双方签订合同后，由于甲方原因并未实际履行，承包方如何提出索赔，索赔的依据是什么？有百分比吗？如果提出利润索赔，法院会支持吗？

题目

双方签订合同后，由于甲方原因并未实际履行，承包方如何提出索赔，索赔的依据是什么？有百分比吗？如果提出利润索赔，法院会支持吗？

相似考题

1.由于业主和监理工程师原因造成暂时停工，导致承包商费用支出增加，承包商可以提出( )索赔。A．工期、费用和利润B．工期和费用，不能索赔利润C．工期，不能索赔费用和利润D．费用，不能提出工期和利润索赔

2.如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是()。A.分析合同错误，提出不同意见 B.抓对方的失误，向对方提出索赔 C.说明自身难处，赢得对方理解 D.抓住客观原因，说明双方有责

3.由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔（　）。A、工期、成本、利润 均不能索赔B、工期和成本、不能索赔利润C、工期、不能索赔成本和利润D、成本、不能索赔工期和利润

4.当索赔事件持续进行时，承包方应（ ）。A．视影响程度，不定期地提出中间索赔报告B．在事件终了后，一次性提出索赔报告C．阶段性发出索赔意向通知，索赔事件终止后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告D．阶段性提出索赔报告，索赔事件终止后14天内，向工程师提供索赔的有关资料

更多“双方签订合同后，由于甲方原因并未实际履行，承包方如何提出索赔，索赔的依据是什么？有百分比吗？如果提出利润索赔，法院会支持吗？”相关问题

  • 第1题：

    下列哪项是对合同索赔叙述是正确的（ ）

    A.甲方不能提出索赔
    B.合同双方均能提出索赔
    C.监理方不能提出索赔
    D.只有乙方可以提出反索赔

    答案：B
    解析：
    索赔是在信息系统工程合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。索赔是双向的，合同双方均能提出索赔。

  • 第2题：

    设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是( )。

    A.提出索赔事由
    B.核定实际损失
    C.提出索赔依据
    D.提出赔偿金额

    答案：B
    解析：
    接到承包商索赔报告后，业主或设备监理工程师就应该开始着手进行索赔审核工作。索赔审核的基本原则是：实事求是、重证据、不主观臆断。索赔审核主要工作包括：①查明索赔事由②甄别证据真伪③核定实际损失④比照索赔依据等。

  • 第3题：

    施工前准备阶段，建设单位延期发出图纸，承包方（ ）。

    A、可提出工期和费用索赔
    B、可提出工期索赔，但不可提出费用索赔
    C、可提出费用索赔，但不可提出工期索赔
    D、不可提出工期和费用索赔

    答案：B
    解析：
    2020教材P296 / 2019教材P297
    三、（一）、延期发出图纸产生的索赔接到中标通知书后28d内，承包方有权免费得到由发包方或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且向承包方进行技术交底。如果在28d内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为承包方应依据合同提出索赔申请，接中标通知书后第29d为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。
    由于是施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔。

  • 第4题：

    最近碰到“麦莎”台风侵袭，工地上的机械设备受到损害，这能算不可抗力吗？可以向建设单位提出索赔吗？如果属于不可抗力，承包方有哪些损失可以提出索赔？


    正确答案: 我国《合同法》第一百一十七条第二款规定：“本法所称的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”也就是说，不可抗力有以下几个特征，第一，该种情况的发生是现有条件下当事人不能够预见的；第二，该种情况的发生在现有条件下当事人是无法避免的；第三，该种是情况的发生是现有条件下当事人无法克服的。第四，该种情况应该是客观存在的事实，是不以当事人的主观意志为转移的。
    对于台风在过去由于当时的科学技术不够发达是不能预测的或不能准确预测的，但是在今天科学技术已经相当发达，在“麦莎”台风来临几天以前，中央气象台已经作了预报，并且这个预报很准确，准确到了“麦莎”几时在何处登陆这种程度。因此对于建设工程施工合同的当事人来说，“麦莎”完全是可以预测的，不符合我国法律对“不可抗力”要求不能预见这个基本法律特征。并且，正是由于可以预见，所以当事人完全可以采取措施避免机械设备的损失。因此，我认为碰到“麦莎”台风侵袭不属于不可抗力。

  • 第5题：

    建设单位延期发出图纸，承包方（）。

    • A、可提出工期和费用索赔
    • B、可提出工期索赔，但不可提出费用索赔
    • C、可提出费用索赔，但不可提出工期索赔
    • D、不可提出工期和费用索赔

