某工程项目分为三个单项工程和配套工程,经有关部门批准采取分别公开招标的形式确定了中标人,并签订了合同。合同签订与执行过程中有以下情况: 1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待定实施的工程性质虽明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定: (1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。 (2)甲方向乙

题目
某工程项目分为三个单项工程和配套工程,经有关部门批准采取分别公开招标的形式确定了中标人,并签订了合同。合同签订与执行过程中有以下情况:
1.A工程在施工图设计没有完成前,业主通过招标选择了一家总承包单位承包该工程的施工任务。由于设计工作尚未完成,承包范围内待定实施的工程性质虽明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。合同条款中规定:
(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
(2)甲方向乙方提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。
(3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(4)当工程变更导致该清单项目的实际工程量偏差超过15%时,该项综合单价由监理工程师提出调整,其他情况不作调整。当材料价格变化超过5%、机械使用费变化幅度超过5%时,可调整合同价款。
安全文明施工费按合同约定数额计算。当实际工程量发生变化时不作调整。专业工程措施费不作调整。
2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实施过程中,出现了下列情况:
(1)工程开工后,从第三个月开始连续四个月未支付给承包商应付的工程进度款。为此,承包商向业主发出要求付款通知,并提出对拖延支付的工程进度款应计入利息的要求,其数额从监理工程师计量签字后第11天起计息。业主方以该四个月未支付的工程款作为偿还预付款而予以抵消为理由,拒绝支付。为此,承包商以业主违反合同中关于预付款扣还的规定,以及拖欠工程款导致无法继续施工为由而停止施工,并要求业主承担违约责任。
(2)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,要求某些建设项目暂停施工,该综合娱乐城项目属于指令停工下马项目。因此,业主向承包商提出暂时中止执行合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包方造成的经济损失赔偿责任。
(3)复工后,工地遭遇当地百年以来最大的台风,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了两个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和误工责任。
3.C工程,在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为550天。但施工合同约定,开工日期为1997年12月15日,竣工日期为1999年7月20日,日历天数为581天。
4.项目配套道路工程,施工过程发生如下事件:
(1)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位进行修改,由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。
(2)施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量,业主代表下达了暂停施工指令,共停工10天,其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。
承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的要求,并要求发包人承担应其要求承包人保卫现场人员工资1万元。
(3)施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪声对他们有干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作,影响了施工。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。
(4)由于业主要求,在原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m,业主代表向承包方下达了变更指令,承包方收到变更批令后及时向该桥的分包商发出了变更通知。分包单位及时向承包方提出了索赔报告,报告内容包括:①由于增加立交桥长度,需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔;②此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。
承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,向业主方提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。
(5)由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填。在招标文件中已提供了地质技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填,但施工中发现隧道出碴级配不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另行给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
问题:
1.A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当 合同条款中有哪些不足之处
2.B单项工程合同执行过程中出现的问题应如何处理
3.C单项工程合同的合同工期应为多少天
4.列表说明道路工程索赔事件的处理结果。


相似考题
更多“某工程项目分为三个单项工程和配套工程,经有关部门批准采取分别公开招标的形式确定了中标人,并签订了合同。合同签订与执行过程中有以下情况: ”相关问题
  • 第1题:

    某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该( )作为结算工程款的依据。
    A、双方达成的补充协议
    B、双方签订的备案合同
    C、类似项目的结算价格
    D、市场的平均价格


    答案:B
    解析:
    本题考查的是招标基本程序。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定:“当事人就同一建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”参见教材P79。

  • 第2题:

    某工程项目建设过程中,发包人与机械厂签订了加工费标准的大型管道叉管合同,并提供了制作叉管的钢板。依据《合同法》,该合同属于()合同。

    A.承揽
    B.委托
    C.信托
    D.施工承包

    答案:A
    解析:
    承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。在承揽合同中,承揽人必须按照定作人的要求完成一定的工作。但定作人的目的不是工作过程,而是工作成果,这是与单纯的提供劳务的合同的不同之处。

  • 第3题:

    某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段,分别由三个承建商进行实施,并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。如果承包商要将某部分工程分包出去,则需要谁批准?


