某堤防除险加固工程施工合同,施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准,发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定:由于设计变更,当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时,其超出工程量清单估算工程量 15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任;工期提前的奖励标准为 12000 元/天,逾期完工违约金为12000 元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各项工作均衡施工)。在施工过程中发生了如下事件: 事件 1:由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路,新闸门比批准的施工进

题目
某堤防除险加固工程施工合同,施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准,发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定:由于设计变更,当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时,其超出工程量清单估算工程量 15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任;工期提前的奖励标准为 12000 元/天,逾期完工违约金为12000 元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各项工作均衡施工)。

在施工过程中发生了如下事件:
事件 1:由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路,新闸门比批准的施工进度计划推迟 10 天运抵现场。
事件 2:在 C 工作中,闸墩部分钢筋安装质量不合格,承包人按监理单位要求进行了返工处理,导致 C 工作推迟 5 天完成。
事件 3:在 D 工作中,由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场,导致 D 工作推迟 6 天完成。
事件 4:在 G 工作中,由于设计变更使 1 号堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的 120%,导致 G 工作 48 天完成。
事件 5:在 F 工作中,承包人采取赶工措施,F 工作 20 天完成。
问题:
1、确定施工进度计划的工期,并指出关键工作。
2、分别分析事件 1、事件 2、事件 3、事件 4 对工期的影响。
3、分别指出事件 1、事件 2、事件 3、事件 4 承包人是否有权提出延长工期,并说明理由。
4、根据施工中发生的上述事件,确定该工程的实际完成时间是多少天,以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少


相似考题
更多“某堤防除险加固工程施工合同,施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准,发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定:由于设计变更,当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时,其超出工程量清单估算工程量 15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任;工期提前的奖励标准为 12000 元/天,逾期完工违约金为12000 元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各”相关问题
  • 第1题:

    工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价由( )提出,经确认后作为结算的依据。

    A.发包人
    B.承包人
    C.监理单位
    D.设计单位

    答案:B
    解析:
    因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,造成增加新的工程量清单项目,合同中没有适用或类似综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确认后执行。

  • 第2题:

    某中型水库除险加固工程主要建设内容:砌石护坡拆除、砌石护坡重建、土方填筑(坝体加 高培厚)、深层搅拌桩渗墙、坝顶沥青道路、混凝土防浪墙和管理房等。计划工期9个月(每月 按30天计)。合同约定:①合同中关键工作的结算工程量超过原招标工程量15%的部分所造 成的延期由发包人承担责任;②工期提前的奖励标准为10000元/天,逾期完工违约金为10000元/天。
    施工中发生如下事件:
    为满足工期要求,采取分段流水作业,其逻辑关系见下表:

    初始网络计划逻辑关系的错误之处。依据正确的网络计划,确定计划工期(含 施工准备)和关键线路。
    结果,说明进度检查时F、H、E J工作的逻辑状况(按“……工作已完成……天工程量”的方式陈述)。指出哪些工作的延误对工期有影响及影响天数。
    施工单位是否有权提出延长工期的要求?并说明理由。
    综合上述事件,该工程实际工期是多少天?承包人可因工期提前得到奖励或逾期完工支付违约金为多少?


    答案:
    解析:
    1. (1)错误之处:E的紧前工作应为C、D工作,而初始网络计划中,E工作的紧前工作只有C工作。在节点④、⑤之间缺少一项虚工作或E工作与C、D工作之间的逻辑关系错误。
    2. (1)计划工期=30(施工准备)+ 15(护坡拆除)+ 30(土方填筑I)+50(截渗墙I)+ 50(截渗墙Ⅱ)+ 30(防浪墙)+50(坝顶道路)+ 15(完工整理)= 270(天)。
    (2)关键线路:A→B→D→H→K→L→M。
    3. (I) F工作已完成4天工程量,H工作已完成8天工程量,E工作已完成10天工程量,I工作已完成25天工程量。
    (2) H、J工作拖延对工期有影响,H工作的延误对工作影响3天,J工作的延误对工期影响5天。
    4.施工单位有权提出延长工期的要求。理由:依据合同承包人对K工作结算工程量超过240X115% = 276 (m3)。部分所造成的工程延误可以提出延期要求,可提出2天的延期要求。
    5.该工程的实际工期为270 + 5 + 3 = 278(天)。因逾期完工支付违约金为10000 X (278 — 270 — 2)=60000(元)。

