A 公司承包某大厦的机电工程项目，内容包括管道安装、电气设备安装、通风空调工程及消防工程，建设单位要求A 公司严格实施绿色施工，严格风险和质量管理，并签订了施工合同。施工过程中发生下列事件： 事件1：施工过程中，监理工程师在现场巡视时发现： 商场中厅50kg 装饰灯具的悬吊装置150kg 做了强度试验，时间持续10min，并记录为合格。 事件2：防排烟系统安装完成后，试运行时发现设备运行噪声非常大，对现场排查，发现风管与风机的连接存在若干不妥之处。 事件3：A 公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后
题目
A 公司承包某大厦的机电工程项目，内容包括管道安装、电气设备安装、通风空调工程及消防工程，建设单位要求A 公司严格实施绿色施工，严格风险和质量管理，并签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：
事件1：施工过程中，监理工程师在现场巡视时发现： 商场中厅50kg 装饰灯具的悬吊装置150kg 做了强度试验，时间持续10min，并记录为合格。
事件2：防排烟系统安装完成后，试运行时发现设备运行噪声非常大，对现场排查，发现风管与风机的连接存在若干不妥之处。
事件3：A 公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后，填写通风空调工程质量验收记录，并作了检查评定结论，向建设单位提出进行单位工程质量验收评定和竣工验收的申请。
问题：
1.请写出风险识别的要点。
2.指出灯具安装的错误之处， 并简述正确做法。
3.指出图中有何不妥之处？并纠正。
4.通风空调工程质量验收记录填写的主要内容有哪些？
事件1：施工过程中，监理工程师在现场巡视时发现： 商场中厅50kg 装饰灯具的悬吊装置150kg 做了强度试验，时间持续10min，并记录为合格。
事件2：防排烟系统安装完成后，试运行时发现设备运行噪声非常大，对现场排查，发现风管与风机的连接存在若干不妥之处。
事件3：A 公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后，填写通风空调工程质量验收记录，并作了检查评定结论，向建设单位提出进行单位工程质量验收评定和竣工验收的申请。
问题：
1.请写出风险识别的要点。
2.指出灯具安装的错误之处， 并简述正确做法。
3.指出图中有何不妥之处？并纠正。
4.通风空调工程质量验收记录填写的主要内容有哪些？
相似考题
参考答案和解析
答案：
解析：
1.风险识别的要点：
（1）收集资料，辨识危险源；（2）分析不确定性及识别风险；（3）形成初步风险清单。
2.错误之处：商场中厅50kg 装饰灯具的悬吊装置按150kg 做强度试验，持续时间 10min；
正确做法： 按灯具重量5 倍做过载试验，持续时间不少于 15min。
3.不妥之处：
1）柔性短管用ABS 塑料不妥，纠正：防排烟系统的柔性短管必须为不燃材料。
2）柔性短管长度为300mm 不妥，纠正：柔性短管长度应为150-250mm。
3）柔性短管为异径管不妥，纠正：柔性短管不应为异径连接管。
4）抱箍固定方式不妥，纠正：柔性短管与风管之间不得用抱箍固定方式。
4.通风空调工程属于分部工程，应填写内容有：分项工程名称、检验项目数、施工单位检査评定结论、建设(监理)单位验收结论。
（1）收集资料，辨识危险源；（2）分析不确定性及识别风险；（3）形成初步风险清单。
2.错误之处：商场中厅50kg 装饰灯具的悬吊装置按150kg 做强度试验，持续时间 10min；
正确做法： 按灯具重量5 倍做过载试验，持续时间不少于 15min。
3.不妥之处：
1）柔性短管用ABS 塑料不妥，纠正：防排烟系统的柔性短管必须为不燃材料。
2）柔性短管长度为300mm 不妥，纠正：柔性短管长度应为150-250mm。
3）柔性短管为异径管不妥，纠正：柔性短管不应为异径连接管。
4）抱箍固定方式不妥，纠正：柔性短管与风管之间不得用抱箍固定方式。
4.通风空调工程属于分部工程，应填写内容有：分项工程名称、检验项目数、施工单位检査评定结论、建设(监理)单位验收结论。
更多“A 公司承包某大厦的机电工程项目，内容包括管道安装、电气设备安装、通风空调工程及消防工程，建设单位要求A 公司严格实施绿色施工，严格风险和质量管理，并签订了施工合同。施工过程中发生下列事件： ”相关问题
-
第1题：
某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程，并签订了施工承包合同。工程的主要内容有：静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等，其中合成塔属于压力容器，由容器制造厂运至施工现场，机电安装公司整体安装。工程准备阶段，施工设计图纸已到齐。该公司组织编制了施工组织总设计，并根据工程的主要对象，项目部编制了施工方案。
问题：
1.机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些？
2.本工程至少应编制哪些主要施工方案？
3.机电安装公司至少取得何种特种设备许可才能从事合成塔的安装工作？
4.合成塔在安装前应向哪个机构履行何种手续？答案：解析：1.主要依据是：工程施工合同及招标、投标文件；已签约的与工程有关的协议；已经批准的设计文件及有关的图纸资料；工程概算及主要工程质量；设备清单及主要材料清单；主体设备（合成塔）技术文件及新产品的工艺性试验资料；现场情况调查资料。
