最近碰到“麦莎”台风侵袭，工地上的机械设备受到损害，这能算不可抗力吗？可以向建设单位提出索赔吗？如果属于不可抗力，承包方有哪些损失可以提出索赔？

题目

最近碰到“麦莎”台风侵袭，工地上的机械设备受到损害，这能算不可抗力吗？可以向建设单位提出索赔吗？如果属于不可抗力，承包方有哪些损失可以提出索赔？

相似考题

1.在建设工程施工承包合同执行过程中，（ ）。A．业主可以承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔B．业主可以承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔C．业主不可以承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔D．业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔

2.施工单位的索赔要求能否成立？如果成立，可以提出哪些项索赔？如果不成立。请说明理由。

3.事件（2）中施工单位可以索赔的内容是什么?如果事件（2）中的损失是由建设单位的原因造成的，施工单位可以索赔费用的项目有哪些?索赔费用各是多少?

4.关于索赔下列说法正确的是( )。A、索赔应当是双向的，既可以是承包人向业主提出索赔，也可以是业主向承包人提出索赔B、索赔涉及的内容只能是合同约定条款内的，合同内没有专门文字叙述的内容不能索赔C、由于不可抗力引起的损失不能索赔D、由于国家政策、法规的变更引起的损失不能索赔

更多“最近碰到“麦莎”台风侵袭，工地上的机械设备受到损害，这能算不可抗力吗？可以向建设单位提出索赔吗？如果属于不可抗力，承包方有哪些损失可以提出索赔？”相关问题

  • 第1题：

    下列关于索赔事件的发生，说法错误的是（ ）。

    A.索赔的性质属于经济补偿行为
    B.索赔的损失结果与被索赔人的行为一定存在法律上的因果关系
    C.索赔也可以由不可抗力引起
    D.索赔可以是任何第三方行为引起

    答案：B
    解析：
    本题考查的是索赔管理。索赔事件的发生，可以是违约行为造成，也可以由不可抗力引起；可以是合同当事人一方引起，也可以是任何第三方行为引起。索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。索赔的损失结果与被索赔人的行为并不一定存在法律上的因果关系。

  • 第2题：

    在建设工程施工承包合同执行过程中，（ ）。

    A.业主可以向承包商提出索赔，承包商不可以向业主提出索赔
    B.业主可以向承包商提出索赔，承包商也可以向业主提出索赔
    C.业主不可以向承包商提出索赔，承包商可以向业主提出索赔
    D.业主不可以向承包商提出索赔，承包商也不可以向业主提出索赔

    答案：B
    解析：
    在建设工程施工承包合同执行过程中，业主可以向承包商提出索赔要求，承包商也可以向业主提出索赔要求。

  • 第3题：

    下述关于索赔的描述，正确的是（ ）。

    A.不可抗力事件可以引起索赔
    B.索赔是由承建单位向建设单位提出的
    C.索赔是惩罚性质的
    D.索赔是建设单位利益的体现

    答案：A
    解析：
    1）发出索赔意向通知后约定时间内，向建设单位和监理单位提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料，所以B错。2）索赔是经济补偿行为而非惩罚性质，所以C错。3）索赔是建设单位和承建单位双方的利益体现，所以D错。

  • 第4题：

    承包商提出索赔并不是在任何情况下都能够提出利润索赔，在一般情况下，承包商可以索赔利润的情况是( )。

    A、业主未能提供现场引起的索赔
    B、不可抗力导致的工程延期引起的索赔
    C、施工机械损坏导致的工程延期引起的索赔
    D、工程师指令承包商赶工引起的索赔

    答案：A
    解析：
    2018版教材P329
    8 .利润。一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包人可以列入利润。

  • 第5题：

    工程项目索赔发生的原因中，属于不可抗力因素的有（　）。

    A、台风
    B、物价变化
    C、地震
    D、洪水
    E、战争

    答案：A,C,D,E
    解析：
    2020版教材P 189
    本题考查的是机电工程项目索赔。机电工程项目索赔发生的原因：不可抗力因素。如恶劣气候条件、地震、洪水、战争状态等。

