沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m2的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。 通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元;工程质量:优良。工期提前每天奖励2万元,工期延误每天罚款3万元。 问题: (1)施工单位经监理审批以总价包干的方式将部分软基处理的项目分包给当地有资质的岩土公司。岩土公司施工时,发现地质条件与业主提供的钻探报告不符,需增加较多的工程量。该公司能否以业

题目
沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m2的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。 通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元;工程质量:优良。工期提前每天奖励2万元,工期延误每天罚款3万元。
问题:
(1)施工单位经监理审批以总价包干的方式将部分软基处理的项目分包给当地有资质的岩土公司。岩土公司施工时,发现地质条件与业主提供的钻探报告不符,需增加较多的工程量。该公司能否以业主提供的钻探资料不实为由,向业主提出索赔要求?该如何处理索赔事项?
(2)由于岩土公司分包部分的工程量的变化,造成地基加固的进度滞后,使节点工期无法确保。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求?该如何处理此事?
(3)施工单位在工程完工后,比合同完工日期提前10d向业主和监理提交竣工验收申请和竣工资料。监理工程师在第5日提出竣工资料达不到要求,要求施工单位整改。施工单位在收到整改通知后第3日整改完毕,重新申请验收。1周后,该工程通过了业主组织的验收。施工单位是否造成工期延误?根据合同的奖罚多少?


相似考题
参考答案和解析
答案:
解析:
(1)分包商不能向业主提出索赔要求。因分包与业主无合同关系。分包单位应向总包单位根据分包合同专用条款的规定,协商索赔事项。总包单位再以合同规定,向业主提出索赔。
(2)可以提出工期延长。根据施下合同范本的规定,如果合同专用条款没有特别的规定,地质条件的变化造成的丁期延误其施工期可以延长。总包单位应在5d内就延误的内容、天数和增加的费用向监理报告,监理工程师应在收到报告后5d内报业主确认并答复施工单位若监理工程师逾期未予答复,则可视为施丁单位的要求已被业主同意。
(3)工期没有延误。竣工日期应为重新申请验收的日期。业主应按合同奖励施工单位4万元。
更多“沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m2的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。 通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元;工程质量:优良。工期提前每天奖励2万元,工期延误每天罚款3万元。 ”相关问题
  • 第1题:

    某机电安装工程项目,业主与该安装施工单位签订了工程合同。在合同中规定:工期提前一天奖励一万元,每拖后一天罚款一万元。通过双方协调编制了网络计划,计划工作逻辑关系及持续时间见下表,并经业主同意。在计划执行过程中,出现了下列一些情况:
    (1)因业主不能及时供应设备,使B延误3天,E延误2天,H延误3天。
    (2)因机械发生故障检修,使F延误2天,N延误2天,M延误1天。
    (3)因土建设备基础部分重捣,使C延误3天。
    (4)因总厂全部停电,使N延误1天。
    (5)安装单位在---1施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1万元),使
    ----1施工缩短了4天。
    双代号网络图工序关系如下表所示:?



    【问题】
    1.为A单位项目部绘制双代号网络计划图。找出关键性线路,工期多少天?
    2.施工单位就上述5种情况中哪些可以向业主提出工期补偿?共补偿工期多少天?
    3.该工程的实际工期为多少天?安装单位得到的提前奖是多少?
    4.针对本案例分析影响施工进度计划的因素有哪些??


    答案:
    解析:
    答1:双代号网络计划图



    关键性线路为A—E—L—N。工期为80d。
    答2:
    情况1,业主不能及时供应设备,是业主的责任,因为只有E工作在关键线路上,B、H不在关键线路上,且延误时间没有超过其总时差,所以可以补偿工期2d。
    情况2,因机械发生故障检修是施工单位责任,不能索赔。
    情况3,因土建设备基础部分重捣,是业主的责任,但C工作不在关键线路上,且延误3天没有超过总时差,因此不能提出工期补偿要求。
    情况4,因总厂全部停电是业主应承担的风险责任,且N工作在关键线路上,所以可以补偿工期1d。
    情况5,采取加快施工的技术措施是施工单位的责任(因为保证进度是施工单位的责任,且工期提前有奖励),不能索赔。
    共补偿工期:2+1=3d。
    答3:关键线路因F增加2d、M增加1d、L减少4d而改变为A—D—F—M。
    实际工期为:22+16+(19+2)+(22+1)=82d。
    安装单位能得到的提前奖:(80+3-82)×10000=10000元。
    答4:影响进度计划的因素主要有:
    (1)设备到货时间;
    (2)上道工序的完成时间与质量;
    (3)不可控的施工条件变化因素;
    (4)资源分配及协调能力。

