施工合同签订后，工程主体封顶，发包人认为工程已严重逾期，依据《合同法》发出解除合同通知，通知送达承包人之后，发包人以承包人拒不退场作为侵权，遂提起侵权之诉，要求承包人退场，而承包人以解除合同通知无效，并提出工程款诉求，另案起诉，二案同时审理。请问： 1.发包人是否可以解除合同？承包人是否应退场？ 2.解除合同的解除权通过法定程序规定行使后，是否须由法院来确认？ 3.承包人是否可以以解除合同通知无效，提出工程款诉求？

本题考查的是合同违约、解除后的付款与结清。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。

本题考查的是违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。

承包人向发包人发出通知，要求采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人。发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。承包人暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工。暂停施工 28 天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

承包人暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

2020版教材P112-114
本题考核的是施工阶段承包人违约的处理。发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可通知承包人立即解除合同。对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。监理人发出整改通知28d后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持，A错误；承包人以行为表明不履行合同主要义务，发包人请求解除合同，应予支持，C正确；承包人拒绝修复已完不合格工程，发包人请求解除合同，应予支持，D正确；承包人将工程违法分包，发包人请求解除合同，应予支持，E正确。

2020版教材P249
本题考查的是合同价款纠纷的处理原则。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

发包人的解除符合法定条件，故解除无需取得承包人同意。通知到达时即发生效力。

本题主要考查工程款支付。

D项：《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任，而非承包人承担违约责任。所以D项表述错误。D项当选。

ABC项：《建设工程价款结算暂行办法》中有关规定如下：

（1）据确定的工程计量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，14天内，发包人应按不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%向承包人支付工程进度款。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程进度款同期结算抵扣。

（2）发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）。

所以ABC项正确。

本题为选非题，综上所述，本题正确选项为D。

发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可通知承包人立即解除合同。

除了发包人不履行合同义务或无力履行合同义务的情况外，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

本题考查的是施工合同解除后的价款纠纷处理。选项A 错误，应该是发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的，承包人请求解除合同的，应予支持。选项B 错误，发包人延迟28 天支付工程款，致使承包人无法施工，且催告后仍未支付，承包人请求解除合同，应予支持。

《合同法》规定，当事人一方依照本法第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。

《合同法》第九十三条规定，当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。《合同法》第九十六条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。