某中型水库除险加固工程。签约合同价为580 万元，合同工期8 个月，2011 年12 月1 日开工，合同约定： 工程预付款为签约合同价的10%，当工程进度款累积达到签约合同的50%时，从超过部分的工程进度款中按40%扣回工程预付款，扣完为止，工程进度款按月支付。施工过程中发生以下事件： 事件四：截至2012 年5 月底，承包人累计完成工程进度款为428 万元，经监理单位确认的6 月份工程款为88 万元。 问题： 1.计算6 月份承包人实际获得的工程进度款。（保留一位小数）。
题目
某中型水库除险加固工程。签约合同价为580 万元，合同工期8 个月，2011 年12 月1 日开工，合同约定：
工程预付款为签约合同价的10%，当工程进度款累积达到签约合同的50%时，从超过部分的工程进度款中按40%扣回工程预付款，扣完为止，工程进度款按月支付。施工过程中发生以下事件：
事件四：截至2012 年5 月底，承包人累计完成工程进度款为428 万元，经监理单位确认的6 月份工程款为88 万元。
问题：
1.计算6 月份承包人实际获得的工程进度款。（保留一位小数）。
工程预付款为签约合同价的10%，当工程进度款累积达到签约合同的50%时，从超过部分的工程进度款中按40%扣回工程预付款，扣完为止，工程进度款按月支付。施工过程中发生以下事件：
事件四：截至2012 年5 月底，承包人累计完成工程进度款为428 万元，经监理单位确认的6 月份工程款为88 万元。
问题：
1.计算6 月份承包人实际获得的工程进度款。（保留一位小数）。
相似考题
参考答案和解析
答案：
解析：
6 月份进度款为88 万；
预付款总额=580 万*10%=58 万；
截至5 月底预付款扣回总额R5=（428-580*50%）*40%=55.2 万；
截至6 月底预付款扣回总额R6=（428+88-580*50%）*40%=90.4 万＞58 万；
故6 月份预付款扣回额ΔR=58-55.2=2.8 万；
6 月份承包人实际获得的工程进度款=88-2.8=85.2 万。
预付款总额=580 万*10%=58 万；
截至5 月底预付款扣回总额R5=（428-580*50%）*40%=55.2 万；
截至6 月底预付款扣回总额R6=（428+88-580*50%）*40%=90.4 万＞58 万；
故6 月份预付款扣回额ΔR=58-55.2=2.8 万；
6 月份承包人实际获得的工程进度款=88-2.8=85.2 万。
更多“某中型水库除险加固工程。签约合同价为580 万元，合同工期8 个月，2011 年12 月1 日开工，合同约定： ”相关问题
-
第1题：
（2015年）某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6～8月份，泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇，现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。
承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）与发包人签订了施工合同。合同约定：
（1）签约合同价为2200万元，工期19个月（每月按30天计，下同），2011年10月1日开工。
（2）开工前，发包人按签约合同价的10%向承包人支付工程预付款，工程预付款的扣回与还清
计算，其中F1＝20%，F2＝90%。
（3）从第一个月起，按工程进度款5%的比例扣留工程质量保证金。
截至2013年1月底累计完成合同金额为1920万元， 2013年2月份经监理人认可的已实施工程价款为98万元。
【问题】
计算2013年2月份发包人应支付承包人的工程款（计算结果保留2位小数）。答案：解析：（1）2月份监理人认可的已实施工程价款：98万元
（2）工程预付款扣回金额：220-211．43=8．57万元
截至2013年1月底合同累计完成金额1920万元，相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为211．43万元。
截至2013年2月底合同累计完成金额2018万元，相应工程预付款扣回金额按公式计算结果为225．43万元。
225．43万元＞220万元（2200×10%）
（3）工程质量保证金扣留额：98×5%=4．9万元
（4）发包人应支付的工程款：98-8．57-4．9=84．53万元。 -
第2题：
某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 版）与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同，合同约定：（1）合同工期465 天，2015 年10 月1 日开工；（2）签约合同价为5800 万元；（3）履约保证金兼具工程质量保证金功能，施工进度付款中不再预留质量保证金；（4）工程预付款为签约合同价的10%，
开工前分两次支付，工程预付款的扣回与还清按R=A（C-F1S）/（F2-F1）S 计算，其中F1=20%；F2=90%。
合同签订后发生如下事件：