  • 第2题:

    试题三【背景资料】某招标项目招标控制价210 万元。投标须知前附表部分内容如下:



    某施工单位决定参与某工程的投标。施工网络计划如下:(相应的工期30 周,报价200万元)




    招标文件规定:评标采用“经评审的最低投标价法”,工期不得超过30 周,施工单位自报工
    期在30 周基础上,每提前1 周,其总报价降低4 万元作为经评审的报价。
    【问题】
    1.投标须知前附表的内容有哪些不妥?为什么?
    2.为争取中标,该施工单位投标报价和工期各为多少?
    3.评标价为多少?该施工单位如果中标,签约合同价为多少?


    答案:
    解析:
    问题1:
    要求“中标人必须将绿化工程分包给本市园林绿化公司”不妥。招标人不得指定分包人。
    “投标截止时间为2017 年11 月10 日”不妥。根据《招投标法实施条例》从出售招标文件到投标截止日期的时间不得少于20 日,而2017 年10 月25 日至2017 年11 月10 日共17 天。
    “投标保证金的金额:10 万元”不妥。投标保证金的金额不应超过项目估算价(200万元)的2%。
    “签字或盖章要求”不妥。投标文件不需项目经理盖章。
    “开标时间为2017 年11 月20 日8 时”不妥。开标时间应与投标截止时间相同。
    “评标委员构成:7 人,其中招标代表3 人,技术专家3 人,经济专家1 人”不妥。评
    标委员会应由5 人以上单数组成,技术经济专家不少于2/3。
    “履约担保的金额:招标控制价的10%”不妥。履约担保应不超过中标合同价的10%。
    问题2:
    1.压缩C、M
    工期=30-2-2=26 周
    报价=200+2.5×2+2×2=209 万元
    2.评标价=209-4×4=193 万元
    签约合同价=209 万元@##

  • 第3题:

    沿海某开发区滩涂治理兼围海造地工程,在该开发区的东部建设一块 50 万
    m2 的商业用地,工程内容包括:将周边滩涂淤泥坎填至商业用地场地的围堰内,
    之后进行地基加固,陆上土方回填至使用标高。业主通过公开招标确定了施工单位,签订了施工承包合同,合同规定工期为 220 天,开工时间 2001 年 6 月 30
    日;工程造价 9110 万元,工程、质量等级要求为优良。工期提前每天奖励 2 万
    元,工期延误每天罚款 3 万元。
    问题:
    1.施工单位经监理同意审批以总价包干的方式将部分软基加固的项目分包给了当地有资质的岩土公司承担。岩土公司施工时,发现实际的地质条件与业主提供的钻探报告不符,按实际土质情况,需增加 30%左右的工程量。该岩土公司遂以业主提供的地质资料不符为由向业主提出索赔,应如何进行索赔?
    2.由于岩土公司分包部分工程量的增加,致使软基加固工程的进度滞后,使节点工期无法实现。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求?该如何处理这种情况?
    3.施工单位在工程完工后,比合同完工日期提前 10 天向业主和监理提交竣
    工验收申请,并提交了竣工资料。监理工程师在收到资料后第 5 天告之竣工资料未达到要求,要求施工单位对其中的某些部分进行整改。施工单位在收到监理的整改指示后第 3 天整改完毕重新申请验收,一周后该工程通过了业主组织的验收,施工单位是否造成了工期延误?根据合同该奖还是该罚?奖罚多少?


