某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出

题目

某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,要求对该分部工程停工整改。事件4:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。事件4中,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。


相似考题
参考答案和解析
正确答案:事件4中,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请正确。
理由:
(1)乙施工单位与建设单位有合同关系;
(2)甲施工单位与建设单位有合同关系,建设单位应承担连带责任。
更多“某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位”相关问题
  • 第1题:

    某办公楼建设项目中,业主将打桩工程发包给甲施工单位,将主体土建工程发包给乙施工单位,将机电安装工程发包给丙施工单位,将精装修工程发包给丁施工单位。该业主采用的承包模式是()。

    A.施工总承包模式承
    B.施工平行承发包模式
    C.施工总承包管理模式
    D.EPC承包模式

    答案:B
    解析:
    2020新版教材P221页
    施工平行发承包,又称为分别发承包,是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素,将建设工程项目按照一定的原则分解,将其施工任务分别发包给不同的施工单位,各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。

  • 第2题:

    甲建筑公司承包乙科技有限公司的办公楼扩建项目,根据《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定,该公司可以( )。

    A.把工程转包给丙建筑公司
    B.把工程分为土建工程和安装工程,分别转包给两家有相应资质的建筑公司
    C.经乙科技有限公司同意,把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司
    D.经乙科技有限公司同意,把主体结构的施工发包给别的建筑公司

    答案:C
    解析:
    本题考查的是分包的范围、分包单位的条件与认可。按照我国法律的规定,转包是必须禁止的。主体结构必须自行施工。

  • 第3题:

    建设单位将其工程发包给甲总承包单位,甲依法将某安装工程分包给乙施工单位,乙又 将该专业工程分包给丙个体承包人,后因该专业工程质量发生争议,建设单位诉至人 民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法,正确的有( )。
    A.仅可起诉甲 B,不能起诉丙 C.仅可起诉乙
    D..可单独起诉甲 E.可起诉甲、乙、丙


    答案:D,E
    解析:
    本题考核的是起诉对象的确定。被告是指原告诉称侵犯原告民事权益而由法院通知其应诉的当事人。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第25条的规定,建设单位可以以总承包人、分包人、实际施工人为共同被告提起诉讼。A、C选项片面,B选项过于绝对。

  • 第4题:

    某公路工程的建设单位通过公开招标的方式,将土建工程、设备安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。同时,委托某监理单位实施施工监理。在该工程施工过程中发生了如下事件:事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为大型支架的拆除工程危险性较大,要求甲施工单位编制支架拆除工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,项目总工程师凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员,遂即将方案报送总监理工程师签认。事件2:土建工程开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报送的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失控,随即向甲施工单位发出了“监理工程师通知单”。事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了“监理工程师通知单”要求整改。在巡视时发现乙施工单位安装的某监控设备存在严重质量隐患,随即向乙施工单位签发了“工程暂停令”,要求停工整改。事件4:建设单位采购的钢材在监理工程师见证下进行了取样送检,经有资质的检测单位检测,钢材力学性能合格,监理工程师同意进场使用,但在使用中发现,钢材焊接质量不合格。经进一步对钢材进行检验,最终确认该批钢筋焊接质量不符合要求。事件5:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。
    【问题】4.事件3中乙施工单位整改完毕后项目监理机构应进行哪些工作?


    答案:
    解析:
    4.项目监理机构应重新进行复查验收,符合规定要求后,总(或驻地)监理工程师应及时签发“工程复工指令”;重新进行复查验收,不符合规定要求的,责令乙施工单位继续整改。

  • 第5题:

    某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。 乙施工单位进场后,首先进行塔吊安装。施工单位为赶工期,采用了未经项目监理机构审批的塔吊安装方案。总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》,施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工,造成塔吊倒塌,导致现场施工人员1死3伤的安全事故。这次事故,监理单位应承担什么责任?()

    • A、没有及时向设备租赁单位报告
    • B、没有及时向监理单位报告
    • C、没有及时向甲施工单位报告
    • D、没有及时向有关主管部门报告

    正确答案:D

  • 第6题:

    某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。 乙施工单位进场后,首先进行塔吊安装。施工单位为赶工期,采用了未经项目监理机构审批的塔吊安装方案。总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》,施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工,造成塔吊倒塌,导致现场施工人员1死2伤的安全事故。这次事故,哪些单位应承担相应责任?()

    • A、建设单位
    • B、甲施工单位
    • C、乙施工单位
    • D、监理单位
    • E、设计单位

    正确答案:C,D

  • 第7题:

    建设工程监理招标与投标 某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件: 事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。 事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。 事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,要求对该分部工程停工整改。 事件4:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 分别指出事件3中专业监理工程师做法是否妥当。不妥之处,说明理由并写出正确做法。


    正确答案: (1)发出《监理工程师通知单》妥当。
    (2)不妥之处:签发《工程暂停令》;
    理由:无权签发《工程暂停令》(或只有总监理工程师才有权签发《工程暂停令》);
    正确做法:专业监理工程师向总监理工程师报告,总监理工程师在征得建设单位同意后发出《工程暂停令》。

  • 第8题:

    某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,要求对该分部工程停工整改。事件4:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。在施工单位申请工程复工后,监理单位应该进行哪些方面的工作?