事件四：截至2016 年10 月，承包人累计完成合同金额4820 万元.2016 年11 月份承包人填写并提交进度付款申请单，经监理人审核批准的合同金额442 万元。
问题：计算2016 年11 月份的工程预付款扣回金额，承包人实得金额（单位：万元）。答案：解析：57.14 万元；384.86 万元。
预付款：5800×10%=580 万元；
截至10 月份预付款扣回：R=580×（4820-20%×5800）/[（90%-20%）×5800]=522.86 万元；
截至11 月份合同累计完成金额为4820+442>5800×90%，
所以11 月份扣除预付款：580-522.86=57.14 万元。
承包人实得金额：442-57.14=384.86 万元。 -
第3题：
某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法承包商可提供的合理工期索赔值为（ ）。A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、4个月答案：B解析：P328-332
本题考查的是工期索赔计算。工期索赔值＝原合同工期×附加或新增工程造价/原合同总价＝24×200/2400＝2个月。 -
第4题：
某工程分为3个子项目，合同总价为4500万美元，其中子项目1合同价为1000万元，子项目2合同价为2000万元，子项目3合同价为1500万元，合同工期为50个月，则该工程的工程建设强度为（）百万美元/年。A.9.8
B.11.8
C.10.8
D.12.8答案：C解析：考核项目监理机构人员配备。工程建设强度=投资/工期=4500/50×12=1080（万美元/年）=10.8（百万美元/年）。参见教材P103。 -
第5题：
背景资料
某中型水库验险加固工程内容包括： 加固放水洞洞身，新建放水洞进口竖井、改建溢洪道出口翼墙，重建主坝上游砌石护坡。新建防浪墙和重建坝顶道路等工作。签约合同价为 580 万元，合同工期 8 个月，2011 年 12 月 1 日开工。合同约定：
（1）为保证安全度汛，除新建防浪墙和重建坝顶道路外，其余工作应在 2012 年 5 月 15 日前完成；
（2）工程预付款为签约合同价的 10%，当工程进度款累计达到签约合同的 50%时，从超过部分的工程进度款中按 40%扣回工程预付款，扣完为止；
（3）工程进度款按月支付，按工程进度款的 5%扣留工程质量保证金。承包人依据合同制定并经监理单位批准的施工网络进度计划如图 1（单位：天，每月按 30 天计）：
2011 年 12 月 1 日工程如期开工，施工中发生如下时间：
事件 1：因设计变更，导致“改建溢洪道出口翼墙”于 2012 年 3 月 15 日才能开始，并因参加工程量增加，该工作持续时间将延长 10 天。项目部据此分析对安全度汛和工期的影响，重新编制了满足合同工期的施工进度计划。
事件 2：承包人通知监理单位对防浪墙地基进行检查，监理人员在约定时间未到达现场，由于工期紧，承包人对防浪墙地基进行了覆盖。事后承担人按监理单位要求对防浪墙地基进行重新检查，承包人提出增加检查费用 2 万元的要求。
事件 3：截至 2012 年 5 月底，承包人累计完成工程进度款为 428 万元，承包人提交了 6 月份的工程进度款支付申请报告，经监理单位确认的工程进度款为 88 万元。
问题：
1.指出本工程施工网络进度计划的完工日期和“重建主坝上游砌石护坡”工作计划完成日期。
2.根据事件 1，分别分析设计变更对安全度汛目标和合同工期的影响。
3．根据事件二，指出承包人做法的不妥之处，并说明原因。
4．根据事件二，指出增加检查费用由谁承担，并说明原因。
5．根据事件三，计算 6 月份承包人实际获得的工程进度款。（保留一位小数）答案：解析：1.施工网络进度计划的完工日期: 2012 年 7 月 28 日。“重建主坝上游砌石护坡”工作计划完成日期: 2012 年 5 月 11 日。
2.事件一造成改建溢洪道出口翼墙开工延误 50 天，工作延长 10 天，总共延误 60 天，该工作总时差为 55 天。对安全度汛没有影响；致使合同工期延误 5 天。
3.私自覆盖做法错误，按有关规定，对于隐蔽性工作，承包人首先自检，自检合格后通知监理单位共同抽检，抽检合格后由监理单位下达下一道工序开工令。
4．增加检查费用由承包人承担，因为承包人私自覆盖。
5．工程预付款为 580 X10》6= 58 万元，当工程进度款累计达到 290 万元开始扣除，截止 2012 年 5月底，扣回的工程预付款为：（428-290） X40%=55.2 万元，因此 6 月份扣回的工程预付款为：58-55.2 =2.8万元，6 月份的工程质量保证金：88 X 5%:-4.4 万元；6 月份实际支付：88-4. 4-2. 8=80.8 万元。 -
第6题：
某公路工程合同总价为2000万元，开工预付款为合同总价的10%。下表是承包人每月实际完成的工程计量款。（单位：万元）
根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的规定：开工预付款在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。
问题：（20分）
1.开工预付款金额为多少?