    答案:
    解析:
    1.当地的岩土公司分包商不能向业主提出索赔,尽管造成地质条件不符的责任在业主。因为分包商与业主并无合同关系,提出索赔没有依据。
    分包商应依据与总包单位的分包施工合同提出索赔,而总包单位则可依据工程承包合同向业主提出索赔。
    2.总包单位可以提出延长工期。因为地质条件的变化造成的工期延误其施工期可以延长。总包单位应在 5d 内就延误的内容、天数和因此发生的费用支出向监理工程师提出报告,监理工程师在接到报告后 5 天内报建设单位确认并予以答复,确定工期的延长天数和费用额。若监理工程师逾期未予答复,则可视为施工单位的要求已被建设单所确认。
    3.10-5-3=2 天施工单位提前 10 天,提交竣工申请及资料后第 5 天被监理告之竣工料未达到要求,则这 5 天应由施工单位承担,如果报告及资料一次合格虽然监理是从第 5 天回交的仍应按 10 天计;(按申报之日计)
    施工单位整改又去掉 3 天,重新申报后经一周通过验收,但竣工日仍应按一周前重新申报之日起,这样施工单位提前 2 天竣工,业主应奖励施工单位 2×2=4万元。

  • 第4题:

    背景
    某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:
    (1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。
    (2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
    (3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。
    (4)工程若需要变更,必须提前14d通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
    在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15d通知了业主,业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥标号较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。
    问题
    (1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处
    (2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处
    (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理


    答案:
    解析:
    (1)施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处:1)施工现场关系的协调不应由施工单位负责,而应由业主负责,因为施工单位不是总承包单位,业主负责更有利于开展工作;2)工程变更的约定没有相关的依据。
    (2)施工单位要求进行工程变更的做法,不合理之处在于变更水泥标号,不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计,施工单位应积极提高自身的施工技术水平,才能更好地确保工程质量。
    (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延l个月进行罚款5万元,是不合理的。因为工期拖延l个月,并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买,但施工单位无法实施,已在规定时间内通知了业主,是业主供应材料延误工期0.5个月;运输走廊施工进度发生拖延0.5个月,关键原因是选矿厂房发生工期延误,虽没有对选矿厂房工期造成影响,但对运输走廊施工产生了影响,由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划,由此造成的损失由业主自己负责,不应向施工单位进行罚款。

  • 第5题:

    某工程施工单位与一矿井洗煤厂建设单位签订了工程施工合同,合同要求:(1)施工 单位土建工程不得分包,设备安装工程可进行分包,但必须征得业主的同意;(2)土建工 程施工进度安排必须与矿井主井井口房施工安排相对应,以确保皮带走廊与井口房工程施 工的衔接;(3)工程施工延误工期每天罚款1000元,提前工期每天奖励500元。
    工程实施中,施工单位由于没有基坑工程施工维护方面的经验,将基坑维护工程分包给 了一家有资质的施工单位,但仍由自己负责项目的施工管理。选煤设备的安装经业主同意分 包给了一安装单位。由于雨季施工,影响了皮带走廊的施工工期,没有能够保证与井口房的 施工衔接,使工程多增加费用20万元。因工程建设大检查,业主部分手续未办理,工程被 停工,补办手续到恢复施工共延误工期20山另外设备安装单位违章电焊,被罚款1.0万 元。实际工程比原计划推迟30d竣工,工程结算时业主开出了罚款3.0万元的罚单。
    问题
    (1)施工单位在执行合同时是否存在违规行为?
    (2)业主在工程建设中存在哪些不规范之处?
    (3)业主开出的罚单费用计算是否合理?为什么?


    答案:
    解析:
    (1)施工单位在执行合同时,存在违规分包的行为。基坑维护工程不得进行分包,分 包违反了原合同第(1)款的约定。另外,施工单位应加强对分包单位的管理,
    (2)业主在工程建设中,违反工程建设的相关规定,没有按照规定办理完相关手续即 将工程进行发包和施工,应承担由此而发生的一切后果。
    (3)业主开出的罚单费用计算不合理。根据合同第(3)款的约定,延误工期每天罚款 1000元。本工程建设中,第一项工期延误是雨季施工,耽误了皮带走廊与井口房的施工 衔接,该项工期延误应当由施工单位承担责任;第二项工期延误是业主部分手续未办理造 成的,不是施工单位的责任。因此,由施工单位原因造成的工期延长时间是10d,应罚款 1.0万元,加上违章用电罚款1.0万元,只能罚款2.0万元。

  • 第6题:

