某桥梁工程合同中规定质量为优良,施工过程中发生以下事件: 事件1:施工单位提供给监理工程师的施工网络计划如图所示。监理工程师审核中发现施工计划安排不能满足施工总进度计划对该桥施工工期的要求(施工总进度计划要求(Tr=60d)。监理工程师向承包人提出质疑时,施工单位解释由于该计划中的每项工作作业时间均不能够压缩,且工地施工桥台的钢模板只有一套,两个桥台只能顺序施工,若一定要压缩工作时间,可将西侧桥台基础的钻孔桩改为预制桩,但要修改设计,且需增加12万元的费用。监理工程师提出不同的看法。经监理工程师审查确认,

题目
某桥梁工程合同中规定质量为优良,施工过程中发生以下事件:
事件1:施工单位提供给监理工程师的施工网络计划如图所示。监理工程师审核中发现施工计划安排不能满足施工总进度计划对该桥施工工期的要求(施工总进度计划要求(Tr=60d)。监理工程师向承包人提出质疑时,施工单位解释由于该计划中的每项工作作业时间均不能够压缩,且工地施工桥台的钢模板只有一套,两个桥台只能顺序施工,若一定要压缩工作时间,可将西侧桥台基础的钻孔桩改为预制桩,但要修改设计,且需增加12万元的费用。监理工程师提出不同的看法。

经监理工程师审查确认,该桥的基础工程分包给了某专业基础工程公司。在东侧桥台的扩大基础施工时,基础工程公司发现地下有污水管道,但设计文件和勘测资料中均未有说明。由于处理地下污水管道,使东侧桥台的扩大基础施工时间由原计划的10天延长到13天。基础工程公司根据监理工程师签证的处理地下污水管道增加的工程量,向监理工程师提出增加分包合同外工作量费用和延长工期3天的索赔要求。
事件2:在施工过程中监理工程师巡检,发现刚拆模后的钢筋柱有部分存在着严重蜂窝、麻面、孔洞和露筋现象,同时发现有工人正在用水泥砂浆对蜂窝、麻面、孔洞进行封堵。
经现场调查和试验发现,质量问题的原因是严重漏振,施工队伍是劳务分包单位某县工程公司。在发现有质量问题的10根柱子中,有6根整根柱子存在严重的蜂窝、麻面和露筋,有4根柱子虽表面蜂窝、麻面较轻,但混凝土强度达不到设计要求,经设计单位鉴定,能满足结构安全及使用功能要求,可不加固补强。现场分析会提出了4种修理方案。
(1)6根柱子加固补强,补强后尺寸稍有增大,4根柱子不加固补强;
(2)6根柱子砸掉重来,4根柱子不加固补强;
(3)10根柱子全部砸掉重来:
(4)10根柱子全部进行加固补强,补强后尺寸稍有增大。
事件3:桥梁上部20m长T梁安装,桥梁监理工程师不批准承包人的安装方法,承包人只能按监理工程师的方法施工,安装完工后工期延误了14天。
【问题】
1.事件1中:
(1)监理工程师应对该桥的施工网络计划提出什么建议?
(2)监理工程师应如何处理上述索赔要求?
2.事件2中:
(1)监理工程师是否有不妥之处?
(2)承包人是否有理由申请延期和索赔?
(3)如果监理工程师不批准延期,承包人该怎么办?
3.事件3中:
(1)监理工程师发现此质量问题应如何处置?
(2)事故处理应采用哪个方案?为什么?
(3)事故处理的技术方案应由谁提出?
(4)简述质量事故处理的一般程序。


相似考题

2.背景资料: 某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。土坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件: 事件一:土坝施工单位将坝体碾压分包给具有良好碾压设备和经验的乙公司承担。合同技术文件中,单元工程的划分标准是:以40m坝长、20cm铺料厚度为单元工程的计算单位,铺料为一个单元工程,碾压为另一个单元工程。 事件二:该工程监理单位给施工单位“监理通知”如下:经你单位申请并提出设计变更,我单位复核同意将坝下游排水体改为浆砌石,边坡由1:2.5改为1:2。 事件三:土坝单位工程完工验收结论为:本单位工程划分为30个分部工程,其中质量合格12个,质量优良18个,优良率为60%,主要分部工程(坝顶碎石路)质量优良,且施工中未发生重大质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良;原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格;外观质量得分率为84%。所以,本单位工程质量评定为优良。 事件四:该工程项目单元工程质量评定表由监理单位填写,土坝单位工程完工验收由施工单位主持。 问题: 1.简要分析事件一中存在的问题及理由。 2.简要分析事件二“监理通知”存在的问题及理由。 3.土坝单位工程质量等级评定为优良。依据水利工程验收和质量评定的有关规定,简要分析事件三中验收结论存在的问题。 4.根据水利工程验收和质量评定的有关规定,指出事件四中存在的不妥之处并改正。

更多“某桥梁工程合同中规定质量为优良,施工过程中发生以下事件: ”相关问题
  • 第1题:

    (2015年案例四)
    【背景资料】
    某建设单位投资兴建住宅楼,建筑面积12000m2,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上七层,土方
    开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标,某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订施工承包合同。合同工期为10个月,质量目标为合格。
    在合同履约过程中,发生了下列事件:
    事件三:由于工程地质条件复杂,距基坑边5米处为居民住宅区,因此施工单位在土方开挖过程中,
    安排专人随时观测周围的环境变化。
    【问题】事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意哪些情况?


