2010年3月，甲方将某幕墙工程承包给了乙方，乙方指派丙方为项目经理。工程竣工验收合格交付后的两年，丁方以实际施工人的身份，依据甲方、丙方、丁方签订的《关于补充协议的付款情况说明》向某仲裁委员会申请仲裁，要求甲方支付工程尾款900万元。2017年9月，某仲裁委仲裁以丁方系实际施工人为由，裁决甲方支付给丁方工程尾款900万元。由于甲方没有按时履行义务，丁方申请执行仲裁裁决。乙方知道后，欲通过相关法律途径维护自己权益。关于本案说法正确的是：A.丁方申请执行仲裁裁决，该仲裁裁决只能由相应中院来执行B.如甲方提出
题目
2010年3月，甲方将某幕墙工程承包给了乙方，乙方指派丙方为项目经理。工程竣工验收合格交付后的两年，丁方以实际施工人的身份，依据甲方、丙方、丁方签订的《关于补充协议的付款情况说明》向某仲裁委员会申请仲裁，要求甲方支付工程尾款900万元。2017年9月，某仲裁委仲裁以丁方系实际施工人为由，裁决甲方支付给丁方工程尾款900万元。由于甲方没有按时履行义务，丁方申请执行仲裁裁决。乙方知道后，欲通过相关法律途径维护自己权益。关于本案说法正确的是：
A.丁方申请执行仲裁裁决，该仲裁裁决只能由相应中院来执行
B.如甲方提出不予执行仲裁裁决申请，法院应组成合议庭审查
C.乙方作为案外人，只可以提出执行行为异议，不能提出不予执行仲裁裁决申请
D.乙方作为案外人，既可以提出执行行为异议，也可以提出不予执行仲裁申请
B.如甲方提出不予执行仲裁裁决申请，法院应组成合议庭审查
C.乙方作为案外人，只可以提出执行行为异议，不能提出不予执行仲裁裁决申请
D.乙方作为案外人，既可以提出执行行为异议，也可以提出不予执行仲裁申请
相似考题
参考答案和解析
答案：B,D
解析：
根据《关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》第 2 条规定：“当事人对仲裁机构作出的仲裁裁决或者仲裁调解书申请执行的，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。 符合下列条件的，经上级人民法院批准，中级人民法院可以参照民事诉讼法第三十八条的规定指定基层人民法院管辖： （一）执行标的额符合基层人民法院一审民商事案件级别管辖受理范围； （二）被执行人住所地或者被执行的财产所在地在被指定的基层人民法院辖区内； 被执行人、案外人对仲裁裁决执行案件申请不予执行的， 负责执行的中级人民法院应当另行立案审查处理；执行案件已指定基层人民法院管辖的，应当于收到不予执行申请后三日内移送原执行法院另行立案审查处理。”因此，仲裁裁决的执行并一定全部由中院执行，在一定条件下，也可以交给基层法院执行。故 A 项说法错误。 根据《关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》第 11 条规定：“人民法院对不予执行仲裁裁决案件应当组成合议庭围绕被执行人申请的事由、案外人的申请进行审查;对被执行人没有申请的事由不予审查，但仲裁裁决可能违背社会公共利益的除外。”故 B 项说法正确。 根据《关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》第 9 条规定：“案外人向人民法院申请不予执行仲裁裁决或者仲裁调解书的，应当提交申请书以及证明其请求成立的证据材料，并符合下列条件： （一）有证据证明仲裁案件当事人恶意申请仲裁或者虚假仲裁，损害其合法权益；（二）案外人主张的合法权益所涉及的执行标的尚未执行终结；（三）自知道或者应当知道人民法院对该标的采取执行措施之日起三十日内提出。”本案中，乙方作为案外人，其合法权益有可能遭受损害，故其可以申请不予执行仲裁裁决，故C 项错误， D 项正确。
更多“2010年3月，甲方将某幕墙工程承包给了乙方，乙方指派丙方为项目经理。工程竣工验收合格交付后的两年，丁方以实际施工人的身份，依据甲方、丙方、丁方签订的《关于补充协议的付款情况说明》向某仲裁委员会申请仲裁，要求甲方支付工程尾款900万元。2017年9月，某仲裁委仲裁以丁方系实际施工人为由，裁决甲方支付给丁方工程尾款900万元。由于甲方没有按时履行义务，丁方申请执行仲裁裁决。乙方知道后，欲通过相关法”相关问题
-
第1题：
甲方、乙方、丙方分别为某项目的建设方、承建方和监理方，乙方将此项目的非关键部分分包给了丁方。以下做法中，正确的是（）。
A.丙方要认真听取甲方的意见，对于甲方的意见在监理工作中要认真执行
B.乙方可以合同的方式委托丙方帮助其梳理软件配置流程，培训相关人员
C.丙方应对丁方的分包项目进行全方位管理和协调，以确保整个项目的工程质量和工程进度
D.分包前，丙方要对丁方的资质等进行审查，并签署监理意见
正确答案：D
-
第2题：
甲、乙双方在签订合同时，乙方应甲方要求，由丙方对乙方履行合同提供保证担保，并另行签订保证合同。该保证合同应由（ ）。
A．甲方与乙方签订
B．甲方与丙方签订
C．乙方与丙方签订
D．甲、乙、丙三方共同签订
正确答案：B
本题考核点为合同的保证。保证是指第三人为债务人的债务履行作担保，由保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。本题中，丙方是保证人，甲方是债权人，所以应由甲方和丙方签订保证合同。 -
第3题：
当事人的下列做法不符合法律规定的是：()A:甲方将一台机器出租给乙方，乙方未按期交付租金，甲方即通知乙方解除合同