2.开工预付款的起扣月是第几月，并列式说明理由。
3.计算从起扣月开始每个月应扣回的开工预付款金额。答案：解析：1.开工预付款2000×10%=200万元
2.开工预付款的起扣金额2000×30%=600万
前3月累计500万元，前4月累计800万元，起扣为4月。
3.先计算出每次扣回比例：10%/（80%-30%）=0.2
4月（800-600）×0.2=40万元。
5月 400×0.2=80万元。
6月300×0.2=60万元。
7月 200-40-80-60=20万元。 -
第7题：
某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2 000万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。【2011年考试真题】
A.100
B.200
C.1000
D.600答案：D解析：本题考查重点是“施工许可证的法定批准条件”。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50％，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的309／6。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。所以，本题中，应当到位的建设资金原则上不得少于2000×30％＝600(万元)。因此，本题的正确答案为D。@## -
第8题：
某承包商于2011年11月1日同客户签订建造一栋大楼的合同，工期为14个月。合同总造价8600万元，2012年12月31日工程按期完工，2011年底已确认的合同收入为960万元。则当期确认的合同收入为（ ）万元。A.960
B.1570
C.7640
D.8600答案：C解析：本题考核的是合同收入的确认。以前年度开工本年完工的建造合同。当期计量确认的合同收入，等于合同总收入扣除以前会计年度累计已确认的合同收入后的余额。当期确认的合同收入=8600-960=7640万元。 -
第9题：
某公路建设项目,采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款,施工合同的签约合同价为5000万元,合同工期为12个月。该工程2009年4月1日开工,2009年11月10日业主提出对原设计进行修改,使施工单位停工待图1个月。在基础施工时,施工单位为保证工程质量,自行将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20。工程交工结算时,施工单位向监理工程师提出费用索赔如下：1由于业主方修改设计图纸延误1个月的有关费用损失：人工窝工费用损失=月工作日×日工作班数×延误月数×工日费×每班工作人数=20×2×1×30×30=3.6（万元）机械设备闲置费用损失=月工作日×日工作班数×每班机械台数×延误月数×机械台班费=20×2×2×1×600=4.8（万元）现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费率×延误时间=5000÷12×1.0%×1=4.17（万元）公司管理费=合同价÷工期×公司管理费率×延误时间=5000÷12×6%×1=25.0（万元）利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间=5000÷12×5%×1=20.83（万元）合计58.40万元。2由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。
【问题】1、监理工程师是否同意接受施工单位提出的索赔要求?为什么?答案：解析：1、监理工程师不同意接受施工单位的索赔要求。因为不符合一般索赔程序的规定。因为,按照《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定,施工单位应当在索赔事件发生后的28天内,向监理工程师递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。施工单位未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。换句话,如果超过这个期限,监理工程师和业主有权拒绝其索赔要求。本工程的施工单位是在交工结算时才提出该项索赔要求,显然已超过索赔的有效期限。 -
第10题：
某承包商于2011年10月1日签订了一项施工承包合同，合同工期为18个月，合同结果可靠地估计。合同总造价5000万元，2011年底已确认合同收入300万元，2012年11月31日工程完成程度为80%，2012年累计收到工程款3300万元。则2012年应确认合同收入（）万元
- A、3300
- B、3700
- C、4000
- D、4700
正确答案:B -
第11题：
单选题某承包商于2011年11月1日同客户签订建造一栋大楼的合同，工期为14个月。合同总造价8600万元，2012年12月31日工程按期完工，2011年底已确认的合同收入为960万元。则当期确认的合同收入为（）万元。A960
B1570
C7640
D8600
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题某水库枢纽除加固工程。合同规定：（1）签约合同价为2800万元，工期17个月，自2008年11月1日至2010年3月30日。（2）开工前发包人向承包人按签约合同的10%支付工程预付款，预付款的扣回与还清按公式 计算，F1为 20%、F2为90%。（3）从第一个月起，按进度款的5%扣留工程质量保证金。事件一：至2009年12月份，累积完成合同工程量2422万元。监理人确认的2010年1月份完成工程量清单中的项目包括：“泄洪隧洞加固”142万元，“下游护坡拆除重建”82万元。【问题】根据事件一，分别计算2010年1月份的工程进度款、工程预付款扣回、工程质量保证金扣留额、发包人应支付的工程款。正确答案：解析： -
