甲房地产公司与乙建筑公司于2000年签订施工合同,约定质保期:屋面工程为三年。该工程于2001年7月竣工验收。由于甲方未付清余款,乙方于2005年8月起诉要求支付余款及保修金。甲方答辩,国务院的《建设工程质量管理条例》规定,工程保修期屋面工程不低于五年,该工程没有达到保修期,不应支付保修金。法院支持了甲方的答辩意见。问:这样处理合适吗?

题目

甲房地产公司与乙建筑公司于2000年签订施工合同,约定质保期:屋面工程为三年。该工程于2001年7月竣工验收。由于甲方未付清余款,乙方于2005年8月起诉要求支付余款及保修金。甲方答辩,国务院的《建设工程质量管理条例》规定,工程保修期屋面工程不低于五年,该工程没有达到保修期,不应支付保修金。法院支持了甲方的答辩意见。问:这样处理合适吗?


相似考题
更多“甲房地产公司与乙建筑公司于2000年签订施工合同,约定质保期:屋面工程为三年。该工程于2001年7月竣工验收。由于甲方未付清余款,乙方于2005年8月起诉要求支付余款及保修金。甲方答辩,国务院的《建设工程质量管理条例》规定,工程保修期屋面工程不低于五年,该工程没有达到保修期,不应支付保修金。法院支持了甲方的答辩意见。问:这样处理合适吗?”相关问题
  • 第1题:

    某工程,施工合同中对最低保修期限作出如下约定,其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有()

    A:主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限
    B:屋面防水工程的保修期限为10年
    C:房间和外墙面防渗漏的保修期限为5年
    D:装修工程的保修期限为1年
    E:安装工程的保修期限为2年

    答案:A,C,E
    解析:
    根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;③供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。

  • 第2题:

    屋面建筑工程的保修期应从( )起计算。

    A.工程竣工验收之日
    B.工程支付建设单位之日
    C.工程竣工验收合格之日
    D.建设单位开始使用

    答案:C
    解析:
    2020版教材P269页
    房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算,在正常使用条件下,房屋建筑工程的最低保修期限为。

  • 第3题:


    W施工单位根据领取的某2000m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定总价合同,工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工1个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。


    问题


    1.该工程采用固定总价合同是否合适?说明理由。


    2.该施工合同的变更形式是否妥当?说明理由。该合同争议规范应如何处理?






    答案:
    解析:

    1.该工程采用固定总价合同合适。


    理由:该工程项目有全套施工图纸,工程量能够较准确计算,规模不大,工期较短,技术不太复杂,合同总价较低且风险不大,故采用固定总价合同是合适的。


    2.(1)该施工合同的变更形式不妥当。


    理由:根据我国《合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式。合同变更是对合同的补充和更改,亦应当采取书面形式;在应急情况下,可采取口头形式,但事后应以书面形式予以确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,因口头形式协议很难举证,只能以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工,乙方亦答应,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥当。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。


    (2)该合同争议依据合同法律规范处理:


    ①在甲方承认因资金紧缺,无法如期支付工程款,要求乙方暂停施工1个月的前提下,甲方应对停工承担责任,赔偿乙方停工1个月的实际经济损失,工期顺延1个月。因为在施工期间,甲方因资金紧缺未能及时支付工程款,并要求乙方停工1个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但根据《民法通则》的规定,在民事权利诉讼时效期2年内,乙方仍享有要求甲方承担违约责任的权利。


    ②乙方应当承担因质量问题引起的返工费用,并支付逾期交工一个月的违约金。因为工程质量问题和逾期交付工程的责任在乙方。



  • 第4题:

    以下关于工程质量保修问题的论述中,不符合《建设工程质量管理条例》的是()。

    A.地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限
    B.发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年
    C.保修范围属于法律强制性规定的,承发包双方必须遵守
    D.保修期限法律已有强制性规定的,承发包双方不得协商约定

    答案:D
    解析:
    @##

  • 第5题:

    关于工程保修期的说法,正确的有()。

    A、基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
    B、屋面防水工程的保修期为4年
    C、建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
    D、保修期结束后,返还质量保证金
    E、在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务

    答案:A,E
    解析:
    教材P327
    本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。选项B错误,屋面防水工程的最低保修期限为5年;选项C错误,建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日;选项D错误,缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。

  • 第6题:

    甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定:“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告,2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用,但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉,要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息,则该工程欠款的利息应当从()计算。

    A.2014年1月8日
    B.2014年1月15日
    C.2014年1月31日
    D.2014年2月10日

    答案:C
    解析:
    本题考核的是工程款利息的支付。发包人拖欠承包人工程款,不仅应当支付工程款本金,还应当支付工程款利息。利息从应付工程价款之日计付。

  • 第7题:

    关于建设工程质量保修书,说法正确的是( )。

    A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书
    B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任
    C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为 2 年
    D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程,其保修期为 40 年

    答案:B
    解析:
    A 选项错误。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。B 选项正确。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。C 选项错误。法定最低防水工程保修期为 5 年。D 选项错误。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

  • 第8题:

    某施工单位根据领取的某进场公路工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月,乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。
    【问题】(1)该工程采用固定价格合同是否合适?


    答案:
    解析:
    (1)因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件,故采用固定价格合同是合适的。

  • 第9题:

    劳务分包合同规定,质量保证金在本合同工程保修期满后,发包人返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方(不计取利息)。


    正确答案:正确

  • 第10题:

    施工单位与建设单位约定的下列各项目保修期,符合《建设工程质量管理条例》关于最低保修期限规定的是()

    • A、屋面防水保修3年
    • B、设备安装保修1年
    • C、装饰工程保修18个月
    • D、供热与供冷系统保修2年

    正确答案:D

  • 第11题:

    问答题
    甲房地产公司与乙建筑公司于2000年签订施工合同,约定质保期:屋面工程为三年。该工程于2001年7月竣工验收。由于甲方未付清余款,乙方于2005年8月起诉要求支付余款及保修金。甲方答辩,国务院的《建设工程质量管理条例》规定,工程保修期屋面工程不低于五年,该工程没有达到保修期,不应支付保修金。法院支持了甲方的答辩意见。问:这样处理合适吗?

    正确答案: 法院这样处理是适当的。《建设工程质量管理条例》第四十条规定:“在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年”。《建设工程质量管理条例》是国务院颁布的,属于行政法规,也就是说虽然当事人可以约定建设工程的保修期限,但这个期限不能违反国务院颁布的《建设工程质量管理条例》中的强制性规定。当然,我要特别指出的是,第一,《建设工程质量管理条例》第四十条规定的是屋面防水工程的保修期不得低于5年,强调的是防水工程,而不是所有的屋面工程的保修期必须是5年或5年以上;第二,《建设工程质量管理条例》第四十条规定的是屋面防水工程的保修期不得低于5年,强调的是保修期,而不是保修金的返还期限,所以当事人可以自己约定保修金的返还期限。因此,很多当事人在建设工程施工合同里约定保修金一年后无息返还,这样约定没有违反法律、法规的强制性规定,是合法有效的。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    屋面建筑工程的保修期应从()起计算。
    A

    工程竣工验收之日

    B

    工程支付建设单位之日

    C

    工程竣工验收合格之日

    D

    建设单位开始使用


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    屋面建筑工程的保修期应从()起计算。

    A、工程竣工验收之日
    B、工程支付建设单位之日
    C、工程竣工验收合格之日
    D、建设单位开始使用

    答案:C
    解析:
    2018新教材P264, 房屋建筑工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。所以选C。

  • 第14题:

    某房屋建筑工程,建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下规定,其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有( )。

    A.主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限
    B.屋面防水工程的保修期限为10年
    C.房间和外墙面防渗漏的保修期限为5年
    D.装修工程的保修期限为1年
    E.安装工程的保修期限为2年

    答案:A,B,C,E
    解析:

  • 第15题:

