单选题根据施工合同，承包商为监理工程师提供现场宿舍的费用在月度计量时宜按照（）计量A 均摊法B 凭据法C 图纸计量法D 估价法

题目
单选题
根据施工合同，承包商为监理工程师提供现场宿舍的费用在月度计量时宜按照（）计量
A

均摊法

B

凭据法

C

图纸计量法

D

估价法

相似考题

1.为监理工程师提供宿舍,保养测量设备等,一般采用()进行计量。A、凭据法B、分解计量法C、均摊法D、估价法

2.对于路面工程的计量，采用的是（　）。 A.按照施工单位完成的数量论体积计量 B.按照施工单位完成的数量，一定厚度为标准以面积计量 C.按照监理工程师核实的数量论体积计量 D.按照监理工程师核实的数量，一定厚度为标准以面积计量

3.进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有()。 A.测量设备保养费用 B.为监理工程师提供宿舍的费用 C.购买建筑工程保险的费用 D.计量混凝土构件体积的费用 E.维护施工工地清洁的费用

4.11.根据有关规定，一般可按均摊法进行计量的有（　）。A、建筑工程保险费B、保养测量设备的费用C、保养气象记录设备的费用D、为监理工程师提供宿舍的费用E、履约保证金

更多“根据施工合同，承包商为监理工程师提供现场宿舍的费用在月度计量时宜按照（）计量”相关问题

  • 第1题：

    根据FIDIC合同条件，一般可按照凭据法进行计量的有（??）。

    A.建筑工程险保险费
    B.保养测量设备的费用
    C.保养气象记录设备的费用
    D.为监理工程师提供宿舍的费用
    E.第三方责任险保险费

    答案：A,E
    解析：
    本题考查重点是“工程计量的方法——凭据法”。所谓凭据法，就是按照承包商提供的凭据进行计量支付。如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。所以，选项A、E符合题意。均摊法，就是对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。如：为监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。这些项目都有一个共同的特点，即每月均有发生。所以可以采用均摊法进行计量支付。选项B、C、L应采用均摊法进行计量。因此，本题的正确答案为AE。

  • 第2题：

    进行工程计量支付时，应采用均摊法支付的有（ ）。

    A、测量设备保养费用
    B、为监理工程师提供宿舍的费用
    C、购买建筑工程保险的费用
    D、计量混凝土构件体积的费用
    E、维护施工工地清洁的费用

    答案：A,B,E
    解析：
    所谓均摊法，就是对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。如：为监理人提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。

  • 第3题：

    某高速公路项目，业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求监理人在进驻施工现场前要熟悉相关资料,认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。开工后，发生了以下事件：
    事件1:由于强夯工程量无法在合同中准确确定,据此在施工合同中规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工，工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点，监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如下：
    (1) 乙方对已完工的分项工程在7 天内向监理工程师申请质量认证，取得质量合格证书后,再提出计量申请报告。
    (2) 监理工程师在接到计量申请报告后7 天内核实已完成的工程数量，并在计量前24 小时通知乙方,乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作,如果乙方不派人参加计量工作，监理工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量工作结束后，监理工程师签发计量证书。
    (3) 乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。
    (4) 监理工程师审核申报材料，确定支付款额,并向甲方提供付款证明材料。
    (5) 甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料,对工程价款进行支付与结算。
    同时，工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。
    事件2:施工到沥青路面时，因2 合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断，为了工期不延误，材料只能从1 合同快完工的一段路上运进2 合同段。为此，业主召集两合同段开会，要求1 合同段调整施工安排，于8 月30 日前完成该段施工。9 月1 日起，2 合同段从该段路运进材料。1 合同段至9 月20 日才完成该路段施工，致使2 合同段工期延误,1 合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
    问题：
    1. 监理工程师应熟悉的主要资料有哪些？
    2. 监理工程师在承包人进人施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么？
    3. 事件1 中：
    (1) 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证，将夯实范围适当扩大，施工完成后，乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求,但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理,为什么？
    (2) 工程施工过程中，乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定？
    4. 事件2 中：
    (1) 业主做法是否妥当，为什么？
    (2) 2 合同段工期延误由谁负责，2 合同段是否可以获得延期或索赔。为什么？
    (3) 1 合同段该段路被损坏应由谁负责’由谁维修？


