新投产110KV及以上变电设备在一年内发生由于施工安装、调试单位主要责任（）A、不中断B、中断C、企业定D、视情况而定

题目

新投产110KV及以上变电设备在一年内发生由于施工安装、调试单位主要责任（）

  • A、不中断
  • B、中断
  • C、企业定
  • D、视情况而定
相似考题

1.设备调试价格是指设备安装工程结束后,业主支付给( )的费用总额。A．设备调试单位B．设备安装单位C．工程施工单位D．设备维护单位

2.《变电运维管理规定》：特高压变电站人员培训要求说法正确的是（ ）。省检修公司应结合工程情况制定培训计划，并认真组织实施$; $工程建设期间要根据设备的安装进程，参加施工单位的安装调试，熟悉设备的构造及安装方法，掌握调试方法$; $具备条件时在新设备投产前应安排在仿真模拟培训系统上进行实际运行操作训练$; $对采用新设备、新技术的特高压工程，运维单位应有重点地组织有关运维人员集中培训和学习

3.特高压变电站工程建设期间要根据设备的安装进程，参加施工单位的安装调试，熟悉设备的(____)，掌握调试方法。工作原理$; $构造$; $安装方法$; $检修试验方法

4.变电站基建工程验收竣工（预）验收环节，以下属于其验收条件的是(____)施工单位完成三级自检并出具自检报告。$; $监理单位完成验收并出具监理报告，明确设备概况、设计变更和安装质量评价。$; $现场应具备各类生产辅助设施（包括安全工器具、专用工器具、备品备件等）。$; $施工图纸、交接试验报告、单体调试报告及安装记录等完整齐全，满足投产运行的需要。

更多“新投产110KV及以上变电设备在一年内发生由于施工安装、调试单位”相关问题

  • 第1题：

    变电站技改工程竣工验收前施工单位自验收及监理初验内容包括：竣工验收申请时应具备（）。对于实行监理的项目，竣工验收申请及资料提交应经监理单位同意。

    (A)设备技术资料 (B)设备监造报告 (C)安装调试记录 (D)交接试验报告

    答案：A,C,D
    解析：

  • 第2题：

    【背景资料】某变电工程，业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同，施工前，施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划，



    在施工中发生了以下事件：
    事件1：由业主采购的GIS开关设备提前进场，施工单位参加开箱清点，并增加保管费6000元；
    事件2：在工作B安装过程中，施工单位因人员与安装设备调配问题，使工作B延长了5天，发生费用2万元；
    事件3：在工作G安装中，由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配，施工单位为调整内外线路，使工作G延误10天，发生费用4万元；事件4：在对工作完成后的验收检验时，发现设备接线位置有误，经检查，是由于电气接线图中接线位置标注错误所致，施工单位进行返工，使工作I延误10天，发生费用3万元。以上事件发生后，施工单位及时向业主提出了索赔。
    【问题】
    1.该安装调试计划工期为多少？哪些工作为关键工作？
    2.如何处理上述各项事件的索赔要求？
    3.施工单位能获得多少工期和费用补偿？
    4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致，产生合同争议，可以通过什么方式处理和解决？


    答案：
    解析：
    1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。

    2.索赔要求的处理是：
    对于事件1：因业主将设备提前进场，所以增加的保管费用由业主承担，补偿费用6000元。
    对于事件2：施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长，属于施工单位的责任，不予赔偿。
    对于事件3：业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任，造成的工期延长和费用增加应予补偿，补偿额4万元，补偿工期10天。
    对于事件4：电气接线图中标注错误，属于业主责任，费用和工期应予以补偿，补偿额3万元，补偿工期10天。

    3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元＋4万元＋3万元＝7.6万元。工期补偿为10天＋10天＝20天。

    4.解决方式：请第三方调解；按合同约定的仲裁条款申请仲裁；向有管辖权的法院诉讼。

  • 第3题：

    《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》规定，110KV及以上送变电工程的启动验收，一般由（）主持。

    • A、工程运行管理单位或部门
    • B、建设项目法人或省（直辖市、自治区）电力公司
    • C、工程监理单位
    • D、工程施工单位

    正确答案:B

  • 第4题：

    工程施工前要与供电单位进行沟通，一般110kv以上的电力工程，线路施工单位、变电所土建、电气安装单位资质需到（）审核备案。

    • A、当地建设管理部门
    • B、当地政府
    • C、供电公司

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列不属于变电项目安装工程形象进度关键词的是（）

    • A、构架及设备支架安装
    • B、主变及母线安装
    • C、调试投产
    • D、四通一平

    正确答案:D

  • 第6题：

    凡在变电站从事（）、设备检修调试和维护、环境整治等工作的人员，应遵守《110kV及以上变电运行管理标准实施细则》的相关规定。

    • A、巡视
    • B、检查
    • C、维护工作
    • D、基建安装

    正确答案:D

  • 第7题：

    《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》规定，（）审查、批准工程启动试运申请和可能影响电网安全运行的调整方案；发布操作命令，负责在整个启动调试和试运期间的系统安全。

    • A、运行部门
    • B、调试部门
    • C、设计单位
    • D、电网调度部门

    正确答案:D

  • 第8题：

    投产收中发现安装施工及调试不规范，应立即整改（）


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》规定，110KV及以上送变电工程的启动验收，一般由（）主持。
    A

    工程运行管理单位或部门

    B

    建设项目法人或省（直辖市、自治区）电力公司

    C

    工程监理单位

    D

    工程施工单位


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》，凡是新（改、扩）建的110KV及以上送变电工程项目的质量必须经过（）审查认可，否则严禁启动试运。
    A

    建设管理单位

    B

    监理单位

    C

    设计单位

    D

    电力建设质量监督机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》规定，送变电工程的启动验收，是全面检查工程的设计、（）和生产准备的重要环节，是保证系统及设备能安全、可靠、经济、文明地投入运行，并发挥投资效益的关键性程序。
    A

    设备制造

    B

    施工

    C

    监理

    D

    调试


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》规定，系统调试单位在试运行完成后（）个月内提供系统调试方案、调试报告和试运行报告。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （ ）变电站应安装应急电源接入箱，（ ）变电站应预留应急电源接入点。

    330kV及以上，220kV及以下$; $330kV及以上，220kV$; $220kV及以上，110kV及以下$; $220kV及以上，110kV

    答案：A
    解析：

  • 第14题：

    依据《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》，下列（）是启动试运指挥组的组成单位。

    • A、调度
    • B、设计
    • C、运行
    • D、施工安装

    正确答案:A,C,D

  • 第15题：

    《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》规定，送变电工程的启动验收，是全面检查工程的设计、（）和生产准备的重要环节，是保证系统及设备能安全、可靠、经济、文明地投入运行，并发挥投资效益的关键性程序。

    • A、设备制造
    • B、施工
    • C、监理
    • D、调试

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    110kV及以上发输变电工程提前（）天提交新设备投产申请，提前7天提交现场投运方案、有关负责人名单及联系方式等资料。

    • A、15
    • B、30
    • C、10

    正确答案:A

  • 第17题：

    发生以下哪些情况导致的一、二、三级事件，可作无责论处？（）

    • A、新投产发电设备和110千伏以上输变电设备（包括成套性继电保护及安全自动装置）一年以内发生由于设计、制造、施工安装、调试、集中检修等单位主要责任造成的事件
    • B、因安全自动装置正确动作或调度运行人员按事件处理预案进行处理的非人员责任的电网失去稳定事件
    • C、完全由设备质量原因引起，无本单位人员和运行管理责任的电力安全、设备事件
    • D、为了抢救人员生命而紧急停止设备运行构成的事件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    根据《国家电网公司施工项目部标准化工作手册330kV及以上变电工程分册》，在变电工程项目总结评价阶段，施工单位编制的达标投产汇报材料要点包括（）。

    • A、工程概况
    • B、安全健康环境管理及文明施工情况
    • C、设备安装及主要技术指标情况
    • D、工程自检及整改情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    新投产发电设备和110kV及以上输变电设备（包括成套性继电保护及安全自动装置）（）以内发生由于设计、制造、事故安装、调试、集中检修等单位主要责任造成的事故不中断事故发生单位的安全记录。

    • A、一年；
    • B、半年；
    • C、一季度；
    • D、一个月。

    正确答案:A

  • 第20题：

    下列情况需要进行安全技术交底记录是（）。

    • A、具有法人资格的外单位来变电站承包设备检修、防腐、安装、调试
    • B、基建施工需要运行中设备停止运行
    • C、外单位在变电站内对非管辖范围内设备的工作

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    多选题
    依据《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》，下列（）是启动试运指挥组的组成单位。
    A

    调度

    B

    设计

    C

    运行

    D

    施工安装


    正确答案： A,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《国家电网公司施工项目部标准化工作手册330kV及以上变电工程分册）》，330kV及以上变电工程施工项目部在项目总结评价阶段质量管理内容包括（）。
    A

    编写工程质量总结，汇入施工总结

    B

    对照国家电网公司输变电工程达标投产考核办法，编制施工单位达标投产汇报材料，积极配合工程达标投产工作

    C

    编制工程创优施工单位汇报材料，积极配合优质工程检查活动

    D

    按合同规定实施项目投产后的质量回访及保修工作


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《国家电网公司施工项目部标准化工作手册330kV及以上变电工程分册》，在变电工程项目总结评价阶段，施工单位编制的达标投产汇报材料要点包括（）。
    A

    工程概况

    B

    安全健康环境管理及文明施工情况

    C

    设备安装及主要技术指标情况

    D

    工程自检及整改情况


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

相关内容