    某施工单位向建设单位出具的工程质量保修书中约定了以下内容,其中不符合《建设工程质量管理条例》的是( )。

    A、 房屋建筑的主体结构工程终生保修
    B、 屋面防水工程保修期为两个雨季
    C、 供热与供冷系统保修期为两个采暖期、供冷期
    D、 电气管线工程保修期为2年

    答案:B
    解析:
    本题可以用排除法解答。《建设工程质量管理条例》规定,“在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定”。由此可见,法律规定的质量保修期限是最低保修期限,可以延长,但不得再缩短。本题的选项中,只有B选项符合题干要求,是正确选项;而A、C、D选项都不符合题干要求。考点:考查质量保修书对保修期的约定

  • 第16题:

    关于工程保修期的说法正确的有()。

    A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限
    B.屋面防水工程的保修期为4年
    C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日
    D.保修期结束后返还质量保证金
    E.在保修期内施工企业一直负有维修保修义务

    答案:A,E
    解析:

  • 第17题:

    甲建设单位和乙施工企业在施工合同中约定:“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2010年1月8日提交了工程竣工验收报告,2010年1月12日工程验收合格并于三天后交付甲方使用,但甲建设单位直到2010年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地法院起诉,要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息,则该工程欠款的利息应当从( )计付。

    A. 2010年1月8日
    B. 2010年1月15日
    C. 2010年1月30日
    D. 2010年2月10日


    答案:C
    解析:
    《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,利息从应付工程价款之日计付。

    本题中,2010年1月12日工程验收合格,并于三天后交付甲方使用,因此交付使用的日期为2010年1月15日。按照约定,应在甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款,故应付工程价款日为2010年1月30日前。利息从应付工程价款之日起算,所以利息从2010年1月30日起算。

    综上所述,本题正确答案为C。

  • 第18题:

    关于建设工程质量保修的说法,正确的是( )。

    A、不同类型的建设工程,质量保修范围不同
    B、合同约定的保修期限不能高于法定保修期限
    C、工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关
    D、建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

    答案:A
    解析:
    教材P327
    【知识点】质量保修书和最低保修期限的规定。A选项,不同类型的建设工程,其保修范围是有所不同的;B选项,合同约定的保修期限不能低于法定保修期限,可以高于;C选项,工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限有关(地基基础与主体结构);D选项,建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。

  • 第19题:

    某施工单位根据领取的某进场公路工程项目招标文件和全套施工图纸,采用低报价策略编制了投标文件,并中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后,因资金紧缺,无法如期支付工程款,口头要求乙方暂停施工一个月,乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时,甲方发现工程质量有问题,要求返工。两个月后,返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程,应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期,加快施工进度才出现了质量问题,因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺,承担违约责任。
    【问题】(2)该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?


    答案:
    解析:
    (2)根据《中华人民共和国合同法》和《施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工,乙方亦答应,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议,对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间,甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月,此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》之规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工,造成逾期交付,责任在乙方,故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。

  • 第20题:

    某施工企业在南方某地通过投标承接一港口的堆场和道路工程,工期140d,造价2100万元,工程质量标准为优良,履约保证金210万元,保修期1年。按照合同专用条款的约定,在施工单位开工后3日内,建设单位向施工单位支付10%的预付款,工程竣工验收合格后,工程进度款支付至97%,余下的3%为质保金。施工单位按照工程合同约定的工期完成施工任务,并通过竣工验收。建设单位提出本工程有1年保修期,履约保证金210万元应在保修期结束后退还施工单位。建设单位的要求是否合理?应如何理解?