    某机电安装公司通过公开招标承建某汽车制造厂的机电工程项目,合同总价为5000万元,工期为7个月。合同签订日期为3月l日,双方约定4月1日开工,10月28日竣工。
    施工过程中发生如下事件(发生部位均为关键工序,索赔费用可在当月付款中结清):
    事件1:预付款按合同总价的25%支付,预付款延期支付20天,致使工程实际开工日拖延5天(每天的延期付款利率按0.1%计算,每延误工期1天补偿5000元)。
    事件2:5月初因施工机械出现故障延误工期2天,费用损失9000元,每延误工期l天罚款5000元。
    事件3:8月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费4万元,并损失工期3天。又停工待图10天,窝工损失5万元。
    事件4:为赶工期,施工单位增加赶工措施费6万元(9月份4万元,10月份2万元),使工程不仅未拖延,相反比合同工期提前7天完工,双方约定工期每提前1天奖励6000元。
    2.问题
    (1)在以上事件发生后,施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求为什么
    (2)施工单位可索赔工期和费用各为多少


    答案:
    解析:
    (1)承包方索赔必须具备的条件:①与合同相比较,已经造成了实际的额外费用支出或工期损失。②造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包方的过失。③按合同规定造成费用的增加或工期损失不是应由承包方承担的风险。④承包方在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。(2)索赔费用的组成:①索赔费用的主要组成部分同工程款的计价内容相似。②建安工程合同价包括直接费、间接费、利润和税金。③承包商有索赔权利的工程成本增加,都是可以索赔的费用。但是,对于不同原因引起的索赔,承包商可索赔的具体费用内容是不完全一样的。哪些内容可索赔,要按照各项费用的特点条件进行分析论证。(3)索赔费用包括以下费用:①人工费。对于索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用:超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。②材料费。由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。③施工机械使用费。由于完成额外工作增加的机械使用费,非承包商责任工效减低增加的机械使用费;由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。④分包费用。分包费用索赔指的是分包商的索赔费,一般也包括人工费、材料费、机械使用费的索赔。⑤现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费。⑥利息。利息的索赔通常发生于下列情况:延期付款的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。⑦总部(企业)管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。通过分析计算得出:(1)事件1:可以提出索赔。工期预付款延期支付属于业主责任,业主应向施工单位支付延期付款的利息,并顺延工期。事件2:施工机械出现故障属于施工单位责任,不能提出索赔。事件3:该事件都是由于业主原因造成的,所以可以提出相应的工期和费用索赔。事件4:赶工措施费是施工单位自身的原因,不能提出索赔。(2)工厂期和费用索赔计算:1)工期索赔计算:预付款延期支付拖延5天;业主原因造成返工时间3天;停工待图10天。可索赔工期:5+3+10=18天。2)费用索赔计算:事件1:延期付款利息:5000×25%×10×20=25万元工期补偿费用:5000×5—25000元=2.5万元事件2:罚款:2×5000=1万元

  • 第7题:

    沿海某港新建一座5000t级的散货码头,泊位长度168m,主体工程结构为沉箱重力式。业主在该市建设工程交易中心通过招标分别确定了施工和监理单位。施工合同中规定:工期12个月,2001年7月1日开工,2002年6月30日竣工,工程造价3860万元。施工单位按合同规定的开工时间完成了施工准备。由于施工区征海线范围内有大量的渔民养殖设施未拆除,渔民以未得到征海和拆迁补偿为由阻扰施工单位进场,使开工延误40d。施工单位能否因此要求工期顺延40d?为什么?


    正确答案: 可以要求工期顺延。因为提供施工场地,办理征地、征海和拆迁是业主的责任范围。业主应按合同专用条款约定的时间、位置、面积向施工单位提供施工场地。

  • 第8题:

    某施工企业在南方某地通过投标承接一港口的堆场和道路工程,工期140d,造价2100万元,工程质量标准为优良,履约保证金210万元,保修期1年。按照合同专用条款的约定,在施工单位开工后3日内,建设单位向施工单位支付10%的预付款,工程竣工验收合格后,工程进度款支付至97%,余下的3%为质保金。施工单位按照工程合同约定的工期完成施工任务,并通过竣工验收。建设单位提出本工程有1年保修期,履约保证金210万元应在保修期结束后退还施工单位。建设单位的要求是否合理?应如何理解?


    正确答案:建设单位的要求不合理。履约保证金的期限应以工程竣工验收合格为截止日期。3%的质保金才是1年保修期的责任担保金。

  • 第9题:

    问答题
    某施工企业在南方某地通过投标承接一港口的堆场和道路工程,工期140d,造价2100万元,工程质量标准为优良,履约保证金210万元,保修期1年。按照合同专用条款的约定,在施工单位开工后3日内,建设单位向施工单位支付10%的预付款,工程竣工验收合格后,工程进度款支付至97%,余下的3%为质保金。施工单位按照工程合同约定的工期完成施工任务,并通过竣工验收。建设单位提出本工程有1年保修期,履约保证金210万元应在保修期结束后退还施工单位。建设单位的要求是否合理?应如何理解?