2.至少应编制容器与合成塔安装方案，合成塔吊装方案，工艺管道安装、焊接技术方案，机械设备安装、调试方案，静置设备试验方案、工艺管道试验及吹扫方案、联合试运方案。
3.本案例的合成塔安装属于压力容器整体安装。安装公司应当取得国家质量监督检验总局颁发的1级压力容器安装许可证，才能从事合成塔的安装工作。
4.安装单位在合成塔安装前，要将拟进行安装的合成塔的情况书面告知工程所在地直辖市或设区的市的特种设备安全监察管理部门，告知后即可开工。 -
第2题：
背景 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程，并签订了施工承包合同。工程的主要内容有：静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等，其中合成塔属于压力容器，由容器制造厂整体出厂运至施工现场，机电安装公司整体安装。工程准备阶段，施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计，并根据工程的主要对象，项目部编制了施工方案。 机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些?
正确答案:主要依据是：工程施工合同及招标、投标文件；已签约的与工程有关的协议；已经批准的设计文件及有关的图纸资料；工程概算及主要工程量；设备清单及主要材料清单；主体设备(合成塔)技术文件及新产品的工艺性试验资料；现场情况调查资料。 -
第3题：
问答题某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定，设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：事件1：施工招标过程中共有5家（A、C、D、E、F）安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交，在投标文件的截止时间后30min送达；F安装公司的招标文件未密封。 事件2：空调设备保温工程施工完毕，并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑，要求A安装公司作再次进行检验，A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。 事件3：在业主的要求下，A公司进行了检验，空调设备保温合格，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。 事件4：业主采购的工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，由此增加了设备保管费支出。 针对事件3，A公司的做法是否妥当？请说明原因。正确答案： A公司的做法不妥。
因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任进行检验。解析： 暂无解析 -
第4题：
问答题某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件： 事件1：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。 事件2：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。 事件3：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第20天向监理工程师提出变更价格的报告。 事件4：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。 事件2中，施工合同变更的程序是否正确？如不正确，请说明正确的做法。正确答案： 事件2中，施工合同变更的程序不正确。
正确做法：业主提出的合同变更要求，经监理工程师审查同意，由监理工程师向承包方提出合同变更指令。解析： 暂无解析 -
第5题：
问答题背景 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程，并签订了施工承包合同。工程的主要内容有：静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等，其中合成塔属于压力容器，由容器制造厂整体出厂运至施工现场，机电安装公司整体安装。工程准备阶段，施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计，并根据工程的主要对象，项目部编制了施工方案。 本工程至少应编制哪些主要施工方案？正确答案： 至少应编制容器与合成塔安装方案，合成塔吊装方案，工艺管道安装、焊接技术方案，机械设备安装、调试方案，静置设备试验方案、工艺管道试验及吹扫方案、联合试运转方案。解析： 暂无解析 -
第6题：
问答题【背景资料】 某大厦工程项目，建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同文本》签订了工程的总承包施工合同，总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的装饰装修工程公司。该装饰装修工程公司与该工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施工合同。 该工程总承包施工单位在施工过程中发生以下事件： 事件1：基坑开挖后用重型动力触探法检查，发现基坑下面存在古墓。 事件2：基坑验槽时，总承包施工单位技术负责人组织建设、设计、勘察、监理等单位的项目技术负责人共同检验，经检验基坑符合要求。 事件3：为了使水泥浆更具粘结力，旋喷桩在旋喷前3h对水泥浆进行搅拌。 事件4：基坑回填过程中，施工总承包单位只检查了排水措施和回填土的含水量，并对其进行了控制。 判断施工总承包单位在施工过程中发生的事件是否妥当？如不妥当，请改正。正确答案： 施工总承包单位在施工过程中发生的事件的妥当与否的判定及正确做法如下：