第13题：
（2015年）【背景资料】
某水库除险加固工程的主要内容有泄洪闸加固、灌溉涵洞拆除重建、大坝加固。工程所在地区的主汛期为6～8月份，泄洪闸加固和灌溉涵洞拆除重建分别安排在两个非汛期施工。施工导流标准为非汛期5年一遇，现有泄洪闸和灌溉涵洞均可满足非汛期导流要求。2011年10月1日开工。（每个月按30天计）
【问题】指出表中控制性节点工期T的最迟时间，说明理由。
答案：解析：控制性节点工期T的最迟时间为2012年5月30日。施工期间泄洪闸与灌溉涵洞应互为导流，因灌溉涵洞在第二个非汛期施工，泄洪闸加固应安排在第一个非汛期，而6月份进入主汛期（在5月30日前应具备通水条件）。 -
第14题：
（2019年真题）某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法承包商可提出的合理工期索赔值为（）。A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.4个月答案：B解析：P328-332
工期索赔值=原合同工期x附加或新增工程造价/原合同总价= 24x 200/2400=2个月 -
第15题：
某建设工程施工合同签订于2009年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A、2011年4月1日
B、2011年10月1日
C、2011年4月20日
D、2011年10月20日答案：C解析：2018新教材P117该题主要考察的是：承包人工程价款的优先受偿权要求，教材P116页
建设工程承包人行使优先权的期限是6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
-
第16题：
背景：
某中型水库验险加固工程内容.包括：加固放水洞洞身，新建放水洞进口竖井，改建溢洪道出口翼墙，重建主坝上游砌石护坡。新建防浪墙和重建坝顶道路等工作。签约合同价为580万元，合同工期8个月，2011年12月1日开工，合同约定：
(1)为保证安全度汛，除新建防浪墙和重建坝顶道路外，其余工作应在2012年5月15日前完成；
(2)工程预付款为签约合同价的10%，当工程进度款累计达到签约合同价的50%时，从超过部分的工程进度款中按40%扣回工程预付款，扣完为止；
(3)工程进度款按月支付，按工程进度款的5%扣留工程质量保证金。承包人依据合同制定并经监理单位批准的施工网络进度计划如下图（单位：天，每月按30天计）：
2011年12月1日工程如期开工，施工中发生如下事件：
事件1：因设计变更，导致“改建溢洪道出口翼墙”于2012年3月15日才能开始，并因工程量增加，该工作持续时间将延长10天。项目部据此分析对安全度汛和工期的影响，重新编制了满足合同工期的施工进度计划。
事件2：承包人通知监理单位对防浪墙地基进行检查，监理人员在约定的时间未到达现场，由于工期紧，承包人对防浪墙地基进行了覆盖。事后承包人按监理单位要求对防浪墙地基进行重新检查，承包人提出增加检查费用2万元的要求。
事件3：截至2012年5月底，承包人累计完成工程进度款为428万元。承包人提交了6月份工程进度款支付申请报告，经监理单位确认的工程进度款为88万元。
问题：
1.指出本工程施工网络进度计划的完工日期和“重建主坝上游砌石护坡”工作计划完成日期。
2.根据事件1，分别分析设计变更对安全度汛目标和合同工期的影响。
答案：解析：1.计划完工日期：工期为2012年7月27日；重建主坝上游砌石护坡的计划完成时间：2012年5月10日。
2.由于事件1，改建溢洪道出口翼墙工作5月15日完成，不影响工程安全度汛目标，但事件1导致工期延误5天。
@## -
第17题：
南方某以防洪为主，兼顾灌溉、供水和发电的中型水利工程，需进行扩建和加固，两座粘土心墙土石坝副坝(1#和2#)的加固项目签约合同价为600 万元，合同工期8 个月（每月按30天计），2012 年11 月10 日开工。合同约定：
（1）承包商的施工安排要符合水库调度方案；
（2）工程预付款为签约合同价的10%，当工程进度款累积达到签约合同的40%时，从超出部分的工程进度款中按30%扣回工程预付款，扣完为止；
（3）工程进度款按月支付；
（4）按工程进度款的5%扣留工程质量保证金。承包商拟定的施工进度计划如下图:
说明：
1.每月按30 天计，时间单位为天：
2.日期以当日末为准，如11 月10 月开工表示11 月10 日末开工。
实施过程中发生了如下事件：
事件1：按照2012 年12 月10 日上级下达的水库调度方案，坝基清理最早只能在2013 年1月25 日开始。
事件2：按照水库调度方案，坝坡护砌迎水面施工最迟应在2013 年5 月10 日完成。坝坡迎水面与背水面护砌所需时间相同，按先迎水面后背水面顺序安排施工。
事件3：2013 年6 月20 日检查工程进度，1#、2#副坝坝顶道路已完成的工程量分别为3/5、
2/5。
事件4：截至2013 年5 月底，承包人累计完成工程进度款为428 万元，承包人提出了6 月份工程进度款支付申请报告，经监理单位确认的工程款为88 万元，变更、索赔和其他金额均为0。
问题：
1.确定计划工期；根据水库调度方案，分别指出1#、2#副坝坝基清理最早何时开始。
2.根据水库调度方案，两座副坝的坝坡护砌迎水面护砌施工何时能完成？可否满足5 月10日完成的要求?