    正确答案: 建设单位的要求不合理。履约保证金的期限应以工程竣工验收合格为截止日期。3%的质保金才是1年保修期的责任担保金。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元;工程质量:优良。工期提前每天奖励2万元,工期延误每天罚款3万元。施工单位在工程完工后,比合同完工日期提前10d向业主和监理提交竣工验收申请和竣工资料。监理工程师在第5日提出竣工资料达不到要求,要求施工单位整改。施工单位在收到整改通知后第3日整改完毕,重新申请验收。1周后,该工程通过了业主组织的验收。施工单位是否造成工期延误?根据合同的奖罚多少?

    正确答案: 工期没有延误。竣工日期应为重新申请验收的日期。业主应按合同奖励施工单位4万元。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m2的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元;工程质量:优良。工期提前每天奖励2万元,工期延误每天罚款3万元。问题:(1)施工单位经监理审批以总价包干的方式将部分软基处理的项目分包给当地有资质的岩土公司。岩土公司施工时,发现地质条件与业主提供的钻探报告不符,需增加较多的工程量。该公司能否以业主提供的钻探资料不实为由,向业主提出索赔要求?该如何处理索赔事项?(2)由于岩土公司分包部分的工程量的变化,造成地基加固的进度滞后,使节点工期无法确保。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求?该如何处理此事?(3)施工单位在工程完工后,比合同完工日期提前l0d向业主和监理提交竣工验收申请和竣工资料。监理工程师在第5日提出竣工资料达不到要求,要求施工单位整改。施工单位在收到整改通知后第3日整改完毕,重新申请验收。1周后,该工程通过了业主组织的验收。施工单位是否造成工期延误?根据合同奖罚多少?

    正确答案:
    解析:

  • 第12题:

    问答题
    A安装公司项目部应得到工期提前奖励还是工期延误罚款?金额是多少万元?说明理由。

    正确答案:
    解析:

  • 第13题:

    【背景资料】某施工单位编制的某工程网络图,如图2.1所示,网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用,如表2.1所示。若施工合同规定:工程工期93天,工期每提前一天奖励施工单位3万元,每延期一天对施工单位罚款5万元。




    问题:1. 在答题纸图2.2上,计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数,确定网络进度计划原始方案的关键路线和计算工期。



    问题2.计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。
    问题3.若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用,如表2.2所示。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键路线,并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程)。
    表2.2



    答案:
    解析:
    问题1.



    关键路线:①―③―⑥―⑦―⑧(或关键工作为B、F、J)
    工期:98天
    问题2.
    原始方案估计费用:
    18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16=401(万元)
    延期罚款:5×(98-93) =25(万元)
    综合费用为:401+25 = 426(万元)
    问题3.
    第一次调整优化:在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低的F工作为对象压缩2天。
    增加费用:2天×2万元/天 = 4万元
    第二次调整优化:ACHJ与BFJ同时成为关键工作,选择H工作和F工作作为调整对象,各压缩2天。
    增加费用:2天×(1.5万元/天+2万元/天)= 7万元
    第三次调整优化:ACHJ与BFJ仍为关键工作,选择A工作和F工作作为调整对象,各压缩1天。
    增加费用:1天×(2万元/天+2万元/天)= 4万元
    优化后的关键线路为:
    ①―③―⑥―⑦―⑧(或关键工作为A、C、H、J)
    和 ①―②―④―⑦―⑧(或关键工作为B、F、J)
    工期: 98-2-2-1=93(天)
    最低综合费用:401+4+7+4=416(万元)

  • 第14题:


    某施工单位编制的某工程网络图,如图5-30所示。网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用,见表5-15。





    【问题】


    1.在图5-31上,计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数,确定网络进度计划原始方案的关键线路和计算工期。


    2014-04-24_105032.jpg


    2.若施工合同规定:工程工期为9 3天,工期每提前1天奖励施工单位3万元,每延期1天对施工单位罚款5万元。计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。