    答案：
    解析：
    1.监理工程师应熟悉的主要资料有:①监理人员应熟悉合同文件内容;②了解现场用地占有权和使用权的解决情况;③核查设计图纸;④复核定线数据;⑤制定监理程序;⑥审查承包人的自检系统;⑦落实承包人的材料来源、施工设备及技术状况等。
    2.主要工作内容为:①复核图纸和放样定线数据;②审査承包人的施工方案和施工组织设计文件;③审查承包人的质量保证体系或质量保证措施文件;④审查承包人的材料源是否有效、可靠;⑤审查承包人的主要施工机具、设备的组织配套和技术性能报告;⑥审查承包人的人员（技术人员、工人）和施工机具的到位情况;⑦检查核实参与工程的各方为工程开工的准备情况及审核承包人的开工报告。
    3.事件1 中：
    (1) 监理工程师拒绝扩大范围的工程量计量是合理的,其原因是:该部分工程量超出了施工图的要求，也就是超出了工程合同约定的工程计量范围，所以监理工程师无权处理合同以外的工程计量内容。而监理工程师认可的是施工单位保证质量技术措施,一般在建设单位没有批准追加相应工程内容弓丨起的增加费用的情况下，技术措施费用应由承包人自己承担。
    (2) 本合同变更价款的确定可按以下原则处理：
    ①合同中已有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格计算并确定变更合同价款；
    ②合同中含有类似变更工程价格的，可以参照类似价格确定变更合同价款；
    ③合同中没有适用或类似变更工程价格的，由承担人提出适当的变更价格，监理工程师与业主
    及承包人协商确定变更合同价款,如果协商变更价格达不成一致时,可报上级主管部门仲裁。
    4.事件2 中：
    (1) 业主做法不符合合同规定。①调整施工安排即改变了工程巳规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”，只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。②工程完工后应通过交工（或竣工）验收，才能交付使用。而1 合同段该段路完成施工后未经交工（或竣工）验收提前使用。
    (2) 2 合同段工期延误不是该承包人原因造成的，可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供，延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以，2 合同段可以要求索赔。
    (3) 1 合同段该段路未经交工(或竣工）验收，提前使用,表示业主已接受并批准工程。业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。承包人也应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段，但维修费用由业主承担。

  • 第4题：

    某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某项目路基的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定,按照施工合同规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点,监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下：（1）乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向监理工程师提出计量申请报告；（2）监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方不参加计量,监理工程师按照规定的计量方法自行量,计量结果有效。计量结束后,监理工程师签发计量证书；（3）乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请；（4）监理工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明文件。（5）甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算。工程开工前,乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准；1、在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯击范围适当扩大。施工完成后,乙方将扩大范围内的施工工程量向监理工程师提出计量付款的要求,但遭到拒绝。
    【问题】试问监理工程师拒绝承包人的要求合理否?为什么?


    答案：
    解析：
    1、监理工程师的拒绝正确。其原因：该部分的工程量超出了施工图的要求,一般地讲,也就超出了工程合同约定的工程范围,不属于监理工程师计量的范围。监理工程师无权处理合同以外的工程内容。监理工程师认可的是承包人保证施工质量的技术措施,一般在业主没有批准追加相应费用的情况下,技术措施费用应由乙方自己承担。

  • 第5题：

    根据《公路工程施工监理规范》的规定，进行工程计量时就遵循以下原则（）

    • A、不符合合同文件要求的工程不得计量
    • B、承包人可以按自己的表格形式申请计量
    • C、按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量
    • D、按监理工程师同意的计量方法计量

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    对承包商的建筑工程保险费，监理工程师宜采用（　）进行计量。