3.根据6 月20 日检查结果，分析坝顶道路施工进展状况；若未完成的工程量仍按原计划施工强度进行，分析对合同工期的影响。
4. 根据事件4，计算6 月份承包人进度付款申请单中有关款项的金额。答案：解析：1.计划工期为 235 天；1#、2#副坝坝基清理最早分别于 1 月 25 日、2 月 5 日开始。
2.按计划 1#、2#副坝坝坡护砌迎水面施工可于 5 月 4 日、5 月 9 日完成，可满足要求；
3.6 月 20 日检查，1#副坝坝顶道路已完成 3/5，计划应完成 4/5，推迟 5 天；2#副坝坝顶道路已完成 2/5，计划应完成 2/3，推迟 4 天。由于计划工期比合同工期提前 5 天，而 1#副坝推迟工期也为 5 天，故对合同工期没有影响。
4. 截至本次付款周期末已实施工程的价款 516 万元；变更金额 0；索赔金额 0；应扣减的返还预付款（60-（428-240）*0.3=3.6）3.6 万元；应扣减的质量保证金 4.4 万元；根据合同应增加和扣减的其他金额 0。 -
第18题：
某高速公路某合同段，签约合同价位6000万元，工期为9个月。招标文件按《公路工程标准施工招标文件》（2018）编制。合同约定按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同项目专用条款约定开工预付款为签约合同价的10%，计量累计达签约合同价的30%时开始回扣，至计量累计达到签约合同价的80%扣完。合同约定月支付的最低限额为300万元。合同约定预留质量保证金为月支付额的5%{基数为月完成额}，与计量支付同步扣留。计量支付按月进行。
开工后各月实际完成并经监理人确认合格的工程量（假设各月计量与实际完成工程量完全一致）如下表：
问题：（20分）
1.工程价款结算的方式有哪些？
2.计算本工程的预付款起扣月份和起扣月份扣回开工预付款金额，完成扣回的月份是第几月？
3.逐月计算应支付的工程进度款。
4.计算本工程的竣工结算工程款。答案：解析：1.工程款的结算方式主要分为按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双方协定的其他方式。（此问题的答案在教材中没有相应的内容，建议评分时灵活掌握标准。）（2分）
2.预付款的起扣时间和数额、扣完时间
起扣点：6000×30%=1800（万元）
前两个月累计完成250+950=1200（万元），前三个月累计完成250+950+800=2000（万元），显然从第3个月开始预付款扣回，即本工程预付款起扣月份为第3个月。 （1分）
当月扣回金额：预付款为合同价款的10%，超过起扣点后每次计量扣回的比例为：
10%÷（80%-30%）=20%
（250+950+800-1800）×20%=40（万元） （2分）
扣回完成点：6000×80%=4800（万元），第7个月累计完成金额为4430万元小于4800万元，第8个月累计完成金额为5230万元，应在第8各月完成预付款扣回。 （2分）
3.按月支付的工程款
第1个月：未达到合同约定的付款最低限额，不能签发计量支付证书。 （1分）
第2个月：1200×（1-5%）=1140（万元） （1分）
第3个月：800×（1-5%）-40=720（万元） （1.5分）
第4个月：550×（1-5%-20%）=412.5（万元） （1分）
第5个月：650×（1-5%-20%）=487.5（万元） （1分）
第6个月：330×（1-5%-20%）=247.5（万元），小于300万元，不签发支付证书 （1.5分）
第7个月：900×（1-5%-20%）+247.5=922.5（万元） （1分）
第8个月：本月应扣回质量保证金800×5%=40（万元） （1分）
本月应扣回预付款（4800-4430）×20%=74（万元） （1分）
本月支付：800-40-74=686（万元） （2分）
第9个月：800×（1-5%）=760（万元） （1分）
4.竣工结算
累计完成金额：6030万元
累计支付金额：6000×10%+1140+720+412.5+487.5+922.5+686+760=5728.5（万元）
质量保证金：6030×5%=301.5（万元）
累计支付金额+质量保证金=5728.5+301.5=6030（万元）
累计完成累计金额与累计支付金额、质量保证金吻合。
上式中，600万元为预付款，质量保证金301.5万元在缺陷责任期满后支付。
因此本项目竣工结算工程款为6030万元。 （2分）
-
第19题：