（1）事件1中用重型动力触探不妥。
正确做法：基坑开挖后用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在轻弱土下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、形状。
（2）事件2中由总承包技术负责人组织验槽不妥。
正确做法：基坑（槽）验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
（3）事件3中旋喷前3h搅拌水泥不妥。
正确做法：水泥浆的搅拌宜在旋喷前1h内搅拌。
（4）事件4中只检查两项内容不妥。
正确做法：基坑回填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定的要求。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题背景 某综合楼的结构形式为钢筋混凝土框架结构，建筑面积为5万m2，地下3层，地上10层。某机电安装施工单位与业主签订了机电安装施工合同，其施工范围包括：空调与通风工程、给水与排水工程。经过一段时间施工后，其施工状况如下：空调与通风工程已完成的项目包括：地下室风管安装、空调水管安装、地下室主机房安装、地上部分风管的加工制作。 给水与排水工程己完成的项目包括：地下室给水管道、排水管道的安装、给水泵房安装，地下室卫生间卫生器具安装，地上1～5层给水管道安装。本项目施工班组的安排如下：空调与通风工程施工班组包括风管制作与安装班组、空调水管安装班组、空调与通风设备安装班组。 给水与排水工程施工班组包括给水管道班组、排水管道班组、给水与排水设备安装班组、管道防腐班组。 施工单位总部对该工程项目部进行施工资料检查及对工程施工情况进行抽查，情况如下：（1）抽查到施工承包合同1份、施工组织设计及审批表1份、设备安装记录1份、图纸会审记录1份。（2）抽查到技术交底记录共有4份，分别为：风管制作与安装、空调水管安装、排水管道安装、给水与排水设备安装。（3）抽查到1份设计变更记录，其内容是对2层水平管道进行较大变动。（4）抽查到给水管道表面防腐涂层大面积鼓泡。 问题： 抽查到的本工程项目施工技术交底记录中没有哪个班组的施工技术交底记录？正确答案：解析： -
第8题：
问答题某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目，机电工程范围有：建筑给水排水、建筑电气、通风空调、建筑智能化、消防工程。安装公司依据业主提供的工程量清单，按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算。因造价合理，安装公司中标并签订合同，合同造价为3200万元。 安装公司进场施工时，又收到业主的设计变更图纸，安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对，发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%，安装公司向业主提出了费用调整。在施工过程中，由于某些设计给施工带来困难，安装公司向业主提出修改设计要求，并增加了施工费用。 问题：增加工程量的综合单价应如何调整？正确答案： 增加部分工程量的综合单价应较原综合单价低，由安装公司对增加的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经业主确认后调整。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目，机电工程范围有：建筑给水排水、建筑电气、通风空调、建筑智能化、消防工程。安装公司依据业主提供的工程量清单，按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算。因造价合理，安装公司中标并签订合同，合同造价为3200万元。 安装公司进场施工时，又收到业主的设计变更图纸，安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对，发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%，安装公司向业主提出了费用调整。在施工过程中，由于某些设计给施工带来困难，安装公司向业主提出修改设计要求，并增加了施工费用。 问题：因设计变更引发工程量增加，安装公司能否向业主提出费用调整？正确答案： 因设计变更引发工程量增加，且工程量的增幅是20%，变化幅度在lO%以外，所以安装公司可以向业主提出费用调整。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目，机电工程范围有：建筑给水排水、建筑电气、通风空调、建筑智能化、消防工程。安装公司依据业主提供的工程量清单，按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算。因造价合理，安装公司中标并签订合同，合同造价为3200万元。 