  • 第3题:

    背景资料:
    某堤防除险加固工程签订了施工合同,施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准,发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。合同约定:
    (1)当实际完成工程量超过工程量清单估算工程量时,其超出工程量清单估算工程量15%以上的部分所造成的延期由发包人承担责任;
    (2)工期提前的奖励标准为10000元/天,逾期完工违约金为10000元/天。经监理单位批准的施工进度计划如下图(假定各项工作均衡施工)。

    在施工过程中发生了如下事件:
    事件一:由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路,新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。
    事件二:在C工作中,闸墩部分钢筋安装质量不合格,承包人按监理单位要求进行了返工处理,导致C工作推迟5天完成。
    事件三:在D工作中,由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场,导致D工作推迟6天完成。
    事件四:在G工作中,由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120% ,导致G工作48天完成。
    事件五:在F工作中,承包人采取赶工措施,F工作20天完成。 针对于上述事件为此承包人与发包人发生了合同争议。
    【问题】
    1.确定施工进度计划的工期,并指出关键工作。
    2.分别指出事件一、事件二、事件三、事件四承包人是否有权提出延长工期,并说明理由。
    3.根据施工中发生的上述事件,确定该工程的实际完成时间是多少天,以及承包人因工期提前得到的奖励或因逾期应支付的违约金是多少?
    4.指出合同争议的处理方法?


    答案:
    解析:
    1.施工进度计划工期为125天;关键工作为B、C、D、F (或拆除旧闸门、加固闸墩、安装新闸门、吊装桥面及铺装面层)。
    2.事件一:无权。理由:该事件为不可抗力,且未影响工期。
    事件二:无权。理由:造成延期是承包人的责任。
    事件三:无权。理由:造成延期是承包人的责任。
    事件四:有权。理由:.延期由发包人承担责任,根据合同约定,可向发包人提出2天的延期要求。
    3.该工程的实际完成时间为128天,承包人应支付逾期违约金10000元。
    4.合同争议的处理方法有:①友好协商解决;②提请争议评审组评审;③仲裁;④诉讼。

  • 第4题:

    关于总价合同计量的说法,正确的有(  )。

    A.发包人应在收到工程量计量报告后14d内进行复核
    B.承包人需要在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告
    C.总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据
    D.采用工程量清单方式招标形成的总价合同,其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定
    E.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同,其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量

    答案:B,C,E
    解析:
    本题考核的是总价合同的计量。采用工程量清单方式招标形成的总价合同,其工程量的计算应按照单价合同的计量规定计算。采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同,除按照工程变更规定的工程量增减外,总价合同各项目的工程量应为承包人用于结算的最终工程量。此外,总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据,发承包双方应在合同中约定工程计量的形象进度或事件节点进行计量。承包人应在合同约定的每个计量周期内对已完成的工程进行计量.并向发包人提交达到工程形象进度完成的工程量和有关计量资料的报告。发包人应在收到报告后7d内对承包人提交的上述资料进行复核,以确定实际完成的工程量和工程形象进度。

  • 第5题:

    工程项目的合同实施阶段进行工程量计量时,其工程计量内容包括( )。

    • A、合同约定的已完工程量 
    • B、非承包人原因造成的工程量增减 
    • C、承包人原因造成的工程量增减 
    • D、工程量清单漏项时,承包人实际完成的工程量

    正确答案:A,B,D

  • 第6题:

    可支付的工程量应同时符合以下()条件。

    • A、经监理机构签认,并符合施工合同约定或项目法人同意的工程变更项目的工程量以及计日工
    • B、工程量清单中单价项目的估算工程量
    • C、经质量检验合格的工程量
    • D、承包单位自行进行的计量
    • E、承包单位实际完成的并按施工合同有关计量规定计量的工程量

    正确答案:A,C,E

  • 第7题:

    分包工程发包人与承包人在工程施工过程中提前解除分包合同的,应按()结算劳务费。

    • A、计划工程量
    • B、约定工程量
    • C、已完工程量
    • D、已完合格工程量

    正确答案:D

  • 第8题:

    工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目,其相关综合单价由()提出,经业主或监理工程师确认后作为结算的依据。

    • A、承包人
    • B、发包人
    • C、监理单位
    • D、建设单位

    正确答案:A

  • 第9题:

    《水利工程施工监理规范》规定,可支付的工程量应同时符合以下()条件。

    • A、经监理机构签认,并符合施工合同约定或发包人同意的工程变更项目的工程量
    • B、经质量检验合格的工程量
    • C、承包人完成工程量
    • D、承包人实际完成的并按施工合同有关计量规定计量的工程量
    • E、经承包人自验合格的工程量

    正确答案:A,B,D

  • 第10题:

    多选题
    采用工程量清单计价的工程,除合同另有约定外,其综合单价因工程量变更调整时,正确的确定方法是()。
    A

    采用新的施工工艺引起工程量清单项目变更,其相应综合单价由施工单位提出

    B

    设计变更引起工程量增减,按合同约定调整综合单价

    C

    设计变更引起新的工程量清单项目,应执行原有的综合单价

    D

    工程量清单的工程数量有误,其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由施工单位提出,经业主方确认后,作为结算依据

    E

    工程量清单的工程数量有误,其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由施工单位提出,经业主方确认后,作为结算依据


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    关于总价合同计量的说法,正确的有(   )。
    A

    发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核

    B

    承包人需要在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告

    C

    总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据

    D

    采用工程量清单方式招标形成的总价合同,其工程量必须以承包人实际完成的工程量确定

    E

    采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形式的总价合同,其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量


    正确答案: D,E
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目时,其相应综合单价应()。
    A

    由发包人直接确定

    B

    监理方确定

    C

    由承包人提出,经发包人确认

    D

    由监理提出,经发包人确认


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    某拦湖大坝加固改造工程发包人与施工单位签订了工程施工合同,合同中估算工程量为8000m3,单价为200 元/m3,合同工期为6 个月,有关付款条款如下:
    (1)开工前发包人应向施工单位支付合同总价20% 的工程预付款;
    (2)发包人自第一个月起,从施工单位的工程款中,按5% 的比例扣留保留金;
    (3)当累计实际完成工程量不超过估算工程量10% 时,单价不调整;超过10% 时,对超过部分进行调价,调价系数为0.9;
    (4)工程预付款从累计工程款达到合同总价的30% 以上的下一个月起,至合同工期的第五个月(包括第五个月)平均扣除。施工单位每月实际完成并经监理单位确认的工程量见表1F420140-9。



    问题:
    (1)合同总价为多少?工程预付款为多少?(计算结果以万元为单位,保留到小数点后两位)
    (2)工程预付款从哪个月开始扣除?每月应扣工程预付款为多少?
    (3)12 月底监理单位应签发的付款凭证金额为多少?


    答案:
    解析:
    (1)合同总价为8000×200 = 160.00 万元工程预付款为160.00×20% = 32.00 万元
    (2)合同总价的30% 为160.00×30% = 48.00 万元
    7 月份累计工程款为1200×200 = 24 万元,未达到合同总价的30%。
    8 月份累计工程款为2900×200 = 58 万元,超过了合同总价的30%。
    根据付款条款第(4)条,工程预付款从9 月份开始扣除。9、10、11 月份每月应扣工程预付款为32.00/3 = 10.67 万元
    (3)11 月份累计实际完成工程量8100 m3,超过工程估算量(8100-8000)/8000 =1.25% < 10%,故不予调价;12 月份累计实际完成工程量8900m3,超过工程估算量(8900-8000)/8000 = 11.25%,因此对超出部分8900-8000×(1 + 10%)= 100m3 进行调价。
    12月底监理单位应签发的付款凭证金额为(700×200 + 100×200×0.9)×(1-5%)=15.01 万元

  • 第14题:

    背景资料:
    某堤防除险加固工程依据《堤防和疏浚工程施工合同范本》签订了施工合同,施工内容包括防洪闸及堤防加固。其中经承包人申请、监理单位批准,发包人同意将新闸门的制作及安装由分包单位承担。