    正确答案:施工单位申请工程复工后,监理单位应该进行的工作包括:监理单位应重新进行复合验收,符合规定要求后,并征得建设单位同意,总监理工程师应及时签署《工程复工报审表》;不符合规定要求的,责令乙施工单位继续整改。

  • 第9题:

    问答题
    建设工程监理招标与投标 某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件: 事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。 事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。 事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,要求对该分部工程停工整改。 事件4:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 事件2中专业监理工程师的做法是否妥当?《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?

    正确答案: (1)妥当;
    (2)主要内容:重新建立施工测量控制网;改进保护措施。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    某地铁工程,业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位,机电安装工程分别发包给10个机电安装单位。业主采用承包模式是(    )。
    A

    施工总承包模式

    B

    施工平行发承包模式

    C

    施工总承包管理模式

    D

    EPC承包模式


    正确答案: A
    解析:

  • 第11题:

    问答题
    监理规划与监理实施细则 某实施监理的工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。 事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。 事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失控,随即向甲施工单位发出了“监理工程师通知单”。 事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了“监理工程师通知单”要求整改;在巡视时发现乙施工单位安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了“工程暂停令”,要求对该分部工程停工整改。 事件4:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 事件4中乙施工单位向项目监理机构提出工期延长申请是否正确?说明理由。

    正确答案: 事件4中乙施工单位向项目监理机构提出工期延长申请是正确的。
    理由:(1)乙施工单位与建设单位有合同关系。
    (2)甲施工单位与建设单位有合同关系,建设单位应承担连带责任。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    某办公楼建设项目中,业主将打桩工程发包给甲施工单位,将主体土建工程发包给乙施工单位,将机电安装工程发包给丙施工单位,将精装修工程发包给丁施工单位。该业主采用承包模式是()。
    A

    施工总承包模式

    B

    施工平行承发包模式

    C

    施工总承包管理模式

    D

    EPC承包模式


    正确答案: A
    解析: 施工平行承发包,又称为分别承发包,是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素,将建设工程项目按照一定的原则分解,将其施工任务分别发包给不同的施工单位,各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。

  • 第13题:

    甲建设单位发包某大型工程项目,乙是总承包单位,丙是具有相应专业承包资质的施工单位,丁是具有劳务分包资质的施工单位,下列关于该项目发包、分包的说法中,正确的有()。

    A、乙可以将专业工程分包给丙
    B、丙可以将劳务作业分包给丁
    C、乙可以将劳务作业分包给丁
    D、甲可以将专业工程发包给丙
    E、甲可以将劳务作业分包给丁

    答案:A,B,C
    解析:
    劳务作业可以分包,但应当分包给具有施工劳务资质的企业。丙将劳务作业分包给有资质的丁是合法行为,不构成法律禁止的“再分包”。甲建设单位已将工程发包给乙作为总承包单位,则再将专业工程发包给丙,或者将业务分包给丁都属于违约行为。

  • 第14题:

    甲建设单位发包某大型工程项目,乙是总承包单位,丙是具有相应专业承包资质的施工单位,丁是具有劳务分包资质的施工单位。下列关于该项目发包、分包的说法中,正确的有( )。

    A. 乙可以将专业工程分包给丙
    B. 丙可以将劳务作业分包给丁
    C. 乙可以将劳务作业分包给丁
    D. 甲可以将专业工程发包给丙
    E. 甲可以将劳务作业分包给丁


    答案:A,B,C,D
    解析:
    2007年建设工程法规真题第74题

    本题考查了分包。

    《建筑法》第29条规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。获得施工总承包资质的企业,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。

    AE项:建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。所以A项正确,E项错误。

    B项:专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。所以B项正确。

    C项:承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工,也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。所以C项正确。

    D项:获得专业承包资质的企业,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。所以D项正确。

    综上所述,本题正确答案为ABCD。

  • 第15题:

    甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后,将一分项工程分包给了刘某,刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中,一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定,李某的损失应由( )承担。