安装公司进场施工时，又收到业主的设计变更图纸，安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对，发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%，安装公司向业主提出了费用调整。在施工过程中，由于某些设计给施工带来困难，安装公司向业主提出修改设计要求，并增加了施工费用。 问题：安装公司如何计算由于设计变更引起的新项目费用？正确答案： 安装公司采用综合单价法，按照实际发生的人工、材料、机械的数量，依据工程造价管理机构发布的市场价格计算费用。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题某大厦工程项目，建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同文本》签订了工程的总承包施工合同，总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的 某装饰装修工程公司。该装饰装修工程合同与该工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施工合同。 该工程总承包施工单位在施工过程中发生以下事件： 事件1：基坑开挖后用重型动力触探法检查，发现基坑下面存在古墓。 事件2：基坑验槽时，总承包施工单位技术负责人组织、建设、设计、勘察、监理等单位的项目技术负责人共同检验，经检验基坑符合要求。 事件3：为了使水泥浆更具黏结力，旋喷桩在旋喷前3h对水泥浆进行搅拌。 事件4：基坑回填过程中，施工总承包单位只检查了排水措施和回填土的含水量，并对其进行了控制。判断施工总承包单位在施工过程中发生的事件是否妥当？不妥当的请改正。正确答案： 施工总承包单位在施工过程中发生的事件的妥当与否的制定。
（1）事件1不妥。
正确做法：基坑开挖后用钎探法或轻型动力触探法等检查基坑是否存在软弱土下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、形状。
（2）事件2不妥。
正确做法：基坑（槽）验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等要求进行检查，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
（3）事件3不妥。
正确做法：水泥浆的搅拌宜在旋喷前1h内搅拌。
（4）事件4不妥。
正确做法：基坑回填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定的要求。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目，机电工程范围有：建筑给水排水、建筑电气、通风空调、建筑智能化、消防工程。安装公司依据业主提供的工程量清单，按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算。因造价合理，安装公司中标并签订合同，合同造价为3200万元。 安装公司进场施工时，又收到业主的设计变更图纸，安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对，发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%，安装公司向业主提出了费用调整。在施工过程中，由于某些设计给施工带来困难，安装公司向业主提出修改设计要求，并增加了施工费用。 问题：安装公司采用综合单价法编制施工图预算的条件是什么？正确答案： 安装公司采用综合单价法编制施工图预算的条件是工程量清单计价模式。解析： 暂无解析 -
第13题：
【背景资料】某小区工程项目，建设单位通过招标，住宅楼的机电工程由A安装公司承包施工，每栋住宅楼内的机电安装工程包括：室内给水排水、卫生洁具和采暖工程，电气照明和防雷接地安装。室外电气安装工程由B安装公司承包施工；室外给水排水与采暖工程由C安装公司承包施工。 请根据背景资料完成以下题目 公司在住宅楼的机电工程中承包了子分部工程包括（）
- A、室内给水
- B、消防工程
- C、电气照明
- D、防雷接地工程
正确答案:A,C,D -
第14题：
某机电工程项目经招标由具备机电安装工程总承包一级资质的A安装工程公司总承包，其中锅炉房工程和涂装工段消防工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B机电安装工程公司施工。合同规定，施工现场管理由A安装工程公司总负责。工程监理由一家有经验的监理公司承担，工程项目主材由A安装公司提供，工程设备由建设单位与C单位签订合同，A、B两公司都组建了项目部。在施工过程中发生了如下事件： 事件1：锅炉进场后，B公司对出厂随带文件进行了点检即开始施工，监理工程师发现文件不齐全，指令B公司停工。 事件2：由于锅炉汽包延期一个月到货，致使B公司窝工和停工，造成经济损失，B公司向A公司提出索赔被拒绝。 事件3：A公司制定了现场安全生产管理目标和总体控制规定，B公司没有执行。 事件4：涂装工段工程验收后，建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收申请，要求公安消防监督机构消防验收，由于B公司提交的资料不全，公安消防监督机构不受理。 事件5：设备安装结束后，在施工单位自检验收的基础上，由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人进行了验收。 在事件1中，锅炉出厂随带文件主要包括哪些？