    答案:
    解析:
    开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水和降低地下水位情况等经常进行检查。

  • 第2题:

    背景:某河道治理工程包括河道疏浚和新建一座橡胶坝。发包人和承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)签订了施工合同。工程总工期为8 个月,自2014 年10 月1 日至2015 年5 月30 日。施工中发生如下事件:
    事件1:河道疏浚施工过程中,疏浚单元工程质量验收评定如下表所示。


    事件2:橡胶坝单位工程的10 个分部工程质量全部合格,其中6 个质量等级为优良;主要分部工程3 个,全部优良;施工中发生了较大质量事故,质量事故已按要求进行处理。工程外观质量评定为82%,质量评定为优良。单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全。工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
    事件3:橡胶坝工程在2015 年4 月30 日通过了合同工程工程完工验收,发包人和承包人于2014 年10 月1 日完成了工程交接手续,同时办理了工程质量保修书,质量保修书内容包括:合同工程完工验收情况、质量保修的范围和内容、质量保修期等。
    问题:
    1. 根据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》(SL634-2012),补充表中名称和数据。
    2. 根据事件2 指出橡胶坝工程质量评定的结论不妥之处,并说明理由?指出橡胶坝工程质量评定的正确结论是什么,说明理由。
    3. 指出事件3 中的不妥之处并改正。
    4. 补充事件3 中质量保修书的其他内容。


    答案:
    解析:
    1.A 主控项目,B 一般项目,C 合格;10,100.0,10,100.0,18,90.0,19,95.0,100.0,90.0
    2.质量评定为优良不妥,理由:单位工程优良标准为(1)分部工程质量全部合格,其中 70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部优良,且施工中未发生过较大质量事故。
    (3)外观得分率达到 85%。
    而事件二(1)分部工程 60%达到优良等级,未达到 70%;(2)工程外观质量评定为 82%,未达到 85%,(3)并且发生过较大质量事故,所以不能评优良。
    质量评定正确结论为合格,理由:
    (1)橡胶坝单位工程的 10 个分部工程质量全部合格;
    (2)施工中发生了较大质量事故,质量事故已按要求进行处理;
    (3)单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全。;
    (4)工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
    3.通过合同工程完工验收或投入使用验收后,发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负责工程的交接工作。
    4.质量保修责任;质量保修费用和其他。

  • 第3题:

    某堤防工程,堤顶为4m宽混凝土路面。项目划分时工程项目作为一个单位工程,100m划分为一个分部工程,共划分为12个分部工程。
    【事件】
    事件1:某混凝土路面单元工程由于混凝土强度不满足要求,质量评定为不合格,经加固补强后造成永久性质量缺陷,但不影响使用,质量评定为优良。
    事件2:某分部工程包含40个单元工程,其中30个单元工程质量评定为优良;10个关键单元工程中,8个质量评定为优良。施工中未发生过质量事故。混凝土试件质量优良。
    事件3:该堤防工程,12个分部工程全部合格,其中10个分部工程质量评定为优良。2个重要分部工程全部为优良。施工过程中,土方工程发生过一次质量事故,造成直接经济损失50万元。工程所有质量与检验质量齐全;堤防沉降监测资料等监测资料齐全。
    事件4:单位工程外观质量评定见下表。
    单元工程外观质量评定表


    事件5:工程项目质量评定由施工单位自评为合格,监理单位复核,报质量监督机构核定。
    【问题】
    1.指出事件1的不妥之处,并说明理由。阐述质量缺陷的处理程序。
    2.对事件2,请确定该分部工程的质量等级,并简述理由。
    3.请根据事件3和事件4,计算该工程外观质量得分率,并确定该工程质量等级,阐述理由。
    4.指出事件5的不妥之处,并说明理由。


    答案:
    解析:
    问题1:
    不妥之处:将具有永久性质量缺陷的混凝土单元工程评定为优良等级。理由:经加固补强造成永久性质量缺陷的,
    经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。
    质量缺陷备案表由监理单位组织填写,内容应真实、准确、完整。各工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签
    字,若有不同意见应明确记载。质量缺陷备案表应及时报工程质量监督机构备案。
    问题2:
    质量等级:合格。理由:关键单元工程质量优良率为80%,达不到90%的要求,故只能评为合格。
    问题3:
    外观质量得分率:
    Σ评定得分/Σ标准分
    =(27.0+9.0+9.0+3.5+3.5+2.7+4.5+5+7.2)/(30+10+10+5+5+3+5+5+8)=71.4/81=88.1%
    质量等级为:合格。理由:根据《水利工程质量事故处理暂行规定》,土方工程事故为较大质量事故,不符合单位
    工程质量优良标准中未发生过较大质量事故的要求。
    问题4:
    不妥之处:工程项目质量等级评定程序不妥。工程项目质量,在单位工程质量评定合格后,由监理单位进行统计并
    评定工程项目质量等级,经项目法人认定后,报工程质量监督机构核定。

  • 第4题:

    建设单位与施工单位就完成某建设工程项目的施工签订了施工合同。在合同履行过程中,由于该施工合同对工程质量约定不明确,致使双方当事人产生争议。试根据合同法的有关规定解答以下问题:
    【问题】3.合同履行过程中双方当事人产生的合同争议应如何处理?


