承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是( )。A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用 B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担 C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用 D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担

题目
承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是( )。

A.承包商应负责修复并承担由此产生的费用
B.承包商应负责修复，由此产生的费用由责任方承担
C.责任方应负责修复并承担由此产生的费用
D.责任方应负责修复，由此产生的费用由承包商承担
相似考题

1.在外墙保温工程施工过程中，甲承包商按监理工程师的要求暂停施工后，监理工程师没有及时对甲承包商提出的复工申请作出答复，导致了甲承包商无法及时复工，则承担违约责任的是（ ）。A．监理工程师B．业主C．甲承包商D．丙劳务分包人

2.FIDIC的《生产设备和设计—施工合同条件》对工程师的职责和权力的规定有( )。A．工程师履行或者行使合同中明确规定或者隐含的职责或者权力时，应认为是代表雇主执行B．工程师无权解除任何一方当事人根据合同所规定的任何工作、义务或者职责C．工程师未经雇主同意无权委派或撤销其助理D．工程师可在任何时候按照合同规定向承包商发出为实施工程和修补缺陷可能需要的指示E．工程师有权修改合同

3.按照FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的规定，如果承包商对工程师助手的任何确定或指示提出质疑，可以将此事项提交（ ），由其尽快对该确定或指示加以确认、否定或更改。

4.雇主可以随时指示承包商暂停工程某一部分或全部的施工。在暂停期间，承包商应保护、保管、并保证该部分或全部工程不致产生任何变质、损失或损害。如果通用条件“暂时停工”条款所述的界停已持续( )天以上，承包商可以要求雇主允许继续施工。A．45B．60C．85D．84

更多“承包商执行工程师恢复施工的指示后，对暂停期间设备工程发生的任何损害，正确的处理方法是( )。”相关问题

  • 第1题：

    按照FIDIC《生产设备和设计～施工合同条件》的规定，工程师可以在任何时间按照 （ ）向承包商发出为实施工程和修补缺陷可能需要的指示。


    正确答案：B

  • 第2题：

    按照FID1C《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师可以在任何时间按照 （ ）向承包商发出为实施工程和修补缺陷可能需要的指示。


    正确答案：B

  • 第3题：

    FIDIC施工合同条件中关于工程变更权的表述不正确的是（ ）。

    A.承包商应绝对遵守并执行每项变更
    B.工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更
    C.任何部分工程的标高、位置和（或）尺寸改变可以构成变更
    D.只有工程师指示或批准了变更，承包商才能对永久工程作出改变和修改

    答案：A
    解析：
    2020教材P318 / 2019教材P314
    根据工程惯例，除非工程师明显超越合同权限，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。

  • 第4题：

    根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有（　）。

    A.工程师可作出口头指示
    B.工程师助手可作出口头指示
    C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
    D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
    E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

    答案：A,B,D,E
    解析：
    本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件2个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

  • 第5题：

    根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()

    A、工程师助手无权独立作出决定
    B、工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
    C、工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
    D、承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请示工程师确认、取消或改变

    答案：D
    解析：
    FIDIC《施工合同条件》中，工程师助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师，工程师可以向助手指派任务和付托部分权力。助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。如果承包商对助手的指示有疑义时，不需再请助手澄清，可直接提交工程师请其对该指示予以确认、取消或改变。

  • 第6题：

    (2010年真题)导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（　　）。

    A．施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全
    B．施工中遇到了有考古价值的文物
    C．发包人订购的设备不能按时到货
    D．施工作业危及人身安全
    E．发包人未能按时移交后续施工的现场

    答案：B,C,E
    解析：
    （四）暂停施工
    　　承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；
    　　发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