    正确答案:建设单位的要求不合理。履约保证金的期限应以工程竣工验收合格为截止日期。3%的质保金才是1年保修期的责任担保金。

  • 第21题:

    某工程施工合同中对最低保修期限作出如下约定,其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有()。

    • A、主体结构工程的保修期限为设计文件规定的合理使用年限
    • B、屋面防水工程的保修期限为10年
    • C、房间和外墙面防渗漏的保修期限为5年
    • D、安装工程的保修期限为2年

    正确答案:A,C,D

  • 第22题:

    问答题
    某项工程项目业主(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工承包合同。合同中预算工程量为9000m2,综合单价为1100元/m2。合同工期为6个月。合同有关条款如下: (1)开工前业主应向承包商支付合同总价10%的工程预付款; (2)业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按3%的比例扣留质量保修金; (3)当累计实际完成工程量超过(或低于)预算工程量的15%时,可进行调价,调价系数为0.9(或1.1); (4)每月签发付款最低金额为60万元; (5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过合同价35%以后的下一个月起,至第5个月均匀扣除。 (6)工程质量保修期为2年.保修期满甲方将质量保修金返还乙方。 承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见下表。 每日实际完成工程量 工程按合同工期完工,经竣工验收合格,双方办理了工程竣工结算。竣工验收10个月后,因质量问题业主要求施工单位维修,施工单位置之不理,业主另请其他施工单位进行了维修,维修费用1.2万元。 保修期满甲方应返还乙方多少保修金?

    正确答案: 因为保修期内施工单位没有履行相应保修责任。业主为维修质量问题发生的1.2万元支出应从承包方的工程质量保修金中扣除。
    工程结算造价为:9000×(1+15%)×1100+450×1100×0.9=1183.05万元;
    工程质量保修金为:1183.05×3%=35.4915万元;
    保修期满,业主应返还给施工单位的质量保修金:35.4915-1.2=34.2915万元。
    解析: 本题考查的是工程保修以及结算造价的计算问题。 保修期内施工单位的责任 建设单位和施工单位应当在工程质量保修书中约定保修范围、保修期限和保修责任等,双方约定的保修范围、保修期限必须符合国家有关规定。 (1)房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。施工单位接到保修通知后,应当到现场核查情况,在保修书约定的时间内予以保修。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故,施工单位接到保修通知后,应当立即到达现场抢修。 (2)发生涉及结构安全的质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,施工单位实施保修.原工程质量监督机构负责监督。 (3)保修完成后.由建设单位或者房屋建筑所有人组织验收。涉及结构安全的,应当报当地建设行政主管部门备案。 (4)施工单位不按工程质量保修书约定保修的。建设单位可以另行委托其他单位保修,由原施工单位承担相应责任。 (5)保修费用由质量缺陷的责任方承担。 (6)在保修期限内,因房屋建筑工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的,房屋所有人、使用人或者第三方可以向建设单位提出赔偿要求。建设单位向造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方追偿。 (7)因保修不及时造成新的人身、财产损害,由造成拖延的责任方承担赔偿责任。竣工验收10个月还没有过保修期,维修费用应由施工单位承担,所以结算造价应扣除1.2万元维修费用。另外根据背景资料,当累计实际完成工程量超过预算工程量的15%时,可进行调价,调价系数为0.9。所以超出15%以内按原价执行,超过15%以上需要乘以调价系数0.9。

  • 第23题:

    问答题
    某施工企业在南方某地通过投标承接一港口的堆场和道路工程,工期140d,造价2100万元,工程质量标准为优良,履约保证金210万元,保修期1年。按照合同专用条款的约定,在施工单位开工后3日内,建设单位向施工单位支付10%的预付款,工程竣工验收合格后,工程进度款支付至97%,余下的3%为质保金。施工单位按照工程合同约定的工期完成施工任务,并通过竣工验收。建设单位提出本工程有1年保修期,履约保证金210万元应在保修期结束后退还施工单位。建设单位的要求是否合理?应如何理解?

    正确答案: 建设单位的要求不合理。履约保证金的期限应以工程竣工验收合格为截止日期。3%的质保金才是1年保修期的责任担保金。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    关于建设工程质量保修的说法,正确的是(  )。
    A

    不同类型的建设工程,质量保修范围不同

    B

    合同约定的保修期不能高于法定保修期限

    C

    工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

    D

    建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日


    正确答案: B
    解析: