根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列可能引起合同解除的事件中，属于发包人违约的情形是（）。2018真题A、因发包人所在国发生动乱导致合同无法履行连续超过100天 B、因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天 C、因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知 D、承包人未按进度计划及时完成合同约定工作

题目
根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列可能引起合同解除的事件中，属于发包人违约的情形是（）。2018真题

A、因发包人所在国发生动乱导致合同无法履行连续超过100天
B、因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天
C、因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知
D、承包人未按进度计划及时完成合同约定工作
相似考题

1.2017版建设工程施工合同示范文本通用合同条款中约定,因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的,由()承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。( )A.发包人B.承包人C.发包人和承包人均摊D.通用合同条款未约定

2.根据《建设工程施工合同(示范文本)》因发包人造成监理人未能在计划开工日期之日起( ) 日内发出开工通知的，承包人有权解除合同。 A.30 B. 60 C.45 D.90

3.根据《建设工程施工合同（示范文本） 》 (GF-2017-0201)， 除专用合同条款另有约定的外， 下列情形不属于工程变更的是（ ） 。 A.追加额外的工作 B.基础工程的标高略有改变 C.改变基础的尺寸 D.合同中的某项工作转由他人实施

4.根据《建设工程施工合同(示范文本)》, 编制甲供材料进场计划属于()进度控制的任务。A.发包人B.设计人C.供货商D.承包人

更多“根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列可能引起合同解除的事件中，属于发包人违约的情形是（）。2018真题”相关问题

  • 第1题：

    下列选项中， 关于《建设工程施工合同（示范文本） 》 的说法， 正确的是（ ） 。

    A.《建设工程施工合同（示范文本） 》 由通用合同条款和专用合同条款组成
    B.《建设工程施工合同（示范文本） 》 是强制性文本
    C.合同协议书的内容集中约定了合同当事人基本的合同权利义务
    D.通用合同条款的是对专用合同条款原则性约定的细化、 完善、 补偿、 修改或另行约定的条款

    答案：C
    解析：
    A《建设工程施工合同（示范文本） 》 GF-2017-0201 由合同协议书、 通用合同条款和专用合同条款三部分组成；
    B.《建设工程施工合同（示范文本） 》 是非强制性文本
    D.专用合同条款的是对通用合同条款原则性约定的细化、 完善、 补偿、 修改或另行约定的条款。

  • 第2题：

    根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包商可以同时索赔工期和费用的情形有()

    A:因发包人原因解除合同
    B:发包人要求承包人进行特殊保密
    C:施工中发现文物需要采取保护措施
    D:按工程师要求重新检验后证实工程合格
    E:工程质量因承包人原因未能达到要求

    答案：C,D
    解析：
    针对选项A和选项B中的情形，承包商只能进行费用索赔；针对选项E中的情形，承包商既不能进行工期索赔也不能进行费用索赔；针对选项C和选项D中的情形，承包商可同时进行工期和费用的索赔。

  • 第3题：

    下列关于合同解除的价款结算与支付表述中，不正确的是（ ）。

    A：鉴于建设工程施工合同的特性，法律不赋予发承包人享有任意单方解除权，因此，除了协议解除，施工合同的解除有承包人根本违约的解除和发包人根本违约的解除两种
    B：由于不可抗力致使合同无法履行解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款
    C：因承包人违约解除合同，发包人应暂停向承包人支付后期的价款
    D：因发包人违约解除合同，发包人除应按照由于不可抗力解除合同的规定向承包人支付各项价款外，还应按合同约定核算发包人应支付的违约金以及给承包人造成损失或损害的索赔金额费用

    答案：C
    解析：
    因承包人违约解除合同，发包人应暂停向承包人支付任何价款。

  • 第4题：

    根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），承包人应在首次收到发包人要求更换项目经理的书面通知后（　）天内向发包人提出书面改进报告。( 2015真题 )

    A.28
    B.21
    C.14
    D.7

    答案：C
    解析：
    本题考查的是施工企业项目经理的工作性质。发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。选项C是正确的。

  • 第5题：

    (2018年真题)根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（　　）起计算。

    A.合同签订日期
    B.竣工验收合格之日
    C.实际竣工日期
    D.颁发工程接收证书之日

    答案：B
    解析：
    保修期自竣工验收合格之日起计算。

  • 第6题：

    根据《建设工程施工合同示范文本》的规定，（）应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

    • A、发包人
    • B、监理人员
    • C、总工程师
    • D、建设主管部门

    正确答案:A

  • 第7题：

    根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列情形中，应由发包人承担由此增加的费用并支付承包人合理利润的有（）

    • A、在施工现场遇到不可预见的地质条件
    • B、发包人未能按照合同约定提供图纸
    • C、监理人未按合同约定发出指批准等文件
    • D、发包人提供的测量基准点存在错误
    • E、异常恶劣的气候条件造成工程暂停

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    按照合同对象的不同分类，下列不属于合同示范文本的是（）。