正确答案: 特种设备进场开箱检验验收时，不论是自行采购的，还是建设单位提供的产品，除了核对规格型号、部件附件数量、进行外观检查等常规的检验外，不可忽视的是要核验设备本体及其安全附件、安全保护装置的生产许可证明，证明可能是书面文件也可能是标示在铭牌上的许可证编号。同时对出厂随机文件进行点验，其中主要包括：附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等。
锅炉出厂随机文件主要包括：安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护说明、监督检验证明。 -
第15题：
问答题某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务，建设单位分别与A公司签订了建筑主体土建工程施工合同；与B公司签订了机电设备安装合同；与C公司签订了外幕墙工程安装合同。三个合同中均约定了由建设单位全面协调现场其他施工单位的协作施工，为工程施工创造有利条件；同时，建设单位将砌筑工程单独发包给D公司，并签订施工合同。合同履行过程中，发生了如下事件： 事件一：A公司在签订合同后因自身管理能力和劳务组织人员存在困难，遂与承包商E签订分包合同，将部分工主体结构交由其施工，同时约定由其按照分包合同额8%向A支付管理费用，一切责任由承包商E承担。 事件二：由于A公司施工时间拖延15d，造成B公司开工时间相应顺延，B公司遂向A公司提出索赔要求。 事件三：建筑主体结构完工后，A公司立即拆除了主体外围脚手架工程，C公司原计划由建设单位协调使用A单位外围脚手架安装幕墙工程的计划不得不改变，为此重新调整施工方案组织施工。后C公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。 事件四：由于部分机电安装工程在招标时未能确定，建设单位与B公司签订合同时采用可调单价合同模式，施工过程中由于市政电网停电2d，B公司提出调整合同价款的要求，建设单位只同意延长工期，拒绝调整合同价款。 问题 事件一中，A公司的做法是否正确？并说明理由。正确答案： 事件一中A公司的做法不正确。
其行为属于违法分包的行为，违背了《建筑法》等法律、法规关于建筑主体结构工程不能分包的规定。解析： 暂无解析 -
第16题：
问答题某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件： 事件1：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。 事件2：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。 事件3：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第20天向监理工程师提出变更价格的报告。 事件4：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。 事件1中，劳务分包企业是否可以向业主提出工期延长的要求？说明理由。正确答案： 事件1中，劳务分包企业不可以向业主提出工期延长的要求。
理由：劳务分包企业就此事件应该提出工期延长的要求，但只能向施工总承包单位提出。（劳务分包企业与施工总承包企业有合同关系），施工总承包单位再以自己的名义向业主提出工期延长的要求。解析： 暂无解析 -
第17题：
问答题背景 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程，并签订了施工承包合同。工程的主要内容有：静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等，其中合成塔属于压力容器，由容器制造厂整体出厂运至施工现场，机电安装公司整体安装。工程准备阶段，施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计，并根据工程的主要对象，项目部编制了施工方案。 机电安装公司应取得何种特种设备许可才能从事合成塔的安装工作？正确答案： 本案例的合成塔安装属于压力容器整体安装。安装公司应当取得国家质量监督检验总局颁发的1级压力容器安装许可证，才能从事合成塔的安装工作。解析： 暂无解析 -
第18题：
问答题某机电安装工程项目，业主通过公开招标方式选择了某机电安装企业，双方签订了机电安装工程施工总承包合同，施工总承包企业又选择了一家劳务分包企业，将某分部工程的劳务作业分包给该劳务分包企业。在施工过程中发生如下事件： 事件1：由于业主供应的工程材料延误，使劳务分包企业停工待料，劳务分包企业直接向业主提出延长工期的要求。 事件2：施工过程中，业主要求增加工程量，经项目经理同意后，双方签订变更合同。 事件3：某分项工程，监理工程师指令变更合同，因此变更涉及工程价格的变化，机电安装企业在变更后的第20天向监理工程师提出变更价格的报告。 事件4：该机电安装企业为了预防合同风险，向当地保险公司投保了工程一切险。 合同风险主要有哪些？合同风险的防范主要有哪些方面？事件4中是运用哪方面来预防风险的？正确答案： 合同风险主要有材料设备风险、人员风险、组织协调风险、政治及社会风险、自然环境风险和经济风险。
合同风险的防范主要包括：预防风险、减少风险、分散风险和转移风险。