    在施工过程中发生了如下事件:
    事件一:由于山体滑坡毁坏了运输必经的公路,新闸门比批准的施工进度计划推迟10天运抵现场。
    事件二:在C工作中,闸墩部分钢筋安装质量不合格,承包人按监理单位要求进行了返工处理,导致C工作推迟5天完成。
    事件三:在D工作中,由于安装新闸门的技术人员未能按时到达施工现场,导致D工作推迟6天完成。
    事件四:在G工作中,由于设计变更使堤段填筑的工程量达到工程量清单估算工程量的120%,导致G工作48天完成。
    问题:
    1.确定施工进度计划的工期,并指出关键工作。
    2.分别分析事件一、事件二、事件三、事件四对工期的影响。
    3.分别指出事件一、事件二、事件三、事件四承包人是否有权提出延长工期,并说明理由。
    4.根据施工中发生的上述事件,确定该工程的实际完成时间是多少天。


    答案:
    解析:
    1.(1)施工进度计划工期为125天。 (2)关键工作为:B、C、D、F(或拆除旧闸门、加固闸墩、安装新闸门、吊装桥面及铺装面层)。
    2.(1)事件一:A工作为非关键工作,延误的时间未超过其原有总时差,对工期没有影响。
    (2)事件二:C为关键工作,影响工期5天。
    (3)事件三:D为关键工作,影响工期为6天。
    (4)事件四:G为非关键工作,但其原有总时差为5天,影响工期3天。
    3.(1)事件一:无权。
    理由:尽管由发包人承担责任,但未影响工期。
    (2)事件二:无权。
    理由:造成延期是承包人的责任。
    (3)事件三:无权。
    理由:造成延期是承包人的责任。
    (4)事件四:有权。
    理由:延期由发包人承担责任,根据合同约定,可向发包人提出延期要求。
    4.实际工程中,C工作延长工期5d,D工作延长工期6d,则该工程的实际完成时间为:125+5+6=136d。

  • 第15题:

    某施工单位(承包人)于2017年2月参加某工程的投标,根据建设单位提供的全部施工图纸和工程量清单提出报价并中标,2017年3月开始施工。该工程采用的合同方式为以工程量清单为基础的固定单价合同。计价依据为《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500合同约定了合同价款的调整因素和调整方法,摘要如下:
    (1)合同价款的调整因素
    1)分部分项工程量清单:设计变更、施工洽商部分据实调整。由于工程量清单的工程数量与施工图纸之间存在差异,幅度在±3%以内的,不予调整;超出±3%的部分据实调整。
    2)措施项目清单:投标报价中的措施费,包干使用,不做调整。
    3)综合单价的调整:出现新增、错项、漏项的项目或原有清单工程量变化超过±10%的调整综合单价。
    (2)调整综合单价的方法
    1)由于工程量清单错项、漏项或设计变更、施工洽商引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人根据当期市场价格水平提出,经发包人确认后作为结算的依据。
    2)由于工程量清单的工程数量有误或设计变更、施工洽商引起工程量增减,幅度在10%以内的,执行原有综合单价;幅度在10%以外的,其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人根据当期市场价格水平提出,经发包人确认后,作为结算的依据。
    施工过程中发生了以下事件:
    事件一:工程量清单给出的基础垫层工程量为180m3,而根据施工图纸计算的垫层工程量为185m3。
    事件二:工程量清单给出的挖基础土方工程量为9600m3,而根据施工图纸计算的挖基础土方工程量为10080 m3。挖基础土方的综合单价为40元/m3。
    事件三:合同中约定的施工排水、降水费用为133000元,施工过程中考虑到该年份雨水较多,施工排水、降水费用增加到140000元。
    事件四:施工过程中由于预拌混凝土出现质量问题,导致部分梁的承载能力不足,经设计和建设单位同意,对梁进行了加固,设计单位进行了计算并提出加固方案。由于此项设计变更造成费用增加8000元。
    事件五:因建设单位改变部分房间用途,提出设计变更,防静电活动地面由原来的400m2增加到500 m2,合同确定的综合单价为420元/m2,施工时市场价格水平发生变化,施工单位根据当时市场价格水平,确定综合单价为435元/m2,经建设单位和监理工程师审核并批准。
    【问题】
    1.该工程采用的是固定单价合同,合同中又约定了综合单价的调整方法,该约定是否妥当?为什么?
    2.该项目施工过程中所发生的以上事件,是否可以进行相应合同价款的调整?如可以调整,应如何调整?