    正确答案:B

  • 第6题：

    由于业主和监理工程师原因造成暂时停工，导致承包商费用支出增加，承包商可以提出（）。

    • A、工期、费用和利润索赔
    • B、工期和费用索赔，不能提出利润索赔
    • C、工期索赔，不能提出费用和利润索赔
    • D、费用索赔，不能提出工期和利润索赔

    正确答案:B

  • 第7题：

    索赔事件发生后，承包方应在规定的时间内提出索赔申请，索赔才可能被受理。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    在承包商提出的费用索赔中，以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润


    正确答案:错误

  • 第9题：

    问答题
    在索赔事件中，异常恶劣天气导致施工中断，工期延误，此时承包商可提出工期索赔和费用索赔吗？

    正确答案： 可提出工期索赔，但得不到费用补偿。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    最近碰到“麦莎”台风侵袭，工地上的机械设备受到损害，这能算不可抗力吗？可以向建设单位提出索赔吗？如果属于不可抗力，承包方有哪些损失可以提出索赔？

    正确答案： 我国《合同法》第一百一十七条第二款规定：“本法所称的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”也就是说，不可抗力有以下几个特征，第一，该种情况的发生是现有条件下当事人不能够预见的；第二，该种情况的发生在现有条件下当事人是无法避免的；第三，该种是情况的发生是现有条件下当事人无法克服的。第四，该种情况应该是客观存在的事实，是不以当事人的主观意志为转移的。
    对于台风在过去由于当时的科学技术不够发达是不能预测的或不能准确预测的，但是在今天科学技术已经相当发达，在“麦莎”台风来临几天以前，中央气象台已经作了预报，并且这个预报很准确，准确到了“麦莎”几时在何处登陆这种程度。因此对于建设工程施工合同的当事人来说，“麦莎”完全是可以预测的，不符合我国法律对“不可抗力”要求不能预见这个基本法律特征。并且，正是由于可以预见，所以当事人完全可以采取措施避免机械设备的损失。因此，我认为碰到“麦莎”台风侵袭不属于不可抗力。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    双方签订合同后，由于甲方原因并未实际履行，承包方如何提出索赔，索赔的依据是什么？有百分比吗？如果提出利润索赔，法院会支持吗？

    正确答案： 对于因甲方的原因合同无法实际履行的，承包方是有权提出索赔的。首先，我国《合同法》第113条规定：一方当事人不履行合同给对方造成损失，其赔偿数额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。因此，如果确因发包方的原因不实际履行承发包合同，就是发包人违约，承包人可以提出违约索赔，包括可得利益的索赔，这是这种索赔的法律依据。其次，《建设工程施工合同示范文本》通用条款部分第11.2款有相应约定，该条款约定：“因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。”这一条款针对承发包合同因甲方原因延迟开工，其违约责任除赔偿损失，还应承担工期的顺延责任，即因此造成的工期损失也由甲方承担。这是这个问题答案的合同依据。当然这主要是指承发包双方已实际适用了示范文本；如果未适用该文本，我们仍可以依《合同法》的规定得出同样的结论，因为示范文本通用条款作为交易习惯的这一约定条款正是根据《合同法》的相应规定制定的。
    这个问题的后半部分的答案也是肯定的，即依法可以索赔预期利润，所谓预期利润就是《合同法》所规定的可得利益。至于百分比，就有点复杂了，其处理原则是有约定的从约定，例如，有的承发包合同具体约定如问题所涉的违约金的具体赔偿办法和比例；如果对此情况当事人没有约定，则可以要求参照《司法解释》第16条的规定参照定额费率计取，即当地建设主管部门发布的计价方法即定额标准，定额标准中有利润的规定取费，根据不同的工程类别或规模，其费率分别为4%至9%不等。
    按所提问题的情形，承包人基于以上理由进行索赔的话，是能够得到法院的支持，作为承包方当事人至少是可以据理力争的。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于索赔的说法中，不正确的是（   ）。
    A

    索赔具有双向性

    B

    索赔是一种经对方确定的双方行为

    C

    索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提

    D

    索赔可以由承包商向业主提出，也可以由业主向承包方提出


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    合同索赔是在信息系统工程合同履行中，当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务而遭受损失时，向另一方提出赔偿要求的行为。关于索赔的描述，不正确的是（ ）。

    A.合同索赔的依据是国家有关的法律、法规和项目所在地的地方法规等
    B.合同索赔的依据是本项目的合同文件、合同履行过程中与索赔事件有关的凭证等
    C.反索赔是承建单位向建设单位提出的索赔
    D.索赔是合同管理的重要环节，是合同双方利益的体现