事件4中该机电安装企业运用的是分散风险的方法来预防风险的。解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题背景 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程，并签订了施工承包合同。工程的主要内容有：静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等，其中合成塔属于压力容器，由容器制造厂整体出厂运至施工现场，机电安装公司整体安装。工程准备阶段，施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计，并根据工程的主要对象，项目部编制了施工方案。 机电安装公司编制施工组织总设计的主要依据有哪些?正确答案： 主要依据是：工程施工合同及招标、投标文件；已签约的与工程有关的协议；已经批准的设计文件及有关的图纸资料；工程概算及主要工程量；设备清单及主要材料清单；主体设备(合成塔)技术文件及新产品的工艺性试验资料；现场情况调查资料。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题某机电安装工程公司承接某综合性设施的通风空调安装工程，在施工准备阶段，该机电安装工程公司制订了施工方法和施工工艺，在制订过程中兼顾了进度控制、质量控制、成本控制三大目标，使得对各工序施工活动的质量得到有效控制。该机电安装工程公司对施丁环境也制订了相应的控制措施。 问题1.为了不产生进度拖延，影响质量，增加成本，在制订施工方法和施工工艺应考虑哪些内容? 2.什么是控制点? 3.工序质量控制的方法有哪些?以什么方法为主? 4.影响工程项目施工质最的环境因素有哪些? 5.对该通风空调系统中的洁净室的施工环境应主要控制哪些内容?正确答案： 1.为了不产生进度拖延，影响质量，增加成本，在制订施工方法和施工工艺时应考虑的内容是：
(1)必须结合工程实际、企业自身能力、因地制宜等方面进行全面分析、综合考虑;
(2)力求施工方法技术可行、经济合理、工艺先进、措施得力、操作方便;
(3)有利于提高工程质量，加快施工进度、降低工程成本;
(4)施工方法是实现工程施工的重要手段，无论施工方法的选择、操作工艺的制订、施工方案和施工组织设计的编制等，都必须以加快进度、确保工程施工质量和安全提高经济效益为目的。
2.控制点是指为了保证工序质量而需要进行控制的重点或关键工序，设置工序质量控制点并进行强化管理，保持工序处于良好的受控状态。
3.工序质量控制的方法一般有质量预控和工序质量检验两种，以质量预控为主。
4.影响工程项目施工质量的环境因素有工程技术环境、工程管理、作业劳动环境等。
5.对通风空调系统中洁净室的施工环境应控制：
从建立和保护相对封闭和清洁的施工环境分析，首先应有如何满足必须的施工环境的施工方案和技术措施，同时亦加强对施工人员的教育和管理。如洁净室装饰时，所选材料应不产尘、不积尘、易清扫。施工应相对封闭，并应有专人清扫，保持室内的清洁。注意对地面的保护，防止机油和化学品的污染等。净化空调系统制作应在较封闭和清洁的环境中进行。地面应铺防护材料，风管加工前应彻底清洗。高效过滤器安装必须在洁净室全面清洁后进行，并必须保证进入洁净室的人员和材料的清洁等。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题背景 某机电设备安装公司中标一项中型机电设备安装工程，并签订了施工承包合同。工程的主要内容有：静置设备安装、工艺管道安装、机械设备安装等，其中合成塔属于压力容器，由容器制造厂整体出厂运至施工现场，机电安装公司整体安装。工程准备阶段，施工设计图纸已经到齐。该公司组织编制了施工组织总设计，并根据工程的主要对象，项目部编制了施工方案。 合成塔在安装前应向哪个机构履行何种手续？正确答案： 安装单位在合成塔安装前，要将拟进行安装的合成塔的情况书面告知工程所在地直辖市或设区的市的特种设备安全监察管理部门，告知后即可开工。解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题【背景资料】某小区工程项目，建设单位通过招标，住宅楼的机电工程由A安装公司承包施工，每栋住宅楼内的机电安装工程包括：室内给水排水、卫生洁具和采暖工程，电气照明和防雷接地安装。室外电气安装工程由B安装公司承包施工；室外给水排水与采暖工程由C安装公司承包施工。 请根据背景资料完成以下题目 单位工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应该（）确认。A监理单位
B施工单位
C建设单位
D共同
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题某建设工程有限集团公司总承包了一高级宾馆的全部施工任务。其中的土建及装修工程由本单位的下属独立法人A工程公司承担，通风与空调工程分包给了B专业承包公司，上下水及消防工程分包给了C专业承包公司，建筑电气及建筑智能化工程分包给了D专业承包公司。由于工期紧张，一旦主体工程完成，其他各专业必须同时施工。本工程地处闹市区，施工环境要求严格。为此，总承包单位要求各施工单位对于识别出的环境因素要落实具体保护措施。 问题：在进入内部装修和机电安装施工过程中，装修和机电安装经常在作业面的分配方面发生矛盾，各不相让。对于这样的矛盾，应该如何裁定？为什么？正确答案： 如果装修和机电安装经常在作业面的分配方面发生矛盾，总承包单位应该裁定机电安装让位于装修。因为在民用建筑安装工程中，要以建筑、装修为主线进行进度方面的安排。所以，在总承包单位裁定时，也要依照这个原则。解析： 暂无解析