    答案:
    解析:
    1.该约定妥当。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,固定价格合同是指双方在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法,在专用条款内约定。本案例综合单价在风险范围内不再调整,专用条款约定的调整范围,是指风险范围以外的合同价款调整。 2.本案例中所发生的事件,应按如下方法处理:
    事件一:不可调整。工程量清单的基础垫层工程量与按施工图纸计算工程量的差异幅度为:(185-180)÷180=2.78%<3%。
    根据本案例合同条款,工程量清单的工程数量与施工图纸之间存在差异,幅度在±3%以内的,不予调整。因此依据合同不予调整。
    事件二:可调整。工程量清单的挖基础土方工程量与按施工图纸计算工程量的差异幅度为:(10080-9600)÷9600=5%>3%。
    该工程量差异幅度已经超过3%,依据合同,超出3%部分可以调整,即可以调整的挖基础土方工程量为:10080-9600×(1+3%)=192m3。
    由于工程量差异幅度为5%,未超过合同约定的10%,因此按合同约定执行原有综合单价,应调整的价款为:40×192=7680元。
    事件三:不可调整。施工排水、降水属于措施费,按合同约定不能调整。
    事件四:不可调整。预拌混凝土出现质量问题属于承包商的问题,根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。
    事件五:可调整。因为该事件是由于设计变更引起的工程量增加。合同约定由于设计变更、施工洽商部分引起工程量增减据实调整。本案例工程量增加的幅度为:(500-400)+400=25%
    增加幅度已超过10%,按合同可以进行综合单价调整。根据合同约定,幅度在10%以外的,增加部分的工程量的综合单价由承包人根据市场价格水平提出,并经发包人确认。
    应结算的价款为:
    按原综合单价计算的工程量为:400×(1+10%)=440m2
    按新的综合单价计算的工程量为:500-400×(1+10%)=500-440=60m2
    调整后的价款为:420×440+435×60=210900元

  • 第16题:

    施工承包商将拟签订的分包合同、安全协议、廉政协议报监理单位审查,业主项目部批准。合同、安全协议审查主要内容包括()。

    • A、分包工程项目、工作内容、工程量、分包工程项目质量与施工安全保证措施
    • B、分包工程项目、工作内容、工程量及分包合同总价、工期及施工进度计划
    • C、分包工程项目、工作内容、工程量及分包合同总价、工期及施工进度计划、分包工程项目质量与施工安全保证措施

    正确答案:C

  • 第17题:

    某工程的工程量清单由于设计变更引起新的工程量清单项目,除合同另有约定外,其相应的综合单价( )。

    • A、应由发包人提出,承包人同意
    • B、应由承包人提出,发包人确认
    • C、应由发包人直接确定
    • D、应由造价管理部门确定

    正确答案:B

  • 第18题:

    工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目时,其相应综合单价应()。

    • A、由发包人直接确定
    • B、监理方确定
    • C、由承包人提出,经发包人确认
    • D、由监理提出,经发包人确认

    正确答案:C

  • 第19题:

    工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价由()提出,经发包人确认后作为结算的依据。

    • A、承包人
    • B、建设单位
    • C、监理单位
    • D、设计单位

    正确答案:A

  • 第20题:

    《建设工程工程量清单计价规范》规定,因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更,造成增加新的工程量清单项目,合同中没有适用或类似的综合单价,由( )提出综合单价,经发包人确认后执行。

    • A、监理工程师
    • B、总监理工程师
    • C、发包人
    • D、承包人

    正确答案:D

  • 第21题:

    工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价由——提出,经——确定后作为结算依据()。

    • A、承包人发包人
    • B、发包人承包人
    • C、监理工程师发包人
    • D、承包人监理工程师

    正确答案:A

  • 第22题:

    多选题
    关于矿业工程项目工作量变更的确定原则,下列说法正确的是()。
    A

    工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包方提出,经发包人确认后作为结算的依据

    B

    由于设计变更引起工程量增减部分,均应执行新的综合单价

    C

    增减的工程量属合同约定幅度以外的,其综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据

    D

    如合同另有约定,应按照合同规定确定

    E

    由于工程量的变更,且实际发生了规定以外的费用损失,承包人可提出索赔要求,与发包人协商确认后,给予补偿


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价由()提出,经()确定后作为结算依据。
    A

    承包人;发包人

    B

    发包人;承包人

    C

    监理工程师;发包人

    D

    承包人;监理工程师


    正确答案: A
    解析: 工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据。