    答案:
    解析:
    3.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。

  • 第5题:

    某河道治理工程,包括堤防退建、穿堤建筑物、河道疏浚及堤顶道路等。施工过程中发生如下事件:事件1:工程开工前,施工单位组织有关单位进行了项目划分,共划分1个单位工程、4个分部工程,单元工程依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007划分。事件2:施工过程中对A单元工程质量进行了检验,A单元工程共有2个工序,其中工序1(简称A1)的检验结果为:主控项目合格率92%,一般项目合格率为91%。各项报验资料符合规范要求。事件3:施工过程中对B单元工程质量进行了检验,B单元工程共有5个工序,5个工序全部合格,其中有3个优良,且主要工序达到优良级。各项报验资料符合规范要求。事件4:单位工程完工后,质量监督机构组织项目法人、监理、设计、施工和工程运行管理等单位对工程外观质量进行了评定,外观质量得分率为79%。 问题1.指出事件1中的不妥之处并说明原因。 2.评定事件2中A1工序的质量等级,并说明原因。 3.评定事件3中B单元工程的质量等级并说明原因。 4.指出事件4中的不妥之处,并说明理由。


    正确答案: 1.施工单位组织项目划分不妥,应由项目法人组织。划分4个分部工程不妥,分部工程数不宜少于5个。依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007划分单元工程不妥,应按照《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL631~637-2012对相关项目进行单元划分。【考点解析】这是一道工程质量评定题,主要考核考生对工程项目划分的理解和掌握。依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SI-176-2007,工程项目划分为单位工程、分部工程、单元(工序)工程三级。分部工程项目划分原则为:(1)枢纽工程,土建部分按设计的主要组成部分划分;金属结构及启闭机安装工程和机电设备安装工程按组合功能划分。(2)堤防工程,按长度或功能划分。(3)引水(渠道)工程中的河(渠)道按施工部署或长度划分。大、中型建筑物按工程结构主要组成部分划分。(4)除险加固工程,按加固内容或部位划分。(5)同一单位工程中,各个分部工程的工程量(或投资)不宜相差太大,每个单位工程中的分部工程数目,不宜少于5个。单元工程项目按《水利建设工程单元工程施工质量验收评定标准》规定进行划分。2.A1工序质量不合格,这是由于无论工序质量是合格还是优良都要求主控项目100%合格。【考点解析】这是一道工序工程质量评定的题,主要考核考生对工序质量合格、优良标准的认识。依据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL631~637-2012,单元工程按工序划分情况,可分为划分工序单元工程和不划分工序单元工程。划分工序单元工程应先进行工序施工质量验收评定。在工序验收评定合格的基础上,进行单元工程施工质量验收评定。工序施工质量评定分为合格和优良两个等级,其标准如下:合格等级标准:(1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求;(2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;(3)各项报验资料应符合本标准要求。优良等级标准:(1)主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求;(2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;(3)各项报验资料应符合本标准要求。3.B单元工程质量为优良,这是因为,3÷5×100%=60.0%>50%,且主要工序达到优良级,所以优良。【考点解析】这是一道工序工程质量评定的题,主要考核考生对单元质量合格、优良标准的认识。依据《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL631~637-2012,划分工序单元工程施工质量评定分为合格和优良两个等级,其标准如下:合格等级标准(1)各工序施工质量验收评定应全部合格;(2)各项报验资料应符合本标准要求。优良等级标准(1)各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到50%及以上,且主要工序应达到优良等级。(2)各项报验资料应符合本标准要求。4.质量监督机构组织工程外观质量评定不妥,应由项目法人组织有关单位对工程外观质量进行评定【考点解析】这是一道工序工程质量评定的题,主要考核考生对单位工程外观质量评定组织程序的理解。《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007,外观质量评定由项目法人组织实施。

  • 第6题:

    问答题
    ★某建设单位投资兴建住宅楼,建筑面积12000 m2,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上七层,土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标,某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013~0201)签订施工承包合同。合同工期为10个月,质量目标为合格。在合同履约过程中,发生了下列事件:事件三:由于工程地质条件复杂,距基坑边5米处为居民住宅区,因此在土方开挖过程中,安排专人随时观测周围环境变化。问题:事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意检查哪些情况?

