在建设工程施工合同纠纷案件中，如因发包方的原因导致工程窝工，在计算施工方的实际经济损失时，如合同中有约定的，从其约定；没有约定且协商不成的，一般应通过司法鉴定的方式解决。

题目

在建设工程施工合同纠纷案件中，如因发包方的原因导致工程窝工，在计算施工方的实际经济损失时，如合同中有约定的，从其约定；没有约定且协商不成的，一般应通过司法鉴定的方式解决。

相似考题

1.根据仲裁法及司法解释的规定，下列仲裁协议为无效或失效的有？ A.甲、乙两公司签订了包含仲裁条款的买卖合同，此后合同双方又签订补充协议，约定“如因原合同履行发生争议，双方协商解决，协商不成的，向法院起诉解决” B.双方当事人在合同中约定：“因本合同履行发生的争议，双方当事人既可向北京仲裁委员会申请仲裁，也可向原告住所地法院起诉” C.北京甲公司与南京乙公司在游戏软件开发协议中约定：因本合同履行产生的一切争议，协商解决；协商不成的，由北京的仲裁机构进行仲裁 D.丙公司与丁公司在加工合同中约定：在合同履行过程中产生的一切争议由某仲裁委员会仲裁。合同签订后，因丙公司发生分立，双方协商解除该加工合同

2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201，在合同履行过程中，属于可以顺延工期的情形有（ ）。A.发包方不能按合同约定付款，使工程不能正常进行 B.工程量变化 C.非承包商原因停水、停电达到5小时 D.发包方不能按专用条款约定提供场地 E.设计变更

3.在建设工程合同中，一般将（ ）约定为解决合同争议的最终处理方式。 A.协商 B.调解C.仲裁 D.建设行政部门裁决

4.采用公开招标方式进行招标的项目，按照《建设工程工程量清单计价规范》，该工程合同价款的约定应遵循的规定表述错误的是（　）。A、合同价款应在中标通知书发出之日起30日内约定B、合同价款约定是约定工程价款的计算与结算方式C、合同价款应依据招标文件和中标人的投标文件约定D、合同价款的约定是建设工程合同的主要内容

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“在建设工程施工合同纠纷案件中，如因发包方的原因导致工程窝工，在计算施工方的实际经济损失时，如合同中有约定的，从其约定；没有约定且协商不成的，一般应通过司法鉴定的方式解决。”相关问题

  • 第1题：

    在建设工程合同中，一般将（ ）约定为解决合同争议的最终处理方式。

    A. 协商
    B. 调解
    C. 仲裁
    D. 行政部门裁决


    答案：C
    解析：
    本题考核的是仲裁的概念。

    由于诉讼在解决工程承包合同争议方面存在明显的缺陷，如专业性较差、处理时间长、花费较大等，国际工程承包合同的争议，尤其是较大规模项目的施工承包合同争议，双方即使协商和调解不成功，也很少采用诉讼的方式解决。当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。

    仲裁的特点包括：自愿性、专业性、灵活性、保密性、快捷性、经济性、独立性。

    综上所述，正确选项为C。

  • 第2题：

    甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是()。

    A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷
    B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决
    C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷
    D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

    答案：C
    解析：
    2020版教材P332 / 2019版教材P331
    本题考核的是民事纠纷的法律解决途径。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人申请仲裁后，可以自行和解。

  • 第3题：

    合同中的纠纷解决方式如当事人没有做出明确约定的，可通过（）方式解决合同纠纷。

    • A、调解
    • B、仲裁
    • C、协商
    • D、诉讼

    正确答案:D

  • 第4题：

    根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201，在合同履行过程中，属于可以顺延工期的情形有（）。

    • A、发包方不能按合同约定付款，使工程不能正常进行
    • B、工程量变化
    • C、非承包商原因停水、停电
    • D、发包方不能按专用条款约定提供场地
    • E、设计变更

    正确答案:A,B,D,E

  • 第5题：

    施工资料的数量要求在（）中约定。

    • A、建设工程监理合同
    • B、建设工程施工合同
    • C、建设工程设计合同
    • D、城建档案馆规定

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列关于房地产经纪合同中解决争议方式的表述中，不正确的是（）。

    • A、当事人没有在经纪合同中就解决争议方式进行约定的，就不能选择仲裁方式
    • B、当事人可以约定通过诉讼或者仲裁解决纠纷
    • C、当事人没有在经纪合同中就争议解决方式进行约定的，必须先协商解决，协商不成可提起诉讼
    • D、当事人在经纪合同中约定争议解决方式，有助于维护当事人双方的合法权益

    正确答案:C

  • 第7题：

    分包事项应遵循工程施工合同约定。分包事项在工程施工合同中无约定的，必须经建设管理单位同意后方可进行分包。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    下列说法正确的是（）