    • A、均摊法
    • B、估价法
    • C、分解计量法
    • D、凭据法

    正确答案:D

  • 第7题：

    根据施工合同，承包商为监理工程师提供现场宿舍的费用在月度计量时宜按照（）计量

    • A、均摊法
    • B、凭据法
    • C、图纸计量法
    • D、估价法

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    对承包商的建筑工程保险费，监理工程师宜采用（　）进行计量。
    A

    均摊法

    B

    估价法

    C

    分解计量法

    D

    凭据法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？

    正确答案： 对宽填部分不予计量。因为该部分的工程量超出了施工图及工程量清单的范围，共费用通常被认为隐含在路基填筑上方的报价中；且该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，一般情况下该费用由承包商承担。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据FIDIC 合同条件，一般可按照均摊法进行计量的有(　　)。
    A

    建筑工程保险费

    B

    保养测量设备的费用

    C

    保养气象记录设备的费用

    D

    为监理工程师提供宿舍的费用

    E

    履约保证金


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下： ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告； ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。 （3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 （4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。 （5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得现场监理工程师认可的情况下，为了使处理质量得到保证，将处理范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向计量支付工程师提出计量付款的要求，但遭拒绝，试问，拒绝承包商的要求是否合理？为什么？

    正确答案： 拒绝正确。因为该部位工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也超出了工程合同约定的承包范围，不属于计量工程师计量范围。监理工程师无权处理合同以外的工程内容。监理工程师认可的是承包商的保证施工质量的技术措施，一般来说在没有业主批准追加相应费用下，技术措施费应由乙方自己承担。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下： ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告； ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。 （3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 （4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。 （5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期产生较大拖延，一是土方开挖时遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大，不能进行压实施工，从而耽误了工期。随后，乙方按照索赔程序提出延长工期，并补偿停工期间窝工损失要求，试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件？为什么？

    正确答案： A.由业主方引起索赔，应受理
    B.由季节性雨季引起，应属有经验的承包商预先估计的因素，应在合同工期内考虑，不予受理。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据FIDIC合同条件，一般可按照均摊法进行计量的有

    A、建筑工程保险费
    B、保养测量设备的费用
    C、保养气象记录设备的费用
    D、为监理工程师提供宿舍的费用
    E、履约保证金()

    答案：B,C,D
    解析：
    均摊法，就是对清单中某些项目的合同价款，按合同工期平均计量。如：为监理工程师提供宿舍，保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。这些项目都有一个共同的特点，即每月均有发生。所以可以采用均摊法进行计量支付。

  • 第14题：

    某路基土、石方工程,主要的分项工程包括开挖土方、填方等,按我国施工合同范本签订了施工承包合同,并按实际完成工程量计价。根据本合同规定,承包人必须严格按照施工图和承包合同规定的内容及技术规范要求施工,由监理工程师负责计量,工程的总价款根据承包人取得的计量证书的工程量进行结算。工程开工前,承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。1、根据该工程的合同特点,监理工程师提出了如下计量支付程序,试改正其不恰当和错误的地方。（1）对已完成的分项工程向业主申请质量认证。（2）在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。（3）监理工程师对实际完成的工程量进行计量,签发计量证书给承包人。
    【问题】（4）承包人凭质量证书和计量证书向业主提出付款申请。（5）监理工程师复核申报资料,确定支付款额,批准向承包人付款。


    答案：
    解析：
    1、改正的计量支付程序如下：①对已完成的分项工程向监理工程师申请质量认证。②取得质量认证后在合同约定的时间内向监理工程师申请计量。③监理工程师按照合同规定对实际完成的工程进行计量,签发计量证书给承包人。④承包人凭质量证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。⑤监理工程师审核申报资料,确定支付款额,向业主提供付款证明文件。

  • 第15题：

    某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某项目路基的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定,按照施工合同规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点,监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下：（1）乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向监理工程师提出计量申请报告；（2）监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方不参加计量,监理工程师按照规定的计量方法自行量,计量结果有效。计量结束后,监理工程师签发计量证书；（3）乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请；（4）监理工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明文件。（5）甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算。工程开工前,乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准；2、在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。
    【问题】试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?