B:丙方与丁方口头订立租赁合同，约定丙方将一间房屋出租给丁方1年，丁方在承租3个月后，通知丙方解除合同
C:戊方将一台机器出租给己方1年，己方使用6个月时，戊方的债权人以行使抵押权为由，请求法院将这台机器扣押。己方以戊方事先未将抵押的事告诉自己为由，拒绝支付全部租金
D:庚方与辛方订立融资租赁合同，辛方没有按照约定支付租金，庚方即通知辛方解除合同答案：A,C,D解析：《合同法》第227条规定：承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以要求承租人在合理的时间内支付。承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。据此，解除前，须有一个催告程序。A项中的甲方未经过催告程序。《合同法》第215条规定：租赁期6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。《合同法》第232条中规定：对于不定期租赁当事人可以随时解除合同。因而B项中的丁方有权通知丙方解除合同。《合同法》第228条第1款规定：因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以要求减少租金或者不支付租金。根据已知的条件，C项中的乙方应当要求减少6个月的租金（如有损失还可请求赔偿）。根据《合同法》第226～227条规定，承租人应当按照约定支付租金。承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以要求支付全部租金；也可以解除合同，收回租赁物。D项中的庚方没有履行催告义务。 -
第4题：
甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元。甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元定金，乙方收取定金后拒不履行合同。则以下表述正确的是()。A.甲方可以要求乙方返还10万元
B.甲方可以要求乙方返还16万元
C.甲方可以要求乙方返还20万元
D.甲方可以要求乙方返还32万元答案：C解析：2019版教材P32页
给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金；接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。 所以甲方可以要乙方双倍返还定金， -
第5题：
甲方与乙方签订了一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据我国《仲裁法》规定，乙方可以向()的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A.仲裁委员会所在地
B.合同签订地
C.乙方所在地
D.建设工程所在地答案：A解析：2020版教材P363 / 2019版教材P361
当事人提出证据证明有上述情形之一的可以向向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。当事人申请撤裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。 -
第6题：
某工程有四个设计方案，甲方案功能系数0.85，成本系数0.92，乙方案功能系数0.62，成本系数0.75，丙方案功能系数0.75，成本系数0.84，丁方案功能系数0.79，成本系数0.90，根据价值工程原理确定的最优方案是（）。
- A、甲方案
- B、乙方案
- C、丙方案
- D、丁方案
正确答案:A -
第7题：
某公司（甲方）与胡某、周某（乙方）签订《劳务分包合同》，约定甲方将某商务中心工程总项目B座工程的泥工班组作业的劳务用工承包给乙方，乙方承包范围及工作内容：按图纸说明的土建、装饰工程从基础到屋面。乙方由于赶工期，请了两个体力不错有从事该行经验的56，58岁农民工。施工过程严格按照三检制度要求施工，顺利按期完成该项目工程。甲、乙两方签订的《劳务分包合同》是否有效？（）
- A、是
- B、否
正确答案:B -
第8题：
单选题乙方接受甲方委托，负责就某工程项目引荐甲方和该项目的中标单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与中标单位签订该工程项目的专业承包施工合同。这种情况下，居间活动的费用的负担方为（）。A甲方
B乙方
C甲方和乙方平均负担
D由甲乙双方自由负担
正确答案： B解析： 本题考核居间合同的规定。居间人促成合同成立的．居间活动的费用，由居间人负担。 -
第9题：
问答题甲方（某建设单位）与乙方（建筑公司）、丙方（建筑设计单位）签订了一份经济合同，将建筑工程安装工程承包给乙方，将建设工程勘察设计项目承包给丙方。建筑安装工程项目投资额3000万元，勘察设计费用200万元。乙公司又将部分安装工程分包给丁，签订的分包合同上注明分包额1000万元。请计算甲、乙、丙、丁四方各自应缴纳的印花税额。正确答案：
对应税凭证,凡由两方或两方以上当事人共同书立的,其当事人各方都是印花税的纳税人,应各就其所持凭证的计税金额履行纳税义务