    • A、劳动报酬在劳动合同中约定不明时，劳资双方应先协商，协商不成的参照集体合同，没有集体合同或者集体合同未规定的，实行同工同酬
    • B、劳动条件在劳动合同中约定不明时，应该参照企业内部规章制度
    • C、劳动报酬在劳动合同中约定不明时，应当参照当地平均工资标准而定
    • D、劳动条件在劳动合同中约定不明确时，应先协商，协商不成的参照集体合同，没有集体合同或集体合同未规定的，适用国家有关规定

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    单选题
    建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，（）。
    A

    应予支持

    B

    不予支持

    C

    协商解决

    D

    采用除A、B、C外的其他解决方式


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    工程造价控制应严格执行建设工程施工合同中约定的（）。
    A

    合同价

    B

    单价

    C

    工程量计算规则

    D

    工程款支付方式


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    在建设工程施工合同纠纷案件中，如因发包方的原因导致工程窝工，在计算施工方的实际经济损失时，如合同中有约定的，从其约定；没有约定且协商不成的，一般应通过司法鉴定的方式解决。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201，在合同履行过程中，属于可以顺延工期的情形有（）。
    A

    发包方不能按合同约定付款，使工程不能正常进行

    B

    工程量变化

    C

    非承包商原因停水、停电

    D

    发包方不能按专用条款约定提供场地

    E

    设计变更


    正确答案： B,C
    解析： 【考点】因发包人原因导致工期延误。
    【解析】在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；专用合同条款中约定的其他情形。
    因此，正确选项是ABDE。

  • 第13题：

    关于建设工程价格调整，下列说法中正确的是( )。

    A、建设工程一般周期较长，容易遭受各种风险影响，可能给承包人造成较大损失。如合同中约定了价格调整条款，可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失
    B、在单价合同中可以约定价格调整条款，在总价合同中不能约定价格调整条款
    C、无论是单价合同还是总价合同，都可以约定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等
    D、合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合同的实际价格，直接影响着承包人的经济利益
    E、即使合同中没有约定价格调整条款，但从公平角度出发，发包人也必须对承包人因价格变动导致的成本增加予以补偿

    答案：A,C,D
    解析：
    2018版教材P261
    (四）关于价格调整条款对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。A正确。 无论是单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。B错误、C正确。 可以说，合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合同的实际价格，直接影响着承包人的经济利益。D正确。 在建设工程实践中，由于各种原因导致费用增加的几率远远大于费用减少的几率，有时最终的合同价格调整金额会很大，远远超过原定的合同总价，因此承包人在投标过程中，尤其是在合同谈判阶段务必须对合同的价格调整条款予以充分的重视。E错误。选ACD

  • 第14题：

    工程造价控制应严格执行建设工程施工合同中约定的（）。

    • A、合同价
    • B、单价
    • C、工程量计算规则
    • D、工程款支付方式

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    （）是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。

    • A、单价合同
    • B、总价合同
    • C、补偿合同
    • D、成本加酬金

    正确答案:A

  • 第16题：

    在建设工程合同中，一般将（）约定为解决合同争议的最终处理方式。

    • A、协商
    • B、调解
    • C、仲裁
    • D、行政部门裁决

    正确答案:C

  • 第17题：

    建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，（）。

    • A、应予支持
    • B、不予支持
    • C、协商解决
    • D、采用除A、B、C外的其他解决方式

    正确答案:A

  • 第18题：

    在矿业权交易过程中若发生争议，则做法正确的有（）。

    • A、合同有约定的，按合同执行
    • B、合同未约定的，由争议当事人协商解决
    • C、合同未约定且协商不成的，可依法向人民法院起诉
    • D、直接向人民法院提起诉讼

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    下列说法正确的是（）

    • A、劳动报酬在劳动合同中约定不明时，劳资双方应先协商，协商不成的参照集体合同，没有集体合同或者集体合同未规定的，实行同工同酬
    • B、劳动报酬在劳动合同中约定不明时，劳资双方应先协商，协商不成的，按照单位规章制度执行
    • C、劳动报酬在劳动合同中约定不明时，按照最低工资支付
    • D、劳动报酬在劳动合同中约定不明时，实行同工同酬

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    总价合同是指（）。
    A

    合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内可做作调整

    B

    合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内不做作调整

    C

    合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确定的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整

    D

    合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确定的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价可作调整


    正确答案： D
    解析： 合同总价指合同当事人在约定以施工图、已标价工程量清单或者预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定范围内不作调整。

  • 第21题：

    单选题
    （）是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。
    A

    单价合同

    B

    总价合同

    C

    补偿合同

    D

    成本加酬金


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于房地产经纪合同中解决争议方式的表述中，不正确的是（）。
    A

    当事人没有在经纪合同中就解决争议方式进行约定的，就不能选择仲裁方式

    B

    当事人可以约定通过诉讼或者仲裁解决纠纷

    C

    当事人没有在经纪合同中就争议解决方式进行约定的，必须先协商解决，协商不成可提起诉讼

    D

    当事人在经纪合同中约定争议解决方式，有助于维护当事人双方的合法权益


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    合同中的纠纷解决方式如当事人没有做出明确约定的，可通过（）方式解决合同纠纷。
    A

    调解

    B

    仲裁

    C

    协商

    D

    诉讼


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容