、拱、柱等构件施工方案,钻孔灌注桩基础施工方案,高处作业施工方案,水上水下作业施工方案等。

    1.本题考点所涉及的内容主要在公共科目《工程建设项目管理》中,这是一个常考点,需要考生结合综合科目复习。

    [解答分析]本题考查双代号网络计划的计算以及关键路线的确定。按照“线路时间最长的即为关键线路”的确定方法,根据线路工期计算,时间最长的为320天,对应的线路为①→②→④→⑦→⑩(或:A→C→F→I)。需要注意关键线路的表达既可以用关键节点来描述,也可以用关键工作来描述,但通常用其中任何一种方法即可。2.此问涉及的主要是索赔原因和责任划分。在综合科目和专业科目均有叙述。通常原因和责任是密切相关的,原因是什么,责任是谁的就很清楚了。而原因无非分成承包商原因、非承包商原因和不可抗力,前两种很好判断,对于不可抗力需要具体情况具体分析,甚至还需要看合同中的相关条款是如何描述的。

    [解答分析]本题是关于索赔中业主方与承包方责任的划分问题。事件一中,由于是施工单位自有设备损坏,责任在于施工单位,所以造成的损失应当由施工单位自行承担。可见施工单位不应该提起对损坏设备的索赔。事件二,由于不可预见的不可抗力因素造成工程延期或工程本身损害的通常由业主承担,本案例中“百年一遇的冰雪灾害”属于有经验承包商能预见的灾害之外,故可以索赔,但由于只影响了工期,故只能进行工期索赔。事件三,业主有义务向施工方交付与工程相关的全部图纸,技术资料等相关文件。可见针对本案例中业主迟交图纸引起的停工,施工单位可以要求工期和费用索赔。3.本题实际上仍然是考查对索赔成立与否的认识,只要搞清楚哪些可索赔,哪些不可索赔,然后只需要计算合理索赔涉及的费用即可。

    [解答分析]考查索赔成立的理由以及费用的计算。根据第2问的结论,D工作不能要求费用索赔,E工作可以要求费用索赔,但不能进行利润索赔。故索赔天数为10天。索赔费用为:10×1.5=15万元。4.根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部令2007年第1号文件)的规定,对下列危险性较大的工程应当编制专项施工方案,并附安全验算结果:(1)不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖;(2)滑坡和高边坡处理;(3)桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程;(4)桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等;(5)隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等;(6)水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等;(7)水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等;(8)爆破工程;(9)大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除;桥梁、码头的加固与拆除;(10)其他危险性较大的工程。结合本项目中所描述的工程,可见需要编写专项施工方案就包括:高边坡处理方案,石方爆破方案,挡墙基础施工方案,桥梁中的梁、拱、柱等构件施工方案,钻孔灌注桩基础施工方案,高处作业施工方案,水上水下作业施工方案等。

    [解答分析]此处要求考生了解根据相关法规规定,工程中哪些分部分项工程或工序需要编制专项方案。

  • 第15题:

    某二级公路的主要工序见下表。

    施工中发生了如下事件。
    事件一:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4d。
    事件二::由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15d。
    事件三:由于图纸晚到,导致E工作停工10d。
    针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/d,利润损失费为人民币0.2万元/d。
    问题:
    1.计算图示网络工期,并指出关键线路。
    2.针对背景中的网络计划,分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。
    3.计算可索赔的费用。
    4.结合背景,分析施工单位应编制哪些安全生产专项施工方案。


    答案:
    解析:
    1.线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路,关键线路的长度就是网络计划的总工期。有网络计划图知:关键线路为A—C一F—I,总工期=40+50+90+140=320(天)。
    2.关于工期索赔,通常是由于下述原因:(1)合同文件的内容出错或互相矛盾;(2)监理工程师在合理的时间内未曾发出承包商要求的图纸和指示;(3)有关放线的资料不准;(4)不利的自然.条件;(5)在现场'发现化石、钱币V有价值妁物品或文物;(6)额外的样本与试验;(7)业主和监理工程师命令暂停工程;(8)业主未能按时提供现场;(9)业主违约;(10)业主风险;(11)不可抗力。
    以上提出的工期索赔中,凡属于客观原因造成的延期,属于业主也无法预见到的情况,如特殊反常天气等,承包商可得到延长工期,但得不到费用补偿。凡純属业主方面的原因造成拖期,不仅应给承包商延长工期,还应给予费用补偿。
    3.可索赔的费用=10X (1.5+0.2)=17(万元)。
    4.施工单位应编制的安全生产专项施工方案有:不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖;滑坡和高边坡处理;桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程;桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等;隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等;水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等;水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等;爆破工程;大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除;桥梁、码头的加固与拆除;其他危险性较大的工程。