    正确答案:
    解析:

  • 第7题:

    问答题
    某水利枢纽工程包括节制闸和船闸工程,工程所在地区每年5-9月份为汛期。项目于2014年9月开工,计划2017年1月底完工。项目划分为节制闸和船闸两个单位工程。根据设计要求,节制闸闸墩、船闸侧墙和底板采用C25、F100、W4混凝土。 本枢纽工程施工过程中发生如下事件: 事件1:根据合同要求,进场钢筋应具有出厂质量证明书或试验报告单,每捆钢筋均应挂上标牌,标牌上应标明厂标等内容。 事件2:船闸单位工程共有20个分部工程,分部工程质量全部合格,其中优良分部工程16个;主要分部工程10个,工程质量全部优良。施工过程中未发生质量事得分率为86.5%,质量检验评定资料齐全,工程观测分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准。 事件3:项目如期完工,计划于2017年汛前进行竣工验收。施工单位在竣工图编制中,对由预制改成现浇的交通桥工程,直接在原施工图上注明变更的依据,加盖并签署竣工图章后作为竣工图。 依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007),单位工程施工质量优良标准中,对分部工程质量、主要分部工程质量及外观质量方面的要求分别是什么?根据事件2提供的资料,说明船闸单位工程的质量等级。

    正确答案: 单位工程施工质量优良标准中,所含分部工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部优良,且施工中未发生过较大质量事故,外观质量得分率达到85%以上。
    事件2中,共有20个分部工程,分部工程质量全部合格,其中优良分部工程16个,优良率为80%,大于70%;主要分部工程10个,工程质量全部优良。施工过程中未发生质量事故,外观质量得分率为86.5%,大于85%,质量检验评定资料齐全,工程观测分析结果符合国家和行业标准以及合同约定的标准。所以船闸单位工程质量优良。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    某房地产开发公司兴建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,5层,工期265日,固定总价合同模式。至投标阶段工程施工图设计尚未全部完成。在此过程中发生如下事件: 事件一:施工单位中标价格为1350万元。但是经双方3轮艰苦谈判,最终确定合同价为l200万元,并据此签订了施工承包合同。 事件二:在投标过程中,某施工单位未到现场进行勘察,认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉,另外考虑工期不到一年,市场材料价格不会发生太大的变化,于是按照企业以往积累的经验编制标书。 事件三:部分合同条款中规定:l.施工单位按照开发公司批准的施工组织设计组织施工,施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加责任。 2.开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用。事件三中合同条款有哪些不妥之处?说明正确做法。

    正确答案: 开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用的做法不妥。
    正确做法是:开发公司应该向施工单位提供准确、真实的工程地质和主要管线资料,作为施工单位施工的依据。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    背景:某房地产开发公司兴建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,5层,工期265d,固定总价合同模式。至投标阶段工程施工图设计尚未全部完成。在此过程中发生如下事件:事件一:施工单位中标价格为1350万元。但是经双方3轮艰苦谈判,最终确定合同价为1200万元,并据此签订了施工承包合同。事件二:在投标过程中,某施工单位未到现场进行勘察,认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉,另外考虑工期不到一年,市场材料价格不会发生太大的变化,于是按照企业以往积累的经验编制标书。事件三:部分合同条款中规定:(1)施工单位按照开发公司批准的施工组织设计组织施工,施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加责任。(2)开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用。问题:(1)事件一中开发公司的做法是否正确?为什么?(2)事件二中施工单位承担的风险是哪些?(3)事件三中合同条款有哪些不妥之处?说明正确做法。

    正确答案:
    解析:

  • 第10题:

    问答题
    某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件: 事件1:项目法人委托该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查。质量监督机构受项目法人委托,承担了该工程质量检测任务。 事件2:土坝施工单位将坝体碾压分包给具有良好碾压设备和经验的乙公司承担。合同文件中,单元工程的划分标准是:以40m坝长、20cm铺料厚度为单元工程的计算单位,铺料为一个单元工程,碾压为另一个单元工程。 事件3:该工程监理单位给施工单位“监理通知”如下:经你单位申请并提出设计变更,我单位复核同意将坝下游排水体改为浆砌石,边坡由1:2.5改为1:2 事件4:土坝单位工程完工验收结论为:本单位工程划分为30个分部工程,其中质量合格9个,质量优良21个,优良率为70%,主要分部工程(坝顶碎石路)质量优良,且施工中未发生重大质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良;材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格;外观质量得分率为83%。所以,本单位工程质量评定为优良。 事件5:该工程项目单元工程质量评定表监理单位填写,土坝单位工程完工验收由施工单位主持。工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持。 土坝单位工程质量等级实际为优良。依据水利工程验收和质量评定的有关规定,简要分析事件4中验收结论存在的问题。

    正确答案: 事件4中验收结论存在的问题有:①分部工程应为全部合格;②坝顶碎石路不是主体工程;③土坝无金属结构及启闭机;④外观质量得分率不应低于85%;⑤质量检查资料应齐全。
    解析: 事件4中验收结论存在的问题有:①分部工程应为全部合格;②坝顶碎石路不是主体工程;③土坝无金属结构及启闭机;④外观质量得分率不应低于85%;⑤质量检查资料应齐全。