  • 第7题：

    工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商（）。

    • A、必须执行
    • B、可以不予理睬
    • C、可以执行
    • D、可以要求工程师重新考虑
    • E、可以依据合同提交仲裁

    正确答案:C,D,E

  • 第8题：

    在发出继续施工的许可或指示后，（）应联合对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。

    • A、雇主和工程师
    • B、雇主和承包商
    • C、工程师和分包商
    • D、承包商和工程师

    正确答案:D

  • 第9题：

    （）应负责修复在暂停期间发生的在工程、生产设备或材料中的任何变质、缺陷或损失。

    • A、担保机构
    • B、承包商
    • C、雇主
    • D、DAB

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是（）。
    A

    工程师助手无权独立作出决定

    B

    工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

    C

    工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权利

    D

    承包商对工程师助手的指示有疑义时，可直接请工程师确认、取消或改变


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（）。
    A

    施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

    B

    施工中遇到了有考古价值的文物

    C

    发包人订购的设备不能按时到货

    D

    施工作业危及人身安全

    E

    发包人未能按时移交后续施工的现场


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    在发出继续施工的许可或指示后，承包商和工程师应联合对受暂停影响的（）、（）、（）进行检查。

    正确答案： 工程,材料,生产设备
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商对工程师助手的任何确定或指示提出质疑，可以将此事项提交（ ），由其尽快对该确定或指示加以确认、否定或更改。


    正确答案：A

  • 第14题：

    工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是( )。

    A.工程师
    B.业主
    C.承包商
    D.造成工程暂停的责任方

    答案：C
    解析：

  • 第15题：

    导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（　）。

    A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全
    B.施工中遇到了有考古价值的文物
    C.发包人订购的设备不能按时到货
    D.施工作业危及人身安全
    E.发包人未能按时移交后续施工的现场

    答案：B,C,E
    解析：
    本题考查的是施工进度管理。非承包人原因既拖延了工期，又带来了经济上的损失，按此标准选择。选项AD为承包人原因。选项CE为发包人原因，选项B为客观情况，均非承包人原因。

  • 第16题：

    在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()

    A、向工程师再次发出请求复工的通知
    B、向发包人发出请求复工通知
    C、继续等待工程师的复工指示
    D、自行复工继续后续工程的施工

    答案：D
    解析：
    如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。

  • 第17题：

    根据FIDIC《施工合同条件》，关于口头指示的说法，正确的有（　）。

    A、工程师可作出口头指示
    B、工程师助手可作出口头指示
    C、承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
    D、工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示
    E、工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

    答案：A,B,D,E
    解析：
    本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。根据FIDIC《施工合同条件》，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。如果工程师未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件2个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。参见教材P139。

  • 第18题：

    关于FIDIC施工合同条件中工程师的说法，错误的是()。

    A.工程师通常采用书面形式向承包商作出指示
    B.助手通常采用口头形式向承包商作出指示
    C.工程师在施工合同履行期间独立工作
    D.工程师属于雇主人员

    答案：B
    解析：
    本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项B，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况可以在施工现场发出口头指示。

  • 第19题：

    在发出继续施工的许可或指示后，承包商和工程师应联合对受暂停影响的（）、（）、（）进行检查。


    正确答案:工程；材料；生产设备

  • 第20题：

    FIDIC施工合同条件中关于工程变更权的表述不正确的是（）。

    • A、承包商应绝对遵守并执行每项变更
    • B、工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式提出变更
    • C、任何部分工程的标高.位置和（或）尺寸改变可以构成变更
    • D、只有工程师指示或批准了变更，承包商才能对永久工程作出改变和修改

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    按FIDIC“新红皮书”规定，对业主的某项索赔，如果业主或承包商对工程师的处理结论不满意，可以提交DAB或仲裁，但在裁决结论对索赔处理结论进行修改之前，（）
    A

    暂停执行工程师的处理结论

    B

    业主和承包商协商是否执行工程师的处理结论

    C

    取消工程师的处理结论

    D

    承包商和业主必须执行工程师的处理结论


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（  ）。
    A

    施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

    B

    施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层

    C

    发包人订购的设备不能按时到货

    D

    施工机械设备进行维修

    E

    发包人未能按时移交后续施工的现场


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    在发出继续施工的许可或指示后，（）应联合对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。
    A

    雇主和工程师

    B

    雇主和承包商

    C

    工程师和分包商

    D

    承包商和工程师


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容