  • 第6题：

    双方签订合同后，由于甲方原因并未实际履行，承包方如何提出索赔，索赔的依据是什么？有百分比吗？如果提出利润索赔，法院会支持吗？


    正确答案: 对于因甲方的原因合同无法实际履行的，承包方是有权提出索赔的。首先，我国《合同法》第113条规定：一方当事人不履行合同给对方造成损失，其赔偿数额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。因此，如果确因发包方的原因不实际履行承发包合同，就是发包人违约，承包人可以提出违约索赔，包括可得利益的索赔，这是这种索赔的法律依据。其次，《建设工程施工合同示范文本》通用条款部分第11.2款有相应约定，该条款约定：“因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。”这一条款针对承发包合同因甲方原因延迟开工，其违约责任除赔偿损失，还应承担工期的顺延责任，即因此造成的工期损失也由甲方承担。这是这个问题答案的合同依据。当然这主要是指承发包双方已实际适用了示范文本；如果未适用该文本，我们仍可以依《合同法》的规定得出同样的结论，因为示范文本通用条款作为交易习惯的这一约定条款正是根据《合同法》的相应规定制定的。
    这个问题的后半部分的答案也是肯定的，即依法可以索赔预期利润，所谓预期利润就是《合同法》所规定的可得利益。至于百分比，就有点复杂了，其处理原则是有约定的从约定，例如，有的承发包合同具体约定如问题所涉的违约金的具体赔偿办法和比例；如果对此情况当事人没有约定，则可以要求参照《司法解释》第16条的规定参照定额费率计取，即当地建设主管部门发布的计价方法即定额标准，定额标准中有利润的规定取费，根据不同的工程类别或规模，其费率分别为4%至9%不等。
    按所提问题的情形，承包人基于以上理由进行索赔的话，是能够得到法院的支持，作为承包方当事人至少是可以据理力争的。

  • 第7题：

    道义索赔指的是（）。

    • A、发生不可抗力时承包人向发包人提出的索赔
    • B、由于承包人报价失误造成重大损失时，向发包人提出的补偿要求
    • C、索赔事件的性质超过合同范围的索赔
    • D、发生了承包应负责任的风险而造成承包人重大损失时，向发包人提出补偿要求
    • E、由于承包人环境调查失误造成重大损失时，向发包人提出补偿要求

    正确答案:B,D,E

  • 第8题：

    在施工过程中，由于业主或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。这种索赔属于（）引起的索赔。

    • A、地质务件的变化
    • B、不可抗力
    • C、工程变更
    • D、业主风险

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    下列几种情况下，承包商不可以提出利润索赔的是（）。
    A

    设计变更引起工程量增加

    B

    施工范围变更

    C

    合同延期导致机会利润损失

    D

    不可抗力造成的损害


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    最近碰到“麦莎”台风侵袭，工地上的机械设备受到损害，这能算不可抗力吗？可以向建设单位提出索赔吗？如果属于不可抗力，承包方有哪些损失可以提出索赔？

    正确答案： 我国《合同法》第一百一十七条第二款规定：“本法所称的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”也就是说，不可抗力有以下几个特征，第一，该种情况的发生是现有条件下当事人不能够预见的；第二，该种情况的发生在现有条件下当事人是无法避免的；第三，该种是情况的发生是现有条件下当事人无法克服的。第四，该种情况应该是客观存在的事实，是不以当事人的主观意志为转移的。
    对于台风在过去由于当时的科学技术不够发达是不能预测的或不能准确预测的，但是在今天科学技术已经相当发达，在“麦莎”台风来临几天以前，中央气象台已经作了预报，并且这个预报很准确，准确到了“麦莎”几时在何处登陆这种程度。因此对于建设工程施工合同的当事人来说，“麦莎”完全是可以预测的，不符合我国法律对“不可抗力”要求不能预见这个基本法律特征。并且，正是由于可以预见，所以当事人完全可以采取措施避免机械设备的损失。因此，我认为碰到“麦莎”台风侵袭不属于不可抗力。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    双方签订合同后，由于甲方原因并未实际履行，承包方如何提出索赔，索赔的依据是什么？有百分比吗？如果提出利润索赔，法院会支持吗？