  • 第11题:

    问答题
    某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件: 事件1:项目法人委托该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查。质量监督机构受项目法人委托,承担了该工程质量检测任务。 事件2:土坝施工单位将坝体碾压分包给具有良好碾压设备和经验的乙公司承担。合同文件中,单元工程的划分标准是:以40m坝长、20cm铺料厚度为单元工程的计算单位,铺料为一个单元工程,碾压为另一个单元工程。 事件3:该工程监理单位给施工单位“监理通知”如下:经你单位申请并提出设计变更,我单位复核同意将坝下游排水体改为浆砌石,边坡由1:2.5改为1:2 事件4:土坝单位工程完工验收结论为:本单位工程划分为30个分部工程,其中质量合格9个,质量优良21个,优良率为70%,主要分部工程(坝顶碎石路)质量优良,且施工中未发生重大质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良;材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格;外观质量得分率为83%。所以,本单位工程质量评定为优良。 事件5:该工程项目单元工程质量评定表监理单位填写,土坝单位工程完工验收由施工单位主持。工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持。 根据水利工程验收和质量评定的有关规定,指出事件5中存在的不妥之处并改正。

    正确答案: 不妥之处:
    ①工程项目单元工程质量评定表监理单位填写不妥,单元质量评定表应该由施工单位填写。
    ②土坝单位工程完工验收由施工单位主持不妥.单位工程完工验收应该由项目法人主持。
    ③工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持不妥,移民安置验收应该由上级主管部分会同县级以上地方政府参加。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    施工项目质量控制的目标,是使施工质量( )
    A

    达到规范规定的“合格”

    B

    达到规范规定的“优良”

    C

    符合设计图纸、承包合同和质量标准的要求

    D

    必须达到合格,力争优良或全优


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

     某建设单位投资兴建住宅楼,建筑面积12000m2,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上七层,土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标,某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)签订施工承包合同。合同工期为10个月,质量目标为合格。在合同履约过程中,发生了下列事件:
      事件二:施工单位进场后,及时按照安全管理要求在施工现场设置了相应的安全警示牌。
      【问题】
      事件二中,施工现场安全警示牌的设置应遵循哪些原则?


    答案:
    解析:
    施工现场安全警示牌的设置原则:标准、安全、醒目、便利、协调、合理。

  • 第14题:

    某堤防工程,堤顶为4m 宽混凝土路面。项目划分时工程项目作为一个单位工程,100m 划分为一个分部工程,共划分为12 个分部工程。
    【事件】
    事件1:某混凝土路面单元工程由于混凝土强度不满足要求,质量评定为不合格,经加固补强后造成永久性质量缺陷,但不影响使用,质量评定为优良。
    事件2:某分部工程包含40 个单元工程,其中30 个单元工程质量评定为优良;10 个关键单元工程中,8 个质量评定为优良。施工中未发生过质量事故。混凝土试件质量优良。
    事件3:该堤防工程,12 个分部工程全部合格,其中10 个分部工程质量评定为优良。2 个重要分部工程全部为优良。施工过程中,土方工程发生过一次质量事故,造成直接经济损失50 万元。工程所有质量与检验质量齐全;堤防沉降监测资料等监测资料齐全。
    事件4:单位工程外观质量评定见下表


    事件5:工程项目质量评定由施工单位自评为合格,监理单位复核,报质量监督机构核定。
    【问题】
    1.指出事件1 的不妥之处,并说明理由。阐述质量缺陷的处理程序。
    2.对事件2,请确定该分部工程的质量等级,并简述理由。
    3.请根据事件3 和事件4,计算该工程外观质量得分率,并确定该工程质量等级,阐述理由。
    4.指出事件5 的不妥之处,并说明理由。


    答案:
    解析:
    问题1:
    不妥之处:将具有永久性质量缺陷的混凝土单元工程评定为优良等级。理由:经加固补强造成永久性质量缺陷的,经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。
    质量缺陷备案表由监理单位组织填写,内容应真实、准确、完整。各工程参建单位代表应在质量缺陷备案表上签字,若有不同意见应明确记载。质量缺陷备案表应及时报工程质量监督机构备案。
    问题2:
    质量等级:合格。理由:关键单元工程质量优良率为80%,达不到90%的要求,故只能评为合格。
    问题3:
    外观质量得分率:
    Σ评定得分/Σ标准分
    =(26.0+8.0+8.0+3.5+3.5+2.7+4.0+5+6.4)/(30+10+10+5+5+3+5+5+8)=67.1/81=82.8%
    质量等级为:合格。理由:根据《水利工程质量事故处理暂行规定》,土方工程事故为较大质量事故,不符合单位工程质量优良标准中未发生过较大质量事故的要求。
    问题4:
    不妥之处:工程项目质量等级评定程序不妥。工程项目质量,在单位工程质量评定合格后,由监理单位进行统计并评定工程项目质量等级,经项目法人认定后,报工程质量监督机构核定。

  • 第15题:

    建设单位与施工单位就完成某建设工程项目的施工签订了施工合同。在合同履行过程中,由于该施工合同对工程质量约定不明确,致使双方当事人产生争议。试根据合同法的有关规定解答以下问题:
    【问题】1.建设工程施工合同的内容包括哪些?