    正确答案: 承建商要将某部分工程分包出去,必须由建设单位批准。

  • 第4题:

    关于中标和签订合同,下列说法中正确的是()。

    • A、招标人应当授权评标委员会确定中标人
    • B、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内签订书面合同
    • C、中标合同的主要条款应当与投标文件的内容一致
    • D、招标人与中标人不得在经备案的中标合同之外另行签订承包合同

    正确答案:D

  • 第5题:

    某工程项目,在施工公开招标中,有A、B、C、D、E等施工单位报名投标,经监理单位资格预审均符合要求。经评审,建设单位最终确定8单位中标,并在中标通知书发出后第35天,与B单位签订了施工合同。之后双方又另行签订了一份比中标价降低8%的协议。 问题: 指出建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处并说明理由。


    正确答案: 建设工程合同按照承包工程计价方式可划分为固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。
    案例分析题2
    建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处:
    (1)不妥之处:在中标通知书发出后第35天签订施工合同。
    理由:根据规定,建设单位和施工单位应于中标通知书发出后30日内按照招标文件要求签订合同。
    (2)不妥之处:在签订施工合同后双方又另行签订了一份比中标价降低8%的协议。
    理由:招标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,不得要求和允许中标人对投标内容作实质性变更,不得订立背离合同实质性内容的其他协议。

  • 第6题:

    工程咨询公开招标过程中,中标人应当自发出中标通知书之日起()日内,与中标人完成谈判并签订合同。

    • A、10
    • B、20
    • C、30
    • D、60

    正确答案:C

  • 第7题:

    某建设工程发包人经过招标确定了中标人,双方依法签订了施工合同,则该施工合同成立的时间为()之日

    • A、合同备案
    • B、中标通知送达中标人
    • C、发包人确定中标人
    • D、评标委员提交评标报告

    正确答案:B

  • 第8题:

    单选题
    某工程项目建设过程中,发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同,并提供了制作叉管的钢板。根据《合同法》,该合同属于()合同。
    A

    施工承包 

    B

    承揽 

    C

    信托 

    D

    委托


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    某建设工程发包人经过招标确定了中标人,双方依法签订了施工合同,则该施工合同成立的时间为()之日
    A

    合同备案

    B

    中标通知送达中标人

    C

    发包人确定中标人

    D

    评标委员提交评标报告


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    甲、乙两家承包公司组成联合体共同投标一体育馆工程项目并中标,则()。
    A

    甲、乙双方应签订共同中标协议

    B

    甲、乙双方应共同与招标人签订合同

    C

    甲或乙中一方代表联合体于招标人签订合同

    D

    甲和乙分别与招标人签订合同


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段,分别由三个承建商进行实施,并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何?

    正确答案: 业主先与监理单位签订监理委托合同,然后再与承建商签订施工合同。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    某业主投资建设一大型游乐场工程项目,经过长时间的招标、投标、确定中标人,以及合同的谈判过程,签订了施工合同。在合同中体现了业主和承包商的期望和要求,下列各项分别是业主与承包商的期望和要求是()。
    A

    投资少和质量合格

    B

    选择施工方法和优厚的利润

    C

    投资少、质量合格和及时提供施工图纸

    D

    与整个国家的政策、立法相一致和质量合格


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:


    某工程项目,经有关部门批准采取公开招标的形式确定了中标单位并签订合同,由于设计单位提供的图纸内容不是很完善,需要进一步调整优化,因此双方在该工程合同条款中作出如下约定:


    (1)由于本工程图纸设计内容不够完善,承包范围内的工程量还难以确定,为了使该工程能尽快开工,双方商定拟采用可调价格合同形式签订施工合同(暂定合同价款),以避免双方承担过大的风险。


    (2)在合同专用条款甲方责任中约定,在工程开工前3天完成场地平整,临时水电引接到红线以内。但是在约定的开工日期,甲方未按约定提供施工现场,乙方根据具体情况向甲方提出延期开工申请,甲方同意了乙方的要求。


    【问题】


    1.本案例中甲方和乙方选择可调价格合同形式是否妥当?为什么?


    2.本案例中,甲方未按约定提供施工现场,是否应对乙方延期开工造成的工期延误及相关费用损失给予补偿?