    答案：C
    解析：
    索赔是承建单位向建设单位提出的索赔，反索赔是建设单位向承建单位提出的。

  • 第14题：

    如果对方提出了索赔要求，则应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。通常采取的措施是()。

    A、分析合同错误，提出不同意见
    B、抓对方的失误，向对方提出索赔
    C、说明自身难处，赢得对方理解
    D、抓住客观原因，说明双方有责

    答案：B
    解析：
    2018新教材P268-p269

    “如果对方提出了索赔要求或索赔报告，则自己一方应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求。常用的措施有：（1）抓对方的失误，直接向对方提出索赔，以对抗或平衡对方的索赔要求，以求在最终解决索赔时互相让步或互不支付；（2）针对对方的索赔报告，进行仔细、认真研究和分析。找出理由和证据，证明对方索赔要求或索赔报告不符合实际情况和合同规定，没有合同依据或事实证据，所配置不合理或不准确等问题，反击对方的不合理索赔要求，推卸或减轻自己的责任，使自己不受或者少受损失”，故选B。

  • 第15题：

    如果对方提出了索赔要求或索赔报告，则自己一方应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求，常用的措施有（　）。
    A、分析合同错误，提出不同意见
    B、分析客观原因，说明双方有责
    C、说明自身难处，赢得对方理解
    D、抓对方的失误，直接向对方提出索赔


    答案：D
    解析：
    本题考查的是索赔的方法。如果对方提出了索赔要求或索赔报告，则自己一方应采取各种措施来反击或反驳对方的索赔要求，常用的措施有：抓对方的失误，直接向对方提出索赔，以对抗或平衡对方的索赔要求，以求在最终解决索赔时互相让步或者互不支付；针对对方的索赔报告，进行仔细、认真研究和分析，找出理由和证据，证明对方索赔要求或索赔报告不符合实际情况和合同规定，没有合同依据或事实证据，索赔值计算不合理或不准确等问题，反击对方的不合理索赔要求，推卸或减轻自己的责任，使自己不受或少受损失。

  • 第16题：

    由于承包商不履行或不完全履行约定的义务，或者由于承包商的行为使业主受到损失时，业主可向承包商提出索赔的事件有（）。

    • A、工期延误索赔
    • B、对超额利润的索赔
    • C、质量不满足合同要求的索赔
    • D、承包商不履行的保险费用索赔
    • E、法律、货币及汇率变化引起的索赔

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    按照国际惯例，在下列情况下，非承包方原因引起的索赔事件中，承包方可提出利润索赔的条件是（）。

    • A、条件变化 
    • B、工程范围变更 
    • C、业主的原因终止或放弃合同 
    • D、业主未及时提供图纸导致工期延误 
    • E、业主提出暂停施工导致工期延误

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    根据FIDIC《生产设备和设计－施工合同条件》的规定，由于工程所在国的法律发生改变，导致承包商费用支出和竣工时间发生变化，则承包商可以提出（）。

    • A、工期、费用和利润索赔
    • B、工期、费用索赔，不能提出利润索赔
    • C、工期、利润索赔，不能提出费用索赔
    • D、费用、利润索赔，不能提出工期索赔

    正确答案:B

  • 第19题：

    工程师有权处理的索赔是承包商（）。

    • A、依据合同条款提出的索赔
    • B、依据法律法规提出的索赔
    • C、提出的道义索赔
    • D、提出的缺少证据索赔

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    建设单位延期发出图纸，承包方（）。
    A

    可提出工期和费用索赔

    B

    可提出工期索赔，但不可提出费用索赔

    C

    可提出费用索赔，但不可提出工期索赔

    D

    不可提出工期和费用索赔


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据FIDIC《生产设备和设计－施工合同条件》的规定，由于工程所在国的法律发生改变，导致承包商费用支出和竣工时间发生变化，则承包商可以提出（）。
    A

    工期、费用和利润索赔

    B

    工期、费用索赔，不能提出利润索赔

    C

    工期、利润索赔，不能提出费用索赔

    D

    费用、利润索赔，不能提出工期索赔


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    工程师有权处理的索赔是承包商（）。
    A

    依据合同条款提出的索赔

    B

    依据法律法规提出的索赔

    C

    提出的道义索赔

    D

    提出的缺少证据索赔


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    由于业主和监理工程师原因造成暂时停工，导致承包商费用支出增加，承包商可以提出（）。
    A

    工期、费用和利润索赔

    B

    工期和费用索赔，不能提出利润索赔

    C

    工期索赔，不能提出费用和利润索赔

    D

    费用索赔，不能提出工期和利润索赔


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容