    答案:
    解析:
    1.施工合同的内容包括:工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

  • 第16题:

    建设工程合同规定,工程质量应达到优良或鲁班奖,否则给予罚款,有的罚款高达800万元。问: 1.优良标准国家是否有规定? 2.合同履行过程中,是否可以主张变更或撤销? 3.国家对此有无相关规定? 4.出现此种情形,施工企业如何维护自己的合法权益?


    正确答案: 1.关于“优良”等级问题。建设部于2001年7月20日颁布了《建筑工程施工质量验收统一标准》,废止了原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》。该标准自2002年1月1日起实施。该验收标准取消了在此之前一直施行的建设工程质量“优良”、“合格”之等级标准,而统一规定为“合格”与“不合格”质量。凡工程竣工后经验收符合设计要求及技术规范的,质量便为合格,否则即为不合格。同时规定,自2003年1月1日起签订的合同全部适用新标准。
    根据这些规定,上述第一个问题的答案是:如果施工合同是在2003年1月1日前签订的,双方在合同中明确约定适用的验收标准的,按照约定处理,如果合同没有约定,则按老标准处理,即仍适用旧的验收标准,合同约定达到优良的,应当达到老验收规范的优良标准,否则就构成违约。但2003年1月1日后签订的合同,应当一律适用新标准,即2003年1月1日以后签订的合同约定质量达到优良的,此约定无效,工程只要通过验收,就符合合同约定,不承担违约责任。
    关于“鲁班奖”等奖项。“鲁班奖”是全国范围内的建筑业行业最高质量奖。从法律性质上讲,此类以工程质量为评奖对象的奖不属于国家强制标准,而是行业鼓励标准,是在工程符合国家标准的前提下由建设单位或施工单位申报、当地或全国建筑业行业协会组织评选的奖项。因此如果合同要求工程质量达到“××奖”,则表明合同当事人对工程质量有高于国家标准的要求。施工单位如达不到该要求,则构成违约,应当承担违约责任,但有关工程质量不合格的规定则不适用。
    《建筑法》规定未经验收或验收不合格的工程不得使用,但已验收合格但未达到“××奖”的工程仍然可以使用;验收不合格的工程必须通过整改达到合格才能交付使用,但验收合格但未达到“××奖”的工程则既可以要求施工单位返工整改达到合同约定的质量奖项,亦可以商定不再整改,而由施工单位承担合同约定的违约金的方式解决。
    2.对于合同约定“未达到××奖处罚××万元”的约定是否可以撤销或变更的问题,则要具体问题具体研究。
    《合同法》第五十四条规定了当事人行使合同变更权或撤销权的几种情形,其中第二种情形是“订立合同时显失公平”。因此要想撤销或变更合同中关于“未达到××奖处罚××万元”的约定,应当具备如下全部条件:(1)证明招标文件中未要求工程质量达到“××奖”;(2)施工单位的投标报价中未考虑创奖的费用;(3)签订合同时建设单位凭借优势地位强迫施工单位承诺工程达到“××奖”,但并未就创优费用给予补偿或未规定达到“××奖”给予的奖励;(4)合同签订后一年内向人民法院提出变更或撤销申请。
    倘若招标文件中明确要求工程质量须达到“××奖”,那么施工单位作为一个有经验的承包商应当在作出质量承诺的同时将创奖所需费用和因此增加的工期考虑进投标总价和施工组织设计中,如果未考虑,则因创奖而增加的费用和工期应由施工单位自己承担,即便合同中未明确创优的奖励费用,合同约定的“未达到××奖处罚××万元”的约定也是合法有效的,施工单位不能要求变更或撤销该条款。
    当然,“未达到××奖处罚××万元”是一种违约责任形式,如果施工单位能够证明该违约责任过分高于实际损失的,则可以依据《合同法》第一百一十四条规定请求人民法院适当减少。
    3.关于第3个问题。
    国家对题述问题的处理并无规定,我们认为还是应当按照《合同法》的相关规定进行处理。如果没有无效或可变更、可撤销的情形,就应当按约履行,兑现承诺。
    4.关于第4个问题。
    施工单位保护自己的最好办法是冷静对待市场竞争,而不是盲目承诺再事后反悔。首先,施工单位投标报价时招标人关于质量创奖的要求应有清醒的认识,对要求达到“鲁班奖”这样要求的招标工程更应谨慎决策是否参加投标,因为创“鲁班奖”需要投入很大的成本,且名额有限,大多数施工单位不可能获得如此高的奖项,违约风险很大。其次,如果施工实力确实雄厚,对创奖十分有信心,则应对创奖所需费用进行测算,并在报价时予以体现,好的质量必定需要大的投入,不能为了中标,不惜将正常的创奖成本也作为让利让掉;再次,施工单位一旦投标承诺达到“××奖“,则必须严格工程质量管理,抓好每道工序,确保质量达到合同要求,否则一旦违约,则承担严格的违约责任。