2011年8月10日，某施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以10万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。2011年8月18日，建材商依约交付1万元定金。2011年8月21日，施工单位为建材商代为托运。2011年8月25日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。该定金合同的生效日期为()。A.8月10日
B.8月18日
C.8月21日
D.8月25日答案：B解析：2020 / 2019版教材P38
定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。 -
第20题：
某施工企业承包的一项公路工程签约合同价为5000万元（其利润目标为签约合同价的5%）。开工预付款为签约合同价的10%，开工预付款在进度付款证书累计金额达到签约合同价的30%时开始扣回，到进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时全部扣完。质量保证金的百分比为月支付金额的1%，质量保证金限额为签约合同价的5%。在工程完成签约合同价的60%时，由于业主违约，合同被迫终止。此时承包人另外完成变更工程150万元，完成暂定项目50万元，为工程合理订购材料库存80万元。由于合同被迫终止，承包人设备撤回基地和造返所有雇用人员的费用共60万元（该项费用在工程量清单中未单独列项）。业主就已完成的各类工程均已按合同规定予以支付。该项目实际工程量与清单工程量一致，且无调价。
【问题】1.业主扣回的开工预付款是多少？答案：解析：1.业主扣回开工预付款=【累计完成工程款-签约合同价×30%】×开工预付款签约合同价的50%=【（5000×60%+150+50）-5000×30%】×（5000×10%）÷（5000×50%）=340（万元） -
第21题：
某公路建设项目,采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款,施工合同的签约合同价为5000万元,合同工期为12个月。该工程2009年4月1日开工,2009年11月10日业主提出对原设计进行修改,使施工单位停工待图1个月。在基础施工时,施工单位为保证工程质量,自行将原设计要求的混凝土强度由C18提高到C20。工程交工结算时,施工单位向监理工程师提出费用索赔如下：1由于业主方修改设计图纸延误1个月的有关费用损失：人工窝工费用损失=月工作日×日工作班数×延误月数×工日费×每班工作人数=20×2×1×30×30=3.6（万元）机械设备闲置费用损失=月工作日×日工作班数×每班机械台数×延误月数×机械台班费=20×2×2×1×600=4.8（万元）现场管理费=合同总价÷工期×现场管理费率×延误时间=5000÷12×1.0%×1=4.17（万元）公司管理费=合同价÷工期×公司管理费率×延误时间=5000÷12×6%×1=25.0（万元）利润=合同总价÷工期×利润率×延误时间=5000÷12×5%×1=20.83（万元）合计58.40万元。2由于基础混凝土强度的提高导致费用增加10万元。
【问题】4、监理工程师作出的索赔处理决定是否是终局性的?对当事双方有无强制性约束力?答案：解析：4、通常监理工程师作出索赔处理决定不是终局性的,对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对监理工程师的决定不满意,可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。 -
第22题：
2010年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2010年5月1日，竣工日期为2011年12月31日。2010年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2010年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2010年5月10日。该工程保险开始生效日为（）。
- A、2010年2月10日
- B、2010年4月20日
- C、2010年5月10日
- D、2010年5月1日
正确答案:B -
第23题：
单选题某工程签约合同价为2400万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加工程200万元，则根据比例分析法承包商可提出的合理工期索赔值为（）。A1个月
B2个月
C3个月
D4个月
正确答案： D解析：