  • 第16题:

    某工程项目总承包单位上报了如下施工进度计划网络图(时间单位:月),并经总监理工程师和业主确认。施工过程中发生了如下事件:



    事件一:施工单位施工至D工作时,由于业主在细部设计上提出了新要求,设计单位重新进行了设计。造成D工作施工时间延长了2个月,施工单位人工费、机械费损失2万元,施工单位提出了工期、费用索赔要求。事件二:施工单位施工到H工作时,由于业主自行采购的工艺设备提前到场,业主要求提前工期,施工单位增加了劳动力及材料,将H工作施工时间缩减至7个月。施工单位提出了措施费2万元的索赔要求。问题(1)指出原施工进度计划网络图的关键线路,并写出总工期。(2)事件一中,施工单位的索赔是否合理,并分别说明理由。(3)事件二中,施工单位的索赔是否合理,并说明理由。(4)指出经调整后网络计划的关键线路,并列式计算工作C、工作E的总时差、自由时差,以及实际总工期。


    答案:
    解析:
    (1)其关键线路共有3条,分别为:A→B→D→H→L;A→B→E→H→L;A→C→F→L。总工期:T=26个月。(2)工期索赔合理,费用索赔合理。理由:1)D工作在关键线路上,影响了总工期;2)重新设计,属业主责任。(3)合理。理由:业主原因。(4)经过调整后,关键线路为:A→B→D→G→L;1)计算各工作的ES,EF:




  • 第17题:

    某山区二级公路的主要工序见下表。施工中发生了如下事件:事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4天。事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15天。事件3:由于业主提供的图纸晚到,导致E工作停工10天。针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理机构提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/天,利润损失费为人民币0.2万元/天。
    【问题】1.计算图中所示网络计划工期,并指出关键线路。


    答案:
    解析:
    1.图中网络计划工期为320天,关键线路为A-C-F-I。

  • 第18题:

    某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目,并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件:事件1:施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料,施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场,遭到材料供应商的拒绝,两天后才将材料运到施工现场。事件2:某设备供应商由于进行设备调试,在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位,恰好此时该设备的价格下降,施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款,设备供应商则要求按原价执行,双方为此产生了争议。事件3:施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到,施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费,此时,双方签订的合同终止。事件4:施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量,从而减少分包单位的合同价格,为施工单位创造更高的利润。
    【问题】2.根据事件1,简要说明合同当事人在约定合同内容时,一般应包含哪些条款?


    答案:
    解析:
    2.合同当事人在约定合同内容时,一般应约定以下条款:(1)当事人的名称或者姓名和住所;(2)标的;(3)数量;(4)质量;(5)价款或者报酬;(6)履行期限、地点和方式;(7)违约责任;(8)解决争议的方法。

  • 第19题:

    某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件:事件1:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由于建设单位提出工程变更,使施工进度受到较大影响。截至第8个月末,未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2:建设单位要求本工程仍按原合同工期完成,施工单位需要调整施工进度计划,以便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。

    【问题】3.针对事件1,项目监理机构应批准的工程延期时间为多少?说明理由。


    答案:
    解析:
    3.针对事件1,项目监理机构应批准的工程延期时间为2个月。理由:处于关键线路上的E工作拖后2个月,影响总工期2个月,其他工作没有影响工期。

  • 第20题:

    某山区二级公路的主要工序见下表。施工中发生了如下事件:事件1:由于施工单位设备故障,导致C工作中断4天。事件2:由于百年一遇的冰雪灾害,导致D工作晚开工15天。事件3:由于业主提供的图纸晚到,导致E工作停工10天。针对上述事件中的暂停施工,施工单位在合同规定时间内向监理机构提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定,成本损失费为人民币1.5万元/天,利润损失费为人民币0.2万元/天。
    【问题】2.针对背景材料中的网络计划,分别分析C、D、E工作延误,施工单位提出工期索赔和费用索赔的合理性。


