某施工企业在南方某地通过投标承接一港口的堆场和道路工程，工期140d，造价 2100万元，工程质量标准为优良，履约保证金210万元，保修期1年。按照合同专用条款的约定，在施工单位开工后3日内，建设单位向施工单位支付10%的预付款，工程竣工验收合格后，工程进度款支付至97%，余下的3%为质保金。 问题： (1)施工单位按规定开工，施工1个月后，由于建设单位的资金周转问题，一直未向施工单位支付预付款。施工单位在发出催款通知10日后，暂停施工。施工单位是否构成违约行为？停工损失可否向建设单位索赔？ (2)施工单

1.工程款的结算方式主要分为按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双方协定的其他方式。（此问题的答案在教材中没有相应的内容，建议评分时灵活掌握标准。）（2分）
　　2.预付款的起扣时间和数额、扣完时间
　　起扣点：6000×30%=1800（万元）
　　前两个月累计完成250+950=1200（万元），前三个月累计完成250+950+800=2000（万元），显然从第3个月开始预付款扣回，即本工程预付款起扣月份为第3个月。 （1分）
　　当月扣回金额：预付款为合同价款的10%，超过起扣点后每次计量扣回的比例为：
　　10%÷（80%-30%）=20%
　　（250+950+800-1800）×20%=40（万元） （2分）
　　扣回完成点：6000×80%=4800（万元），第7个月累计完成金额为4430万元小于4800万元，第8个月累计完成金额为5230万元，应在第8各月完成预付款扣回。 （2分）
　　3.按月支付的工程款
　　第1个月：未达到合同约定的付款最低限额，不能签发计量支付证书。 （1分）
　　第2个月：1200×（1-5%）=1140（万元） （1分）
　　第3个月：800×（1-5%）-40=720（万元） （1.5分）
　　第4个月：550×（1-5%-20%）=412.5（万元） （1分）
　　第5个月：650×（1-5%-20%）=487.5（万元） （1分）
　　第6个月：330×（1-5%-20%）=247.5（万元），小于300万元，不签发支付证书 （1.5分）
　　第7个月：900×（1-5%-20%）+247.5=922.5（万元） （1分）
　　第8个月：本月应扣回质量保证金800×5%=40（万元） （1分）
　　本月应扣回预付款（4800-4430）×20%=74（万元） （1分）
　　本月支付：800-40-74=686（万元） （2分）
　　第9个月：800×（1-5%）=760（万元） （1分）
　　4.竣工结算
　　累计完成金额：6030万元
　　累计支付金额：6000×10%+1140+720+412.5+487.5+922.5+686+760=5728.5（万元）
　　质量保证金：6030×5%=301.5（万元）
　　累计支付金额+质量保证金=5728.5+301.5=6030（万元）
　　累计完成累计金额与累计支付金额、质量保证金吻合。
　　上式中，600万元为预付款，质量保证金301.5万元在缺陷责任期满后支付。
　　因此本项目竣工结算工程款为6030万元。 （2分）

(1）工程预付款为：560x20% =112 (万元）
保留金为：560 x5% =28 (万元）
(2）第一个月：签证的工程款为：70× (1 -0. I) = 63 (万元）
应签发的付款凭证金额为：63 -8 =55 (万元）
第二个月：本月实际完成产值不足计划产值的90% ，即（90 -80)/90 = 11. 1%签证的工程款为：80 x (1 -0.1) -80 ×8% =65. 6 （万元）
应签发的付款凭证金额为：65.6 - 12 =53.6 (万元）
第三个月：本月扣保留金为：28 - (70 +80) ×10% =13 (万元）
应签证的工程款为：120 - 13 =107 (万元）
应签发的付款凭证金额为：107 -15 =92 (万元）
(3）合同终止时业主已支付施工单位工程款为：
112 +55 +53. 6 +92 =312, 6 (万元）
(4）合同终止时业主共应支付单位工程款为：
70 +80 + 120 -8 -12 - 15 =235 (万元）

《建筑法》规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。

某施工企业借用其他企业资质与建设单位签订合同，违反了法律的强制性规定，所以该施工合同无效。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

因此，建设单位应扣除修复费用后支付工程价款。

综上所述，本题正确答案为D。

1.工程项目竣工结算的依据如下:承包合同,包括中标总价；合同变更的资料；施工技术资料；工程竣工验收报告:其他有关资料。

2.工程预付款为：560×20%=112万元；

保留金为:560×5%=28万元。

3.第1个月:

签证的工程款为:70×(1一O.1)=63万元；

应签发的付款凭证金额为: 63一8=55万元。

第2个月:本月实际完成产值不足计划产值的90%,

即(90一80)/90=11.1%；

签证的工程款为:80×(1一O.1)一80×8%=65.6万元；

应签发的付款凭证金额为:65.6一12=53.6万元。

第3个月:

本月扣保留金为:28一(70十80)×10%=13万元；

应签证的工程款为: 120一13=107万元；

应签发的付款凭证金额为:107一15=92万元。

4.合同终止时业主巳支付施工单位工程款为:

112+55+53.6+92=312.6万元。

5.合同终止时业主共应支付单位工程款为(实际完成的价值与业主供料价格)

（70+80+120）一（8+12+15）=235万元。

1.事件1中，施工单位应得到的费用补偿为10+2×（1+8%）×（1+3.41%）+60×50+3×1000=14.00（万元）。理由：施工单位在施工过程中遇到地下障碍物或文物，招标文件和图纸均为说明时，施工单位可提出索赔，建设单位给予工期延长和成本补偿。

2.事件2中，项目监理机构应批准施工单位的赶工费用补偿。理由：由于遇到地下障碍物，使实际进度滞后于计划进度，建设单位为了不耽误工期，要求施工单位加速施工，产生的赶工费可以得到补偿。

(1)工程预付款为：560x20%=112万元，保留金为：560X5%=28万元
(2)第1个月：签证的工程款为：70X (1—0.1) = 63万元 应签发的付款凭证金额为：63 — 8 = 55万元
第2个月：本月实际完成产值不足计划产值的90%，即(90-80)/90=11.1%
签证的工程款为：80X(1—0. 1)-80X8% = 65. 6万元 应签发的付款凭证金额为：65. 6—12 = 53. 6万元 第3个月：本月扣保留金为：28—(70+80)X10% = 13万元 应签证的工程款为：120—13 = 107万元 应签发的付款凭证金额为：107—15 = 92万元
(3)合同终止时业主已支付施工单位工程款为：
112+55+53. 6+92=312. 6 万元
(4)合同终止时业主共支付单位工程款为：
70+80+120-8-12-15 = 235 万元

2020版教材P141 / 2019版教材P139
建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：　　
（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；　　
（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

1．本工程预付款为：1000×10％=100万元。起扣点为：1000×60％=600万元。
由于3、4、5、6月的累计工程款与预付款之和为：80+160+170+180=590万元＜起扣点600万元，因此工程预付款从7月份开始起扣。
2．7月份扣回的预付款为：100×50％=50万元。
7月份开发公司应支付工程款为：160-50=110万元。
8月份开发公司应支付工程款为：130-50=80万元。
截止到8月末累计支付工程款为：590+110+80=780万元。
3．工程竣工结算之前累计支付工程款为：1000×90％=900万元。
本工程竣工结算为：1000+5-1=1004万元。
本T程保修金为：1004×5％=50．20万元。
4．根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)的规定，工程竣工结算方式分别包括单位T程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。本工程竣工结算属于单位工程竣工结算。

1．该工程采用固定总价合同模式妥当。固定总价合同模式适用的条件：①工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；②工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确；③工程结构和技术简单，风险小；④投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件、拟订施工计划。 2．除背景材料中固定总价合同模式外，常用的合同计价模式还有：变动总价合同(可调总价合同)；固定单价合同；变动单价合同(可调单价合同)；成本加酬金合同(成本补偿合同)。
3．工程预付款：5000×10％=500(万元)。工程预付款的起扣点：5000×60％=3000(万元)。工程预付款从7月份开始起扣。
4．7月应支付工程款：800-500／2=550(万元)。8月应支付工程款：650-500／2=400(万元)。截至8月末累计应支付工程款：400+800+850+900+550+400=3900(万元)。
5．工程竣工结算之前累计支付的工程款：5000×90％=4500(万元)。竣工结算金额：5000+40-5=5035(万元)。工程保修金：5035×5%=251．75(万元)。

3.事件3中，项目监理机构不应同意增加2万元工程费用的要求。理由：属于施工单位采取的具体施工措施用于确保工程质量，属于施工单位的责任。

4.该工程质量保证金总额为200×3%=6（万元）第1个月扣留质量保证金为40×10%=4（万元）第2个月扣留质量保证金为6-4=2（万元）该工程开工预付款为200×15%=30（万元）监理工程师第1个月应签发的实际付款金额为40-4=36（万元）监理工程师第2个月应签发的实际付款金额为50-2=48（万元）监理工程师第3个月应签发的实际付款金额为40万元监理工程师第4个月应签发的实际付款金额为35-30/3=25（万元）监理工程师第5个月应签发的实际付款金额为30-30/3=20（万元）监理工程师第6个月应签发的实际付款金额为25-30/3=15（万元）