    3.若该网络进度计划各工作的可压缩时间及压缩单位时间增加的费用见表5-16 。确定该网络进度计划的最低综合费用和相应的关键线路,并计算调整优化后的总工期(要求写出调整优化过程)。





    答案:
    解析:

    本题中考查的还是主要在大纲中关键线路和关键工作的确定方法,网络计划工期优化及计划调整方法,网络计划中时差的分析和利用。


    1.在图5-43上计算时间参数:关键路线:①→③→⑥→⑦→⑧(或关键工作为B、F、J;或在图中直接标出)。工期:98天(或在图中标出)。



    2.计算综合费用:


    原始方案估计费用:18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16=401(万元)延期罚款:5*(98-93)=25(万元)综合费用:401+25=426(万元)


    3.调整优化工期:


    第一次调整优化:在关键线路上取压缩单位时间增加费用最低的F工作为对象,压缩2天。增加费用:2*2=4(万元)第二次调整优化:A、C、H、J与B、F、J同时成为关键工作,选择H工作和F工作为调整对象,各压缩2天。增加费用:2*(1.5+2)=7(万元)第三次调整优化:A、C、H、J与B、F、J仍为关键工作,选择A工作和F工作作为调整对象,各压缩1天。增加费用:1*(2+2)=4(万元)优化后的关键线路为:①─③─⑥─⑦─⑧(或关键工作为B、F、J)和①─②─④─⑦─⑧(或关键工作为A、C、H、J)。工期:98 -2-2-1=93(天)最低综合费用:401+4+7+4=416(万元)


  • 第15题:

    1.背景
    某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:
    (1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。
    (2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
    (3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。
    (4)工程若需要变更,必须提前14d通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
    在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15d通知了业主,业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥标号较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。
    2.问题
    (1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?
    (2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?
    (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?


    答案:
    解析:
    P210-217
    (1)施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处:1)施工现场关系的协调不应由施工单位负责,而应由业主负责,因为施工单位不是总承包单位,业主负责更有利于开展工作;
    2)工程变更的约定没有相关的依据。

    (2)施工单位要求进行工程变更的做法,不合理之处在于变更水泥标号,不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计,施工单位应积极提高自身的施工技术水平,才能更好地确保工程质量。

    (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是不合理的。因为工期拖延l个月,并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买,但施工单位无法实施,已在规定时间内通知了业主,是业主供应材料延误工期0.5个月;运输走廊施工进度发生拖延0.5个月,关键原因是选矿厂房发生工期延误,虽没有对选矿厂房工期造成影响,但对运输走廊施工产生了影响,由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划,由此造成的损失由业主自己负责,不应向施工单位进行罚款。

  • 第16题:

    背景资料:
    某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合同。合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10万元。根据建设单位提供的地质资料,表土无流沙,厚度不到30m,基岩部分最大涌水量不到30m3/h。因此,施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工,基岩采用钻眼爆破法施工,采用吊泵进行排水。在施工过程中,发生了以下事件:
    事件一:在井筒表土施工时,施工单位发现有3.5m厚的流沙层,采用普通井圈背板施工法施工0.5个月后难以通过。施工单位提出工程变更,采用化学注浆的方法通过,造成总工期延误1个月,费用增加120万元。
    事件二:井筒基岩施工中,井筒实际涌水量约50m3/h,施工单位报请建设单位同意后,采用工作面预注浆法堵水,造成工程延误2个月,费用增加200万元。
    事件三:井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15m3/h,验收未通过。
    建设单位要求进行壁后注浆堵水,施工单位为此增加费用130万元,致使总工期延长2个月。然后,顺利通过验收。
    问题:
    1.在事件一中,施工单位的变更是否合理?所产生的费用增加和工期延误能否索赔成功?索赔的工期是多少?
    2.在事件二中。施工单位应如何进行索赔?
    3.在事件三中,工程未通过验收是否合理?为什么?壁后注浆堵水产生的费用和工期损失能否得到补偿?壁后注浆最终的经济损失是多少?