    答案:
    解析:
    2.针对背景中的网络计划,对C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性分析如下。(1)C工作:工期索赔和费用索赔不合理。因为导致C工作中断的原因是施工单位设备故障,应由施工单位承担责任。(2)D工作:工期索赔和费用索赔不合理。虽然百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力,施工单位理应可以索赔工期,但是D工作的总时差为30天,晚开工15天没有超过其总时差,所以不可提出工期索赔的申请。不可抗力发生后停工损失的责任应由施工单位承担,所以也不可提出费用索赔的申请。(3)E工作:工期索赔不合理,费用索赔合理。图纸晚到造成的停工责任应由建设单位承担,因此可提出费用索赔的申请。但由于E工作有10天的总时差,停工时间没有超过总时差,因此不可提出工期索赔的申请。

  • 第21题:

    某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目,并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件:事件1:施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料,施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场,遭到材料供应商的拒绝,两天后才将材料运到施工现场。事件2:某设备供应商由于进行设备调试,在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位,恰好此时该设备的价格下降,施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款,设备供应商则要求按原价执行,双方为此产生了争议。事件3:施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到,施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费,此时,双方签订的合同终止。事件4:施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量,从而减少分包单位的合同价格,为施工单位创造更高的利润。
    【问题】6.事件4中的合同当事人签订的合同是否有效?请说明在什么情况下可导致合同无效?


    答案:
    解析:
    6.事件4中的合同当事人签订的合同无效。以下情况可导致合同无效:(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。

  • 第22题:

    通过公开招标,某施工单位与建设单位签订了施工承包合同,该工程合同工期 190 天,开工前施工单位向监理工程师提交了施工进度计划,其中的网络计划图如下:

    工程施工中发生了如下事件:
      事件 1:由于施工单位前期进场设备不足,造成工作 A 持续时间延长 15 天,人员窝工损失3 万元。
      事件 2:由于监理抽查时发现钢筋不合格,造成返工处理,导致工作 B 停工 10 天,费用损失 5 万元。
      事件 3:由于强暴雨影响,工作 C 持续时间延长 10 天,工作 D 持续时间延长 8 天、费用损失 20 万元。
      事件 4:由于征地拆迁问题,工作 E 持续时间延长 20 天。
      事件 5:由于设计单位优化设计,造成工作 H 停工 15 天;收到优化设计图纸后,由于施工单位设备故障停工3 天。
    问题:
    1.按照网络计划,确定该工程的关键线路和计划工期。
    2.事件 1 至事件 4 发生后,施工单位分别提出了工期延期索赔和费用索赔,监理工程师该如何处理?并分别说明理由。
    3.事件 1 至事件 4 发生后, 经监理工程师审核批准的工程延期为多少天 ?
    4.事件 1 中,针对工作 A 持续时间延长的问题,监理工程师应如何处理 ?


    答案:
    解析:
    1.关键线路 :A→D→F ,计划工期 190 天。
    2.前期进场设备不足属施工单位原因,因此监理工程师不批准延长工期和费用损失。钢筋不合格属施工单位责任,因此监理工程师不批准延长工期和费用损失。由于强暴雨影响,且D 工作处于关键线路,强暴雨属于不可抗力,因此监理工程师应批准延长工期 8 天,不批准费用索赔 ;C 工作处于非关键线路,延长 10 天未超过其自由时差,因此监理工程师不予批准延期。
    3.关键线路 :A→E→H。
    工期为 50 +90 +20 +40 +15 -190 =25 天。
    4.由于工作 A 处于关键线路上,且延期由施工单位自身原因造成,监理工程 师应签发监理指令,要求施工单位采取措施加快后续工程进度。若监理工程师签发监理指令后,施工单位未有明显改进,致使合同工程在合同工期内难以完成时,监理工程师应及时向建设单位提交书面报告,并按合同规定处理。

  • 第23题:

    某公路工程的建设单位通过公开招标方式分别与某施工单位和某监理单位签订了施工合同和监理合同。施工合同工期为15个月,总监理工程师批准的施工进度计划如下图所示。施工过程中发生了下列事件:事件1:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由于建设单位提出工程变更,使施工进度受到较大影响。截至第8个月末,未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。事件2:建设单位要求本工程仍按原合同工期完成,施工单位需要调整施工进度计划,以便加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见下表。
    【问题】1.该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些?C和F工作的总时差和自由时差分别为多少?


    答案:
    解析:
    1.该工程施工进度计划中关键工作为A、B、D、E、G、1,非关键工作为C、F、H。C工作总时差=(9-6)个月=3个月,自由时差=3个月。F工作总时差=(13-7-3)个月=3个月,自由时差=2个月。