(1)甲方应纳印花税涉及3000万元建筑安装工程承包合同和200万元建设工程勘察设计合同。应纳税额=3000×0.3‰+200×0.5‰=1(万元)。
(2)乙方应纳印花税涉及3000万元建筑安装工程承包合同和1000万元分包合同。应纳税额=(3000+1000)×0.3‰=1.2(万元)。
(3)丙方应纳印花税涉及200万元建设工程勘察设计合同。应纳税额=200×0.5‰=0.1(万元)。
(4)丁方应按1000万元分包合同缴纳印花税。应纳税额=1000×0.3‰=0.3(万元)。解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题某工程有四个设计方案，甲方案功能系数0．85，成本系数0．92，乙方案功能系数0．62，成本系数0．75，丙方案功能系数0．75，成本系数0．84，丁方案功能系数0．79，成本系数0．90，根据价值工程原理确定的最优方案是（）。A甲方案
B乙方案
C丙方案
D丁方案
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题根据《测绘合同》示范文本规定，下列关于甲方违约责任说法错误的是（）A合同签订后，乙方未进人现场工作前，由于甲方工程停止而终止合同的，甲方无权请求返还定金.双方没有约定定金的，偿付乙方预算工程费的50%
B乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费
C甲方未按要求支付乙方工程费，影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并向乙方支付停窝工费
D甲方对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁裁决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（ ）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。A仲裁委员会所在地
B合同签订地
C乙方所在地
D建设工程所在地
正确答案： C解析： 本题考核的是申请撤销仲裁裁决的条件。根据《仲裁法》第58条、第59条的规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)没有仲裁协议的；(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；(4)裁决所依据的证据是伪造的；(5)对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向仲裁机构所在地的中级人民法院提出。 -
第13题：
根据案例背景，回答 39～40 题在施工过程中乙方采购材料，欠材料供应方材料费用150万元，工程完工后，甲方欠乙方竣工结算款200万元，现材料供应方急需120万元作为流动资金，否则其企业随时有停产的可能。在其找乙方索要欠款时，乙方称因甲方久欠其200万元没还，无法还钱给材料供应方。因此，材料供应方准备申请代位权向甲方索债。在索债过程中材料供应方 发生了必要的管理费用15万元。
第39题：材料供应方应向（ ）申请代位权。
A．甲方
B．乙方
C．法院
D．法院或仲裁机构
正确答案：C代位权属于一种诉讼，它只能向人民法院申请，而不像一般的民事纠纷案件可以向法院或仲裁机构申请，因此本题选C。 -
第14题：
缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方因违背其依据诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益受损，应承担损害赔偿责任；另一方因信赖合同的成立和有效，但由于合同不成立或无效而蒙受不利益，此种不利益即为信赖利益的损失。根据上述定义，下列各项中甲方无需承担缔约过失责任的是：A.甲乙双方磋商共同兴建制药厂，甲方以技术出资，并提出乙方需培训相关人员后，方能与乙方签约。乙方出资100万元培训了相关人员后，甲方发现乙方制药技术存在问题，中止了与乙方的合作
B.甲方声称有一批优质紫檀木欲出售给乙方，乙方立即与丙方签订了一份紫檀木家具供货协议，并向丙方支付了保证金。结果乙方在与甲方签约前发现甲方欲出售的紫檀木是假冒的
C.甲方欲以50万元的价格将自己的房子卖给乙方，要求乙方在10天内以现金购买。乙方为筹集房款，将新买的汽车以极低的价格卖掉，第9天去购房时，甲方已将房子卖与丙方并已办理了过户手续
D.甲方为报复乙方，声称欲以高价购买乙方的一批水果。乙方本有意将水果卖给丙方，遂中止了与丙方的协商。结果甲方在签约前反悔，致使乙方的水果未能及时卖出而腐烂答案：A解析：第一步，根据提问方式，本题属于选非题。第二步，找关键信息。（1）指在合同订立过程中；（2）一方因违背其依据诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益受损，应承担损害赔偿责任；（3）另一方面因信赖合同的成立和有效，但由于合同不成立或无效而蒙受不利益，此种不利益即为信赖利益的损失。第三步，辨析选项。A项，甲方发现乙方制药技术存在问题，中止了与乙方的合作，其问题由乙方造成，所以无需甲方承担缔约过失责任，不符合定义。因此，选择A选项。B项，乙方在与甲方签约前发现甲方欲出售的紫檀木是假冒的，其问题由甲方造成，所以需要甲方承担缔约过失责任，符合定义；C项，甲方承诺要求乙方在10天内以现金购买，乙在第九天前来购买时，甲方已将房子卖与丙方并已办理了过户手续，其问题由甲方造成，所以需要甲方承担缔约过失责任，符合定义；D项，甲方为了报复乙方，欺骗乙方，致使乙方的水果未能及时卖出而腐烂，其问题由甲方造成，所以需要甲方承担缔约过失责任，符合定义。 -