  • 第17题:

    某办公楼工程建设项目的合同价为1750万元,该工程所签订的合同为可调值总价合同,合同报价日期为2008年3月,合同工期为12个月,每个季度结算一次,工程开工日期为2008年4月1日。  在施工过程中,发生如下四项事件:  事件1.2008年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与给定地质资料不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天;  事件2.2008年5月,施工单位为了保证质量扩大基础底面,开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序的持续时间增加了3天;  事件3.2008年7月,在主体砌筑过程中,因施工图设计有误,实际费用增加了3.8万元,相应工序的持续时间增加了2天;  事件4.2008年8月进入雨季施工,恰逢20年一遇的大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。  在以上事件中,除事件4外,其余工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对上述事件施工单位提出如下索赔要求:①增加合同工期13天;②增加费用11.8万元。施工单位对施工过程中发生上述事件可否索赔,为什么?


    正确答案: 事件1费用索赔成立,因为业主提供的地质资料与实际情况不符,这是承包商不可预见的。工期不予延长。
    事件2费用索赔不成立,工期索赔也不成立。因为该工作属于承包商采取的质量保证措 施。
    事件3费用索赔成立,因为这是设计方案有误。工期不予延长
    事件4费用索赔不成立,工期可延长。因为属异常气候条件变化,承包商不应得到费用补偿。

  • 第18题:

    问答题
    某水利工程项目位于我国北部某省,枯水期流量很小,坝型为土石坝,设计采用黏土心墙防渗;坝址处河道狭窄,岸坡陡峻。大坝采用碾压式填筑,坝体施工前,施工单位进行了碾压试验。施工中,坝体靠近混凝土涵管部位的土方填筑,需要采取技术措施以确保工程质量。项目中某分部工程包括:坝基开挖、坝基防渗及坝体填筑,该分部工程验收结论为“本分部工程划分为80个单元工程,其中合格30个,优良50个,主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良,且未发生过质量事故;中间产品全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良,故本分部工程优良。”事件2中,大坝混凝土施工中,可采用哪些温度措施控制?

    正确答案:
    解析:

  • 第19题:

    问答题
    某施工单位承揽了一项综合办公楼的总承包工程,在施工过程中发生了如下事件。 事件1:施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。急需材料时,施工单位要求材料供应商马上将所需材料运抵施工现场,遭到材料供应商的拒绝。两天后才将材料运到施工现场。 事件2:某设备供应商由于进行设备调试,超过合同约定的期限交付施工单位订购的设备,恰好此时该设备的价格下降,施工单位按下降后的价格支付给设备供应商,设备供应商要以原价执行,双方产生争执。 事件3:施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到,施工单位将租赁的机械交还租赁公司并交付租赁费,此时,双方签订的合同终止。 事件4:该施工单位与某分包单位所签订的合同中明确规定要降低分包工程的质量,从而减少分包单位的合同价款,为施工单位创造更高的利润。 事件2中,施工单位的做法是否正确?说明理由。

    正确答案: 事件2中,施工单位的做法是正确的。
    理由:逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    背景,某水利枢纽工程由电站.溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件:事件1:项目法人委托该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查。质量监督机构受项目法人委托,承担了该工程质量检测任务。事件2:土坝施工单位将坝体碾压分包给具有良好碾压设备和经验的乙公司承担。合同文件中,单元工程的划分标准是:以40m坝长.20cm铺料厚度为单元工程的计算单位,铺料为一个单元工程,碾压为另一个单元工程。事件3:该工程监理单位给施工单位“监理通知”如下:经你单位申请并提出设计变更,我单位复核同意将坝下游排水体改为浆砌石,边坡由1:2.5改为1:2事件4:土坝单位工程完工验收结论为:本单位工程划分为30个分部工程,其中质量合格12个,质量优良18个,优良率为60%,主要分部工程(坝顶碎石路)质量优良,且施工中未发生重大质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良;材料质量.金属结构及启闭机制造质量合格;外观质量得分率为83%。所以,本单位工程质量评定为优良。事件5:该工程项目单元工程质量评定表监理单位填写,土坝单位工程完工验收由施工单位主持。工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持。问题:一.简要分析事件1中存在的问题及理由二.简要分析事件2中存在的问题及理由三.简要分析事件3“监理通知”存在的问题及理由四.土坝单位工程质量等级实际为优良。依据水利工程验收和质量评定的有关规定,简要分析事件4中验收结论存在的问题。五.根据水利工程验收和质量评定的有关规定,指出事件5中存在的不妥之处并改正。

    正确答案:
    解析:

  • 第21题:

    问答题
    某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件: 事件1:项目法人委托该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查。质量监督机构受项目法人委托,承担了该工程质量检测任务。 事件2:土坝施工单位将坝体碾压分包给具有良好碾压设备和经验的乙公司承担。合同文件中,单元工程的划分标准是:以40m坝长、20cm铺料厚度为单元工程的计算单位,铺料为一个单元工程,碾压为另一个单元工程。 事件3:该工程监理单位给施工单位“监理通知”如下:经你单位申请并提出设计变更,我单位复核同意将坝下游排水体改为浆砌石,边坡由1:2.5改为1:2 事件4:土坝单位工程完工验收结论为:本单位工程划分为30个分部工程,其中质量合格9个,质量优良21个,优良率为70%,主要分部工程(坝顶碎石路)质量优良,且施工中未发生重大质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良;材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格;外观质量得分率为83%。所以,本单位工程质量评定为优良。 事件5:该工程项目单元工程质量评定表监理单位填写,土坝单位工程完工验收由施工单位主持。工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持。 简要分析事件1中存在的问题及理由

    正确答案: 项目法人要求该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查不合理。
    理由:项目法人不应委托质量监督机构对大坝填筑进行质量检查,应是通过施工合同由监理单位要求施工单位按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查。
    质量监督机构受项目法人委托,承担了该工程质量检测任务不合理。
    理由:质量监督机构与项目法人是监督与被监督的关系,质量监督机构不应接受项目法人委托承担工程质量检测任务。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    某施工企业在混凝土重力坝施工过程中,采用分缝分块常规混凝土浇筑方法。由于工期紧,浇筑过程中气温较高,为保证混凝土浇筑质量,施工企业项目部积极采取了降低混凝土的入仓温度等措施。在某分部工程施工过程中,发现某一单元工程混凝土强度严重不足,施工企业项目部及时组织人员全部进行了返工处理,造成直接经济损失21万元,构成了一般质量事故。返工处理后经检验,该单元工程质量符合优良标准,自评为优良。 在该分部工程施工过程中,由于养护不及时等原因,造成另一单元工程坝体内出现较大裂缝和空洞,还有个别单元工程出现细微裂缝和表面裂缝。在发现问题后,施工企业项目部都及时采取了相应的措施进行处理。 分部工程施工完成后,质检部门及时统计了该分部工程的单元工程施工质量评定情况:20个单元工程质量全部合格,其中14个单元工程被评为优良,优良率70%;关键部位单元工程质量优良;原材料、中间产品质量全部合格,其中混凝土拌和质量优良。该分部工程自评结果为优良。根据背景资料,该分部工程质量评定结果为()
    A

    优良

    B

    合格

    C

    不合格

    D

    作为质量缺陷备案


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件: 事件1:项目法人委托该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查。质量监督机构受项目法人委托,承担了该工程质量检测任务。 事件2:土坝施工单位将坝体碾压分包给具有良好碾压设备和经验的乙公司承担。合同文件中,单元工程的划分标准是:以40m坝长、20cm铺料厚度为单元工程的计算单位,铺料为一个单元工程,碾压为另一个单元工程。 事件3:该工程监理单位给施工单位“监理通知”如下:经你单位申请并提出设计变更,我单位复核同意将坝下游排水体改为浆砌石,边坡由1:2.5改为1:2 事件4:土坝单位工程完工验收结论为:本单位工程划分为30个分部工程,其中质量合格9个,质量优良21个,优良率为70%,主要分部工程(坝顶碎石路)质量优良,且施工中未发生重大质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良;材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格;外观质量得分率为83%。所以,本单位工程质量评定为优良。 事件5:该工程项目单元工程质量评定表监理单位填写,土坝单位工程完工验收由施工单位主持。工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持。 简要分析事件3“监理通知”存在的问题及理由

    正确答案: 监理单位同意施工单位提出的设计变更不对。
    理由:设计变更应该由设计单位提出,监理单位不能同意由施工单位提出的设计变更。
    监理单位同意将坝下游排水体改为浆砌石不对。
    理由:浆砌石不利于坝基排水,不能将排水体改为浆砌石。
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    某房地产开发公司兴建住宅楼工程。招标文件规定,工程为砖混结构,5层,工期265日,固定总价合同模式。至投标阶段工程施工图设计尚未全部完成。在此过程中发生如下事件: 事件一:施工单位中标价格为1350万元。但是经双方3轮艰苦谈判,最终确定合同价为l200万元,并据此签订了施工承包合同。 事件二:在投标过程中,某施工单位未到现场进行勘察,认为工程结构简单并且对施工现场、周围环境非常熟悉,另外考虑工期不到一年,市场材料价格不会发生太大的变化,于是按照企业以往积累的经验编制标书。 事件三:部分合同条款中规定:l.施工单位按照开发公司批准的施工组织设计组织施工,施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加责任。 2.开发公司向施工单位提供场地的工程地质和主要管线资料,供施工单位参考使用。事件二中施工单位承担的风险是哪些?

    正确答案: 因为开发公司应提供的施工图纸没有设计完成,而且施工单位也没有到现场实地勘察,因此施工单位会承担4个方面的风险,分别是工程量计算失误的风险、单价计算失误的风险、工期延误的风险、工程质量风险。
    解析: 暂无解析