    答案：
    解析：
    2、变更价款的确定原则：①合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款；②合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款；③合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,监理工程师批准执行,这一批准的变更价格,应与承包人达成一致,否则由工程监理管理部门裁定。

  • 第16题：

    根据《通信设备安装工程施工监理暂行规定》，监理工程师应进行现场计量，按施工合同的约定审核承包单位填报的工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（）

    • A、监理工程师单独计量无效
    • B、监理工程师单独计量有效
    • C、监理工程师应推迟计量时间
    • D、监理工程师单独计量后再请承包商确认

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据《数字移动通信（TDMA）工程施工监理规范》，监理工程师应按合同的规定，现场计量核实（）工程的数量和价值。

    • A、已完成
    • B、未经检验认可合格
    • C、经检验认可合格
    • D、施工中

    正确答案:A

  • 第19题：

    某路基土石方工程，按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定，承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工，工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。在路基填筑施工时，承包商为确保路基边缘的压实度，在路设计尺寸范围外加宽了30CM填筑，施工完成后，承包商将其实际完成量（含加宽真筑部分）向监理工程师提出计量付款的要求，监理工程师应如何处理？理由是什么？


    正确答案: 对宽填部分不予计量。因为该部分的工程量超出了施工图及工程量清单的范围，共费用通常被认为隐含在路基填筑上方的报价中；且该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施，一般情况下该费用由承包商承担。

  • 第20题：

    单选题
    根据施工合同，承包商为监理工程师提供现场宿舍的费用在月度计量时宜按照（）计量。
    A

    均摊法

    B

    凭据法

    C

    图纸计量法

    D

    估价法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（）
    A

    监理工程师单独计量无效

    B

    监理工程师单独计量有效

    C

    监理工程师应推迟计量时间

    D

    监理工程师单独计量后再请承包商确认


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    某一世行贷款的工程项目，施工阶段执行FIDIC合同条款。工程计量与支付采用承包人投标书中单价或合价构成的有效合同价（不含预备费）一次性包干完成的形式结算。本项目合同价为2000万元，预备费160万元，动员预付款为10%，原付款证书的最少金额为合同价的3%，保留金为合同价的5%。确定本项目计量与支付基本程序（可不考虑计日工和工程变更情况）。下面提供了9项工作内容，请按项目计量与支付程序排列正确的程序次序。1）已完工程量达到规定的质量标准；2）监理方专业工程师现场计量核验并填报工程计量核验单；3）将以上4表报总监理工程师审核，审核批准；4）专业监理工程师对支付申请及清单进行核准报总监理工程师；5）由业主向承建商支付工程款；6）承建商填报工程计量申请表和工程计量主要指标等；7）监理方专业工程师填报计量支付证书；8）承建商汇总，用支付清单和计量支付款申请报监理方；9）总监理工程师审核并签发支付证书，报送业主。

    正确答案： 本项项目计量与支付基本程序次序为：1）、6）、2）、7）、3）、8）、4）、9）、5）。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下： ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告； ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。 （3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 （4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。 （5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 在工程施工过程中，乙方提供监理工程师指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则确定？

    正确答案： 变更价款的确定原则
    A.合同中已有适用的变更工程价格，按已有价格计算；
    B.合同中只有类似变更工程价格，参照类似价格变更；
    C.合同中既没有适用或类似于变更工程价格，由承包商提出适当的变更价格由监理工程师批准，双方应达成一致，否则按合同争议的处理方法处理。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    对单价合同进行计量时，承包商为监理工程师提供现场宿舍的费用宜按照(   )计量支付。
    A

    均摊法

    B

    凭据法

    C

    图纸法

    D

    估价法


    正确答案： C
    解析：

相关内容