第15题：
某产品运用价值工程进行方案创新，产生了甲、乙、丙、丁四个方案，有关方案的部分数据见下表，则优选方案为（ ）。
A：甲方案
B：乙方案
C：丙方案
D：丁方案答案：A解析：2019版教材P213
本题考查的是价值工程方法。首先将上表中的空格填上，因为功能指数之和为1，成本指数之和也为1，所以，甲的功能指数是0.32，丁的成本指数为0.22;然后计算各方案的价值指数：V甲=0.32/0.28＞1，V乙=0.22/0.24＜1，V丙=0.26/0.26=1，V丁=0.2/0.22＜1，所以方案甲最优。注意，在方案综合评价中，价值系数越大的方案越优，而在功能评价中，价值系数等于1时最佳。 -
第16题：
甲方与乙方签订一项工程承揽合同并约定仲裁机构，后在合同履行期间产生纠纷，双方按照约定进行了仲裁，乙方不服仲裁判决，根据《仲裁法》规定，乙方可以向（ ）的中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请。
A. 仲裁委员会所在地
B. 合同签订地
C. 乙方所在地
D. 建设工程所在地答案：A解析：2009年建设工程法规真题第20题
本题考查的是申请撤销仲裁裁决。
根据《仲裁法》规定，当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：（一）没有仲裁协议的；（二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；（三）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（四）裁决所根据的证据是伪造的；（五）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（六）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的。人民法院经组成合议庭审查核实裁决有前款规定情形之一的，应当裁定撤销。人民法院认定该裁决违背社会公共利益的，应当裁定撤销。
综上所述，本题的正确答案为A。 -
第17题：
甲与乙签订工程设计合同，合同约定：设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了10万元定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则()。A . 甲方可以要求乙方返还10万元
B . 甲方可以要求乙方返还16万元
C . 甲方可以要求乙方返还20万元
D . 甲方可以要求乙方返还32万元答案：C解析：四、定金
《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。第四版教材P39 -
第18题：
现甲、乙双方有一“房建施工合同”，甲方是建设单位，乙方是施工单位，实际有“黑白”两份，履行的是“黑”合同，在合同履行中，出现以下几种情况： 1.“黑”合同约定，工期每延误一天罚款5万元，而工程实际延误55天，如罚款，乙方将赔偿甲方265万元。 2.交付的工程，甲方提出工程质量问题，乙方给予维修后，但甲方迟迟不予验收。乙方要求时甲方以各种理由拖延。 3.“白合同”没有垫资约定，但“黑合同”有垫资约定。 请问：对于上述问题乙方应该如何处理？
正确答案: 这个问题看起来好像问题很多，但实际上还是一个黑白合同的问题。《司法解释》第二十一条对黑白合同的适用作了规定。《司法解释》第二十一条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”从这条规定可以看出黑合同的约定并非无效，而只是在黑白合同中对工程价款的约定不一致时，要以白合同的约定为依据。下面对问题中的几种情况一一作答。
1.黑合同中关于对工程延误的违约责任的约定，并不属于工程价款结算的范畴，工程价款包括预付款，进度款和结算款，违约责任产生的赔偿不是工程价款的范畴。因此如果工程延误是由于乙方所导致的，那么乙方应该按照黑合同的约定承担违约责任，结合问题所述的情况，乙方应该赔偿甲方265万元。
2.对于甲方拖延验收的情况，首先要看双方对此是如何约定的，参照99版建设工程施工合同示范文本的相关规定。99版建设工程施工合同示范文本第32.3款规定：“发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。”第32.4款规定：“工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。”此时，如果甲方无正当理由拖延不予验收，视为甲方认可乙方提交的竣工验收报告，并且以承包人修改后提交发包人验收的日期作为实际竣工日期。如果双方对此没有约定，乙方可以申请质量鉴定机构对工程质量进行鉴定，工程质量鉴定合格的。此时的竣工日期应该按照《司法解释》第十四条的规定来处理，《司法解释》第十四条规定：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。”