    正确答案： 对于因甲方的原因合同无法实际履行的，承包方是有权提出索赔的。首先，我国《合同法》第113条规定：一方当事人不履行合同给对方造成损失，其赔偿数额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。因此，如果确因发包方的原因不实际履行承发包合同，就是发包人违约，承包人可以提出违约索赔，包括可得利益的索赔，这是这种索赔的法律依据。其次，《建设工程施工合同示范文本》通用条款部分第11.2款有相应约定，该条款约定：“因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。”这一条款针对承发包合同因甲方原因延迟开工，其违约责任除赔偿损失，还应承担工期的顺延责任，即因此造成的工期损失也由甲方承担。这是这个问题答案的合同依据。当然这主要是指承发包双方已实际适用了示范文本；如果未适用该文本，我们仍可以依《合同法》的规定得出同样的结论，因为示范文本通用条款作为交易习惯的这一约定条款正是根据《合同法》的相应规定制定的。
    这个问题的后半部分的答案也是肯定的，即依法可以索赔预期利润，所谓预期利润就是《合同法》所规定的可得利益。至于百分比，就有点复杂了，其处理原则是有约定的从约定，例如，有的承发包合同具体约定如问题所涉的违约金的具体赔偿办法和比例；如果对此情况当事人没有约定，则可以要求参照《司法解释》第16条的规定参照定额费率计取，即当地建设主管部门发布的计价方法即定额标准，定额标准中有利润的规定取费，根据不同的工程类别或规模，其费率分别为4%至9%不等。
    按所提问题的情形，承包人基于以上理由进行索赔的话，是能够得到法院的支持，作为承包方当事人至少是可以据理力争的。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    道义索赔指的是（）。
    A

    发生不可抗力时承包人向发包人提出的索赔

    B

    由于承包人报价失误造成重大损失时，向发包人提出的补偿要求

    C

    索赔事件的性质超过合同范围的索赔

    D

    发生了承包应负责任的风险而造成承包人重大损失时，向发包人提出补偿要求

    E

    由于承包人环境调查失误造成重大损失时，向发包人提出补偿要求


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于索赔事件的发生，说法错误的是（　）。

    A、索赔的性质属于经济补偿行为
    B、索赔的损失结果与被索赔人的行为并一定存在法律上的因果关系
    C、索赔也可以由不可抗力引起
    D、索赔可以是任何第三方行为引起

    答案：B
    解析：
    知识点:合同索赔概念、作用和法律依据。索赔事件的发生，可以是违约行为造成，也可以由不可抗力引起；可以是合同当事人一方引起，也可以是任何第三方行为引起。索赔的性质属于经济补偿行为，而不是惩罚。索赔的损失结果与被索赔人的行为并不一定存在法律上的因果关系

  • 第14题：

    某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失。承包方依据相关程序及时向项目监理工程师提出了索赔，下列索赔成立的是（ ）。

    A、承包方受伤人员医药费.补偿金5万元
    B、承包方自有施工机具损坏损失12万元
    C、施工机具闲置.施工人员窝工损失6万元
    D、工程清理.修复费用3.5万元

    答案：D
    解析：
    2020版教材P273 / 2019版教材P267
    不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当
    事人按以下原则承担：
    （1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
    （2）承包人施工设备的损坏由承包人承担
    （3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
    （4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的人工资由发包人承担；
    （5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用
    由发包人承担；
    （6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
    不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任

  • 第15题：

    施工前准备阶段，建设单位延期发出图纸，承包方（ ）。

    A、可提出工期和费用索赔
    B、可提出工期索赔，但不可提出费用索赔
    C、可提出费用索赔，但不可提出工期索赔
    D、不可提出工期和费用索赔

    答案：B
    解析：
    2020教材P296 / 2019教材P297
    三、（一）、延期发出图纸产生的索赔接到中标通知书后28d内，承包方有权免费得到由发包方或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且向承包方进行技术交底。如果在28d内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为承包方应依据合同提出索赔申请，接中标通知书后第29d为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。
    由于是施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔。

  • 第16题：

    下列事件中，承包商可以向业主提出索赔的有（）

    A、因合同文件引起的索赔
    B、有关工程施工的索赔
    C、关于价款方面的索赔
    D、由于不可抗力，造成停工损失
    E、特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔

    答案：A,B,C,E
    解析：
    在建设工程实践中，比较多的是承包商向业主提出索赔。常见的建设工程施工索赔如下。1．因合同文件引起的索赔2．有关工程施工的索赔3．关于价款方面的索赔4．关于工期的索赔5．特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔6．工程暂停、终止合同的索赔7．财务费用补偿的索赔