    A. 甲施工单位
    B. 乙建设单位
    C. 甲施工单位和刘某
    D. 甲施工单位和乙建设单位


    答案:A
    解析:
    根据《建筑法》的规定,施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的,由总承包单位负责。施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。

    根据上述规定可知,由施工总承包单位对施工作业人员的安全生产负责。因此,李某所受损失应由总承包单位即甲施工单位承担,甲施工单位在承担责任后可以向刘某追偿。

    综上所述,本题的正确答案为A。

  • 第16题:

    某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位,在合同履行过程中发生了如下事件。事件1项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。事件2开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3专业监理工程师在检查甲施工单位投人的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》,要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,要求对该分部工程停工整改。事件4甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。
    【问题】(4)事件3中,在施工单位申请工程复工后,监理单位应该进行哪些方面的工作?


    答案:
    解析:
    (4)项目监理机构应重新进行复查验收,符合规定要求后,总监理工程师应及时签署《工程复工报审表》;不符合规定要求,责令乙施工单位继续整改。

  • 第17题:

    某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。 项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,直接将方案报送总监理工程师签认。施工单位做法有哪些不妥?()

    • A、没有不妥
    • B、甲施工单位项目经理部凭以往经验进行安全估算不妥
    • C、甲施工单位项目经理部安排质量检查员兼任施工现场安全员工作不妥
    • D、甲施工单位项目经理部直接将专项施工方案报送总监理工程师签认不妥

    正确答案:B,C,D

  • 第18题:

    建设工程监理招标与投标 某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件: 事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。 事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。 事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,要求对该分部工程停工整改。 事件4:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 在施工单位申请工程复工后,监理单位应该进行哪些方面的工作?


    正确答案: 项目监理机构应重新进行复查验收,符合规定要求后,并征得建设单位同意,总监理工程师应及时签署《工程复工报审表》;不符合规定要求,责令乙施工单位继续整改。

  • 第19题:

    某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,要求对该分部工程停工整改。事件4:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。事件2中专业监理工程师的做法是否妥当?《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?


    正确答案: 事件2中专业监理工程师的做法妥当。
    《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括:重新建立施工测量控制网;改进保护措施。

  • 第20题:

    甲建设单位发包某大型工程项目,乙是总承包单位,丙是具有相应专业承包资质的施工单位,丁是具有劳务分包资质的施工单位,下列关于该项目发包.分包的说法中,正确的有()

    • A、乙可以将专业工程分包给丙
    • B、丙可以将劳务作业分包给丁
    • C、乙可以将劳务作业分包给丁
    • D、甲可以将专业工程发包给丙
    • E、加可以将劳务作业分包给丁

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题:

    问答题
    建设工程监理招标与投标 某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件: 事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。 事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。 事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,要求对该分部工程停工整改。 事件4:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处,写出正确做法。

    正确答案: (1)不妥之处:凭以往经验进行安全估算;
    正确做法:应进行安全验算。
    (2)不妥之处:质量检查员兼任施工现场安全员工作;
    正确做法:应配备专职安全生产管理人员。
    (3)不妥之处:遂将专项施工方案报送总监理工程师签认;
    正确做法:专项施工方案应先经甲施工单位技术负责人签认。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,要求对该分部工程停工整改。事件4:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。分别指出事件3中专业监理工程师的做法是否妥当。不妥之处,说明理由并写出正确做法。

    正确答案: 事件3中专业监理工程师做法是否妥当的判断:
    (1)发出《监理工程师通知单》妥当。
    (2)签发《工程暂停令》不妥。
    理由:专业监理工程师无权签发《工程暂停令》(或只有总监理工程师才有权签发《工程暂停令》)。
    正确做法:专业监理工程师向总监理工程师报告,总监理工程师在征得建设单位同意后签发《工程暂停令》。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    建设工程监理招标与投标 某工程,建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件: 事件1:项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时,认为脚手架工程危险性较大,要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案,凭以往经验进行了安全估算,认为方案可行,并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作,遂将方案报送总监理工程师签认。 事件2:开工前,专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时,发现对测量控制点的保护措施不当,造成建立的施工测量控制网失效,随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。 事件3:专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时,发现数量偏少,即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患,即向乙施工单位签发了《工程暂停令》,要求对该分部工程停工整改。 事件4:甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏,甲施工单位向乙施工单位做出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误,乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。 乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。

    正确答案: 正确;
    理由:(1)乙施工单位与建设单位有合同关系;
    (2)甲施工单位与建设单位有合同关系,建设单位应承担连带责任。
    解析: 暂无解析