3.2005年1月1日《司法解释》施行后，垫资原则按有效来处理。《司法解释》第六条规定：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。”因此，如果当事人之间对垫资有明确约定的，应该按照约定来处理，没有约定的按照工程欠款来处理。 -
第19题：
甲、乙双方在签订合同时，乙方应甲方要求，由丙方对乙方履行合同提供保证担保，并另行签订保证合同，该保证合同应由（）。
- A、甲方与乙方签订
- B、甲方与丙方签订
- C、乙方与丙方签订
- D、甲、乙、丙三方共同签订
正确答案:B -
第20题：
问答题某施工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。 该施工单位（乙方）于某日与建设单位（甲方）签订了该项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。 甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期交付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月，乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完成。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的，乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是乙方当时答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 该工程采用固定价格合同是否合适？正确答案： 因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题甲乙双方发生纠纷，约定提请仲裁解决。甲方便向丙市仲裁委员会申请仲裁，甲方提交了仲裁协议、仲裁申请书及副本，仲裁委员会经审查受理后，将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达乙方。但乙方收到后，并不提交仲裁答辩书的。乙方此种行为的后果是什么？（ ）A丧失答辩权
B承担败诉后果
C仲裁委员会责令其提交
D不影响仲裁程序的进行
正确答案： D解析：
《仲裁法》第25条规定，仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人，并将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达被申请人。被申请人收到仲裁申请书副本后，应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书。仲裁委员会收到答辩书后，应当在仲裁规则规定的期限内将答辩书副本送达申请人。被申请人未提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。 -
第22题：
问答题某施工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。 该施工单位（乙方）于某日与建设单位（甲方）签订了该项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。 甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期交付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月，乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完成。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的，乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是乙方当时答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 该施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处理？正确答案： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更也应当采取书面形式。咋应急情况下，可采取口头形式，但事后应予书面形式确认，否则，在合同双方对合同内容有争议时，往往因口头形式协议难举证，而不得不以书面的形式确认为准。本案例中甲方要求临时停工。乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以书面合同规定为准。
在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题甲，乙与丙，丁进行双打比赛，第一局甲发球，第二局丙发球，当局数3：2时，丁发了两分球后，甲提出：丙，丁方发球次序错误，接下来应由（）发球。A甲方
B乙方
C丙方
D丁方
正确答案： B解析： 暂无解析