    答案:
    解析:
    问题1【参考答案】 施工单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延误能索赔成功。索赔的工期是1个月。
    【考点解析】
    本题主要考察合同变更的具体情况,以及由于变更产生的索赔问题。
    本项目的变更是由于地质条件变化导致的,因而,施工单位的变更是合理的,由此产生的损失应由建设单位承担。
    施工单位在下列情况下可以进行工程的变更:
    1)合同中任何工作工程量的改变;
    2)工作质量或其他特性的变更;
    3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;
    4)删减任何合同约定的工作内容;
    5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更;
    6)改变原定的施工顺序或时间安排;
    7)施工中提出的合理化建议;
    8)其他变更,如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。
    问题2【参考答案】
    施工单位应该首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关证明资料,业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。可申请索赔工期2个月,费用200万元。
    【考点解析】
    针对本井筒的施工实际情况,施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔,具体程序是:首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关资料,业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。
    问题3【参考答案】
    工程未通过验收是合理的。
    因为井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15m3/h,超过规范要求。壁后注浆堵水产生的费用和工期损失不能得到补偿。
    因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果,是施工单位自己的责任。
    壁后注浆最终的经济损失是150万元(130+2×10=150万元)。因为需要承担因总工期延误带来的建设单位的罚款。
    【考点解析】
    熟悉井筒验收时对涌水量的要求。对井筒验收的涌水量超过规范规定进行壁后注浆不可以进行索赔,因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果,是施工单位自己的责任。同时,应履行合同中的相关约定。本项目的施工合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10万元。这个损失施工单位应考虑。

  • 第17题:

    某骨干光缆工程,业主与施工单位签订了工程合同。在合同中规定:除光缆以外的材料由施工单位提供,工期每提前一天奖励一万元,每拖后一天罚款一万元。通广双方协调编制了网络计划工作逻辑关系及持续时间,并经业主同意。
    双代号网络工序关系如表:



    (1)因建设单位不能及时供应光缆,使B 延误3 天,E 延误2 天,G 延误3 天。
    (2)因挖掘机发生故障检修,使F 延误2 天,K 延误2 天,J 延误1 天。
    (3)因建设单位要求方案变更,使C 延误3 天。
    (4)因市电停电,使K 延误1 天。
    (5)安装单位在H 施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1 万元),使H 施工缩
    短了4 天。
    问题:
    1.找出关键工作?并计算计划工期?
    2.请计算B、E、G、I 的六个时间参数。
    3.施工单位的上述5 种情况是否可向业主提出工期索赔?可索赔工期为多少天?
    4.该工程的实际工期为多少天?
    5.安装单位得到的提前奖是多少?


    答案:
    解析:
    1.



    2.



    (1)业主不能及时供应光缆,是业主的责任,因为只有E 工作在关键线路上,B、G 不在关键线路上,且延误时间没有超过其总时差。所以可以索赔工期2 天。
    (2)因挖掘机发生故障检修是施工单位的责任,不能索赔。
    (3)该方案变更,是建设单位的责任,单C 工作不在关键线路上,且延误3 天没有超过总时差,因此不能提出工期索赔。
    (4)因停电是业主应承担的风险责任,且K 工作在关键线路上,所以可以索赔工期1 天。
    (5)采取加快施工的技术措施是施工单位的责任(因为保证进度是施工单位的责任,且工期提前有奖励),不能索赔工期。
    可索赔工期:2+1=3 天
    4.关键线路因F 增加2 天、J 增加1 天、H 减少4 天而改变为A-D-F-J
    实际工期为:22+16+(19+2)+(2+1)=82 天
    5.提前奖:(80+3-82)×10000=10000 元

  • 第18题:

    某施工单位编制的某工程网络进度计划图,如下图所示。该网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用,见下表。
    【问题】2.若施工合同规定:工程工期93天,工期每提前一天奖励施工单位3万元,每延期一天对施工单位罚款5万元。计算按网络进度计划原始方案实施时的综合费用。


    答案:
    解析:
    2.计算综合费用:原始方案估计费用:(18+40+25+15+40+120+16+37+10+64+16)万元=401万元;延期罚款;5万元/天×(98-93)天=25万元(规定工期93天,计算工期98天,延期5天);综合费用为:(401+25)万元=426万元。

  • 第19题:

    沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元;工程质量:优良。工期提前每天奖励2万元,工期延误每天罚款3万元。由于岩土公司分包部分的工程量的变化,造成地基加固的进度滞后,使节点工期无法确保。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求?该如何处理此事?