    答案:
    解析:

    1.该工程采用可调价格合同形式是恰当的,因为该工程图纸设计内容不够完善,承包范围内的工程量难以确定,不确定因素较多,为了使甲乙双方能合理分担不确定因素带来的风险,所以应该订立可调价格合同。


    2.如果乙方在规定的时间内向甲方提出索赔要求的话,甲方应对乙方延期开工造成的工期延误和相关费用损失给予补偿,因为延期开工不是乙方违约造成的,而是由于甲方未按约定及时提供施工现场造成的。



  • 第14题:

    某建设工程发包人经过招标确定了中标人,双方依法签订了施工合同,则该施工合同成立的时间为( )之日。

    A. 合同备案
    B. 评标委员会提交评标报告
    C. 中标通知发出
    D. 发包人确定中标人


    答案:C
    解析:
    2010年建设工程法规真题第23题

    本题主要考查合同的成立。

    合同的成立一般要经过要约和承诺两个阶段。招标文件属于要约邀请,投标人的投标属于要约,中标通知书属于承诺。一旦招标人发出中标通知书,即作出承诺。《合同法》规定,承诺生效时合同成立。承诺自作出时生效,合同即宣告成立。

    所以,建设工程施工合同成立时间应该是投标人收到发包人送达的中标通知书的时间,因此建设工程施工合同协议书中合同订立时间是以该时间记载的。

    综上所述,本题正确答案为C。.

  • 第15题:

    某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了合同,根据合同法的规定,其中属于委托合同的是()。

    • A、工程设计合同
    • B、施工承包合同
    • C、工程监理合同
    • D、工程设计合同和工程监理合同

    正确答案:C

  • 第16题:

    某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段,分别由三个承建商进行实施,并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何?


    正确答案: 业主先与监理单位签订监理委托合同,然后再与承建商签订施工合同。

  • 第17题:

    甲、乙两家承包公司组成联合体共同投标一体育馆工程项目并中标,则()。

    • A、甲、乙双方应签订共同中标协议
    • B、甲、乙双方应共同与招标人签订合同
    • C、甲或乙中一方代表联合体于招标人签订合同
    • D、甲和乙分别与招标人签订合同

    正确答案:B

  • 第18题:

    某业主投资建设一大型游乐场工程项目,经过长时间的招标、投标、确定中标人,以及合同的谈判过程,签订了施工合同。在合同中体现了业主和承包商的期望和要求,下列各项分别是业主与承包商的期望和要求是()。

    • A、投资少和质量合格
    • B、选择施工方法和优厚的利润
    • C、投资少、质量合格和及时提供施工图纸
    • D、与整个国家的政策、立法相一致和质量合格

    正确答案:C

  • 第19题:

    单选题
    工程咨询公开招标过程中,中标人应当自发出中标通知书之日起()日内,与中标人完成谈判并签订合同。
    A

    10

    B

    20

    C

    30

    D

    60


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    某建设工程发包人经过招标确定了中标人,双方依法签订了施工合同,则该施工合同成立的时间为()之日。
    A

    评标委员会提交评标报告

    B

    合同备案

    C

    中标通知书发出

    D

    发包人确定中标人


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    关于中标和签订合同,下列说法中正确的是()。
    A

    招标人应当授权评标委员会确定中标人

    B

    招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内签订书面合同

    C

    中标合同的主要条款应当与投标文件的内容一致

    D

    招标人与中标人不得在经备案的中标合同之外另行签订承包合同


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协义。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应以( )作业结算工程款的依据。
    A

    双方达成的补充协议

    B

    双方签订的备案合同

    C

    类似项目的结算价格

    D

    市场平均价格


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    某工程项目,在施工公开招标中,有A、B、C、D、E等施工单位报名投标,经监理单位资格预审均符合要求。 经评审,建设单位最终确定D单位中标,并在中标通知书发出后第45天,与D单位签订了施工合同。之后双方又另行签订了一份比中标价降低10%的协议。 问题: 指出建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处。

    正确答案: 建设单位在施工招标和施工合同签订过程中的不妥之处:
    (1)不妥之处:在中标通知书发出后第45天签订施工合同。
    理由:根据规定,建设单位和施工单位应于中标通知书发出后30日内按照招标文件要求签订合同。
    (2)不妥之处:在签订施工合同后双方又另行签订了一份比中标价降低10%的协议。
    理由:招标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,不得要求和允许中标人对投标内容作实质性变更,不得订立背离合同实质性内容的其他协议。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    甲公司的工程部在公司不知情的情况下以甲公司名义对某工程项目进行了公开招标,并与中标的乙企业签订了施工合同,甲公司总部得知此事后并未反对,该合同()
    A

    无效

    B

    有效

    C

    效力待定

    D

    可撤销


    正确答案: B
    解析: 暂无解析