    • A、建设工程勘察、设计合同示范文本
    • B、建设工程施工合同标准文本
    • C、建设工程销售物资等其他示范文本
    • D、建设工程委托监理合同示范文本

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包商可以同时索赔工期和费用的情形有（）。
    A

    因发包人原因解除合同

    B

    发包人要求承包人进行特殊保密

    C

    施工中发现文物需要采取保护措施

    D

    按工程师要求重新检验后证实工程合格

    E

    工程质量因承包人原因未能达到要求


    正确答案： D,E
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    我国现行的建设工程施工合同示范文本是（　）。
    A

    建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)

    B

    水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)

    C

    公路工程国内招标文件范本

    D

    建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，发生下列情形之一的，属于发包人违约的有(  )。
    A

    因工程所在国发生动乱导致合同无法履行连续超过100天

    B

    因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天

    C

    因发包人原因未能在计划开工日期前7天下达开工通知的

    D

    因发包人违反合同约定造成暂停施工

    E

    发包人以其行为表示不履行合同主要义务


    正确答案： D,E
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    按照合同对象的不同分类，下列选项不属于合同示范文本的是（）。
    A

    建设工程勘察、设计合同示范文本

    B

    建设工程施工合同标准文本

    C

    建设工程销售物资等其他示范文本

    D

    建设工程委托监理合同示范文本


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （2017年真题）根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列合同文件内容不一致时，优先解释等级最高的文件是( )

    A.合同协议书
    B.中标通知书
    C.投标函及其附录
    D.合同条款

    答案：A
    解析：

  • 第14题：

    根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后的最多（ ）天内支付合同相关的款项。

    A、7
    B、14
    C、28
    D、72

    答案：C
    解析：
    2020版教材P300 / 2019版教材P294
    “除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。”

  • 第15题：

    （2019年真题）根据《建设工程施工合同(示范文本)》，除另有约定外,国内工程中通常由发包人投保的险种是（）。

    A.工伤保险
    B.人身意外伤害险
    C.执业责任险
    D.建筑工程一切险

    答案：D
    解析：
    P300-303
    按照我国保险制度,工程切险包括建筑工程一切险、安装工程一切险两类。为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程通常由项目法人办理保险，国际工程一般要求承包人办理保险。

  • 第16题：

    根据我国《建设工程设计合同（示范文本）》，在合同生效后，设计人要求终止或解除合同，承担违约责任的方式是()。[2010年真题]

    A:退回定金
    B:双倍返还定金
    C:赔偿直接损失
    D:赔偿间接损失

    答案：B
    解析：
    根据我国《合同法》和《建设工程设计合同（示范文件）》的规定，如果建设方和设计人在合同中约定了定金条款，设计人在合同生效后，要求终止或者解除合同的，应当双倍返还定金。

  • 第17题：

    根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是()。

    A、发包人严重拖欠工程进度款
    B、发包人拖延组织工程竣工验收
    C、发包人拒绝支付工程竣工结算款
    D、发包人指令使用质量不合格的建筑材料

    答案：C
    解析：
    本题考查的是竣工结算。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工计算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。（本知识点新教材已经删除）

  • 第18题：

    据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是（）。

    • A、发包人严重拖欠工程进度款
    • B、发包人拖延组织工程竣工验收
    • C、发包人拒绝支付工程竣工结算款
    • D、发包人指令使用质量不合格的建筑材料

    正确答案:C

  • 第19题：

    按《建设工程施工合同（示范文本）》，工期可以顺延的延误情形有哪些？


    正确答案:（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；
    （2）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；
    （3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
    （4）设计变更和工程量增加；
    （5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成工程停工累计超过8小时；
    （6）不可抗力；
    （7）专用条款中约定或工程师同意顺延的其它情况。

  • 第20题：

    发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，属于《建设工程施工合同(示范文本)》中的（）。

    • A、协议书 
    • B、附件 
    • C、通用条款 
    • D、专用条款

    正确答案:D

  • 第21题：

    问答题
    按《建设工程施工合同（示范文本）》，工期可以顺延的延误情形有哪些？

    正确答案： （1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；
    （2）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；
    （3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
    （4）设计变更和工程量增加；
    （5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成工程停工累计超过8小时；
    （6）不可抗力；
    （7）专用条款中约定或工程师同意顺延的其它情况。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列可能引起合同解除的事件中，属于发包人违约的情形是(　)。
    A

    因发包人所在国发生动乱导致合同无法履行连续超过100天

    B

    因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天

    C

    因发包人原因未能在计划开工日期前7天下达开工通知

    D

    承包人未按进度计划及时完成合同约定工作


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    对《建设工程施工合同(示范文本)》的法律地位的表述中，正确的是（　）。
    A

    合同示范文本对当事人订立合同起决定作用

    B

    签订建设工程施工合同时要求当事人必须采用合同示范文本

    C

    合同示范文本具有引导性、参考性，并无法律强制性

    D

    合同的成立与生效同当事人是否采用合同示范文本有直接关系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

相关内容