  • 第17题：

    最近碰到“麦莎”台风侵袭，工地上的机械设备受到损害，这能算不可抗力吗？可以向建设单位提出索赔吗？如果属于不可抗力，承包方有哪些损失可以提出索赔？


    正确答案: 我国《合同法》第一百一十七条第二款规定：“本法所称的不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”也就是说，不可抗力有以下几个特征，第一，该种情况的发生是现有条件下当事人不能够预见的；第二，该种情况的发生在现有条件下当事人是无法避免的；第三，该种是情况的发生是现有条件下当事人无法克服的。第四，该种情况应该是客观存在的事实，是不以当事人的主观意志为转移的。
    对于台风在过去由于当时的科学技术不够发达是不能预测的或不能准确预测的，但是在今天科学技术已经相当发达，在“麦莎”台风来临几天以前，中央气象台已经作了预报，并且这个预报很准确，准确到了“麦莎”几时在何处登陆这种程度。因此对于建设工程施工合同的当事人来说，“麦莎”完全是可以预测的，不符合我国法律对“不可抗力”要求不能预见这个基本法律特征。并且，正是由于可以预见，所以当事人完全可以采取措施避免机械设备的损失。因此，我认为碰到“麦莎”台风侵袭不属于不可抗力。

  • 第18题：

    简述对同一保险标的可以重复投保吗？如果重复投保了出险后可以重复索赔吗？


    正确答案:这个问题不是一概而论的。对于以人的生命和身体为保险标的投保的，一般不存在重复投保的问题。因为人的生命、身体是无法用货币来计算其经济价值的，因此其可保利益不纯粹以经济上的利益为限。
    但对于财产保险则不可以重复投保，即使发生了重复保险也不可能获得重复的赔偿，就是说被保险人不能获得超过损失金额的赔偿。

  • 第19题：

    建设单位延期发出图纸，承包方（）。

    • A、可提出工期和费用索赔
    • B、可提出工期索赔，但不可提出费用索赔
    • C、可提出费用索赔，但不可提出工期索赔
    • D、不可提出工期和费用索赔

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    建设单位延期发出图纸，承包方（）。
    A

    可提出工期和费用索赔

    B

    可提出工期索赔，但不可提出费用索赔

    C

    可提出费用索赔，但不可提出工期索赔

    D

    不可提出工期和费用索赔


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失。承包方依据相关程序及时向项目监理工程师提出了索赔，下列索赔成立的是（）。
    A

    承包方受伤人员医药费、补偿金5万元

    B

    承包方自有施工机具损坏损失12万元

    C

    施工机具闲置、施工人员窝工损失6万元

    D

    工程清理、修复费用3.5万元


    正确答案： A
    解析： 本题考查不可抗力造成的损失的分担原则。因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：（1）合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并应承担相应费用；（3）承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；（4）停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，应由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，应由发包人承担。不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。本题中承包方受伤人员医药费、补偿费5万元的经济损失不应补偿给承包方。理由：不可抗力造成承发包双方的人员伤亡，分别各自承担；施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给承包方。理由：不可抗力造成施工机械设备损坏，由承包人承担；施工机具闲置、施工人员窝工损失6万元的经济损失不应补偿给承包方。理由：不可抗力造成承包人机械设备的停工损失，由承包人承担；工程清理、修复费用3.5万元的经济损失应补偿给承包方。理由：不可抗力造成工程所需清理、修复费用，由发包人承担。故选D。

  • 第22题：

    单选题
    由于发包人违约或发生不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，承包人因其遭受经济损失而提出的索赔是(　　)。
    A

    工程变更索赔

    B

    合同终止索赔

    C

    不可抗力事件的索赔

    D

    不可预见的不利条件索赔


    正确答案： C
    解析： 略

  • 第23题：

    多选题
    关于索赔与反索赔的说法，正确的有（）。
    A

    发生索赔事件以后，首先要提出索赔意向

    B

    反索赔是指防止对方提出索赔

    C

    承包人向发包人提交的索赔报告应包括索赔事件总述

    D

    对于承包人向发包人的索赔请求，索赔文件应该交由工程师（监理人）审核

    E

    不可抗力导致承包人的设备损坏，承包人不可以提出索赔


    正确答案： A,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下关于索赔的说法中，不正确的是（   ）。
    A

    索赔具有双向性

    B

    索赔是一种经对方确定的双方行为

    C

    索赔以实际发生了经济损失或权利损害为前提

    D

    索赔可以由承包商向业主提出，也可以由业主向承包方提出


    正确答案： B
    解析：

相关内容