    正确答案: 可以提出工期延长。根据施工合同范本的规定,如果合同专用条款没有特别的规定,地质条件的变化造成的工期延误其施工期可以延长。总包单位应在5d内就延误的内容、天数和增加的费用向监理报告,监理工程师应在收到报告后5d内报业主确认并答复施工单位若监理工程师逾期未予答复,则可视为施工单位的要求已被业主同意。

  • 第20题:

    沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元;工程质量:优良。工期提前每天奖励2万元,工期延误每天罚款3万元。施工单位经监理审批以总价包干的方式将部分软基处理的项目分包给当地有资质的岩土公司。岩土公司施工时,发现地质条件与业主提供的钻探报告不符,需增加较多的工程量。该公司能否以业主提供的钻探资料不实为由,向业主提出索赔要求?该如何处理索赔事项?


    正确答案: 分包商不能向业主提出索赔要求。因分包与业主无合同关系。分包单位应向总包单位根据分包合同专用条款的规定,协商索赔事项。总包单位再以合同规定,向业主提出索赔。

  • 第21题:

    问答题
    假如由于施工单位原因引起工程验收不合格,导致工程不能预期投入使用,但在合同中对施工单位的工期延迟罚款很少(比如1000元/天),但由于工期延期对建设单位的损失很大(比如每天10万元)。建设单位每天都叫施工单位加紧施工,可施工单位说工期延误你按合同规定扣钱好了,在合同中又没有对由于施工单位原因给建设单位造成损失作出规定,遇到该种情况怎么办?

    正确答案: 你问的问题涉及施工单位的两大合同义务:质量和工期。工程经验收不合格,导致不能如期投入使用,属于施工单位质量违约行为,施工单位除了必须自费承担整改、返修义务,使工程最终达到合格标准外,还应当承担因整改、返修而延误的工期责任。
    施工承包合同对施工单位的工期延迟罚款从性质上说则是双方约定违约金,如果施工单位延误工期,造成工程迟延交付,通常应当按合同约定的违约金承担违约责任。但你所说的情况是,迟延交付工程造成建设单位的损失实际远远大于合同约定的违约金,此种情况下违约金已不能补救建设单位的损失,根据《合同法》第一百零七条的规定,建设单位可以不主张违约金而要求施工单位赔偿因其迟延交付工程而造成的实际损失。建设单位亦可以根据《合同法》第一百一十四条规定,以约定的违约金远低于实际损失而要求法院或仲裁机关予以增加。这里要提醒的是,与违约金相比,实际损失的举证是比较困难的,建设单位如果发现约定的违约金过分低于实际损失的,一定要在合同履行过程中做好相关证据的收集、整理、保全等工作,以备举证需要。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    沿海某开发区将滩涂治理与围垦造地结合,在开发区的东部建设一块50万m的商业用地,工程内容包括:将周边淤泥吹填至场区围堰内、地基加固、陆上土方回填等。通过招标确定了施工单位。施工合同规定:工期220d;开工时间:2001年6月30日;工程造价:9110万元;工程质量:优良。工期提前每天奖励2万元,工期延误每天罚款3万元。由于岩土公司分包部分的工程量的变化,造成地基加固的进度滞后,使节点工期无法确保。总包单位能否向业主提出节点工期延长的要求?该如何处理此事?

    正确答案: 可以提出工期延长。根据施工合同范本的规定,如果合同专用条款没有特别的规定,地质条件的变化造成的工期延误其施工期可以延长。总包单位应在5d内就延误的内容、天数和增加的费用向监理报告,监理工程师应在收到报告后5d内报业主确认并答复施工单位若监理工程师逾期未予答复,则可视为施工单位的要求已被业主同意。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    沿海某港新建一座5000t级的散货码头,泊位长度168m,主体工程结构为沉箱重力式。业主在该市建设工程交易中心通过招标分别确定了施工和监理单位。施工合同中规定:工期12个月,2001年7月1日开工,2002年6月30日竣工,工程造价3860万元。施工单位按合同规定的开工时间完成了施工准备。由于施工区征海线范围内有大量的渔民养殖设施未拆除,渔民以未得到征海和拆迁补偿为由阻扰施工单位进场,使开工延误40d。施工单位能否因此要求工期顺延40d?为什么?

    正确答案: 可以要求工期顺延。因为提供施工场地,办理征地、征海和拆迁是业主的责任范围。业主应按合同专用条款约定的时间、位置、面积向施工单位提供施工场地。
    解析: 暂无解析