某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的

题目
某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。
问题
　1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?
　2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?
　3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?
　4．根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?

相似考题

1.建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作出约定或约定不明的,合同工期一年以上(含一年),预付安全防护,文明施工措施费不得低于该费用总额的(),其余费用应按照施工进度支付。A.10%B.20%C.30%D.50%

2.《上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定》要求,建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费预付、支付计划未作约定或约定不明的,合同工期在一年以上的(含一年),预付安全防护、文明施工措施费不得低于该费用总额的(),其余费用应按照施工进度支付。A、30%B、40%C、50%D、60%

3.下列关于工程量清单计价的说法，错误的有（ ）。 A.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价,非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价 B.工程量清单应采用综合单价计价，其中综合单价=人+材+机+管+利 C.安全文明施工费包括安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费 D.工程量清单计价只有两种形式，即综合单价法和全费用综合单价法

4.建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作出约定或约定不明的,合同工期一年以内,预付安全防护,文明施工措施费不得低于该费用总额的(),其余费用应按照施工进度支付。A.10%B.20%C.30%D.50%

参考答案和解析
答案：
解析：
1．根据计算，20÷(0．3-0．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。
　2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月；施工队乙施工D巷道，工期8．75个月；施工队丙施工巷道B，工期6．6个月；施工队丁施工巷道A，工期6．2个月。
最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=48万元
　3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．235个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．235个月之内完成就可以了。
最大效益成为(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-8．235×20=71．3万元
　4．根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112×(6／10)×60％=67．2×60％=40．32万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工6个月，总工期10个月)的安全文明施工费总额的60％，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。
更多“某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条”相关问题

  • 第1题：

    某施工企业在南方某地通过投标承接一港口的堆场和道路工程，工期140d，造价 2100万元，工程质量标准为优良，履约保证金210万元，保修期1年。按照合同专用条款的约定，在施工单位开工后3日内，建设单位向施工单位支付10%的预付款，工程竣工验收合格后，工程进度款支付至97%，余下的3%为质保金。
    问题：
    (1)施工单位按规定开工，施工1个月后，由于建设单位的资金周转问题，一直未向施工单位支付预付款。施工单位在发出催款通知10日后，暂停施工。施工单位是否构成违约行为？停工损失可否向建设单位索赔？
    (2)施工单位按合同约定的期限，向监理提交了工程量和请求支付报表，监理在一周后，通知施工单位工程量计算有误，应按经监理核算后的工程量支付。施工单位是否能够坚持按照原报表的工程量支付？
    (3)施工单位按照工程合同约定的工期完成施工任务，并通过竣工验收。建设单位提出本工程有1年保修期，履约保证金210万元应在保修期结束后退还施工单位。建设单位的要求是否合理？应如何理解？


    答案：
    解析：
    (1)施工单位没有违约行为，停工损失可以向建设单位索赔。
    (2)施丁单位可以要求按照原报表的工程量支付。因为监理应在收到报表后3d内审核签认，逾期则可视为已被监理确认。
    (3)建设单位的要求不合理。履约保证金的期限应以工程竣工验收合格为截止日期。 3%的质保金才是1年保修期的责任担保金。

  • 第2题：

    某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构，建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向全国公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。
    从工程招投标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：
    事件一：市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对第一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双发签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。
    事件二：主单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费为1%，税金3.413%。
    事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。
    事件四：E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。
    事件五：2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工据算，双方书面签字确认与2014年5月20日前由建设单位支付工程款560万元（不含5%的保修金）给E施工单位。此后，E施工单位3此书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行驶工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。
    ＜1> 、分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。
    ＜2> 、列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元（保留两位小数），根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类？该中标造价属于其中哪一类？
    ＜3> 、事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元（保留两位小数）？并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用？
    ＜4> 、事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员（分单位列出）？
    ＜5> 、事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月？E单位诉讼是否成立？其可以行驶的工程款优先受偿权是多少万元？


    答案：
    解析：
    ＜1> 、不妥之一：市建委指定了专门的招标代理机构
    理由是：违反招投标法律法规的规定。不得指定。
    不妥之二：在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对第一的形式书面进行了答复
    理由是：针对一家单位提出了疑问的回复应以书面形式通知到所有潜在投标人，不能一对一答复
    不妥之三：经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。
    理由是：应依据招标文件规定的评标办法进行评审。评标委员会应该推荐中标候选人。
    ＜2> 、E单位的中标造价=（分部分项工程费为16100.00万元+措施项目费为1800.00万元+其他项目费为1200.00万元）×（1+1%）×（1+3.41%）=19948.82万元
    根据工程项目不同的建设阶段，建设工程造价可以分为如下6 类： （1）投资估算；
    ⑵ 概算造价；(3）预算造价；(4）合同价；(5) 结算价；（6）决算价。
    该中标造价属于合同价。
    ＜3> 、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）第10.2.2规定，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分应按照要提前安排的原则进行分解，并应与进度款同期支付。
    GF-2013-0201通用条款规定，6.1.6 除专用条款另有约定外,发包人应在工程开工后的28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。
    原建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》第7条规定，建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施项目总费用，以及费用预付、支付计划，使用要求、调整方式等条款。建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的50％；合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的30％，其余费用应当按照施工进度支付。
    50%　　322×50%（1+1%）（1+3.41%）=168.16万元。
    ＜4> 、建质[2008]91号关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知第十条　建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。建设工程实行施工总承包的，安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。
    ＜5> 、最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复规定(法释〔2002〕16号)
    建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
    E单位诉讼成立
    建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失
    可以行驶的工程款优先受偿权是560万元。

  • 第3题：

    根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时可以作为竞争费用的是（）。

    • A、规费
    • B、税金
    • C、冬雨期施工增加费
    • D、安全文明施工费

    正确答案:C

  • 第4题：

    背景资料：某工程建筑面积24700m2，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位通过公开招标，有甲、乙、丙三家单位参与了工程投标，经过公开开标，评标，最终确定甲施工单位中标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF--2013--0201），签订了施工总承包合同。 合同部分条款约定如下： （1）本工程合同工期540d； （2）本工程采用综合单价计价模式； （3）包括安全文明施，工费的措施费包干使用； （4）因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整； （5）工程预付款比例为l0%。 工程投标及施工过程中，发生了下列事件： 事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮动5%进行报价，评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。 事件二：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m2，材料费为12.00元/m2，机械费为1.60元/m2，分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费为30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。 事件三：甲施.工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照《建设工程项目管理规范》GB/工50326--2006进行了合同管理工作。 事件四：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。 问题 事件三中，甲施工单位合同管理工作中，应执行哪些程序？


    正确答案: 合同管理程序：合同评审、合同订立、合同实施计划、合同实施控制、合同综合评价、有关知识产权的合法使用。

  • 第5题：

    根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，属于工程量清单中其他项目清单的是（）。

    • A、安全文明施工费
    • B、总承包服务费
    • C、二次搬运费
    • D、施工管理费

    正确答案:B

  • 第6题：

    根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，属于规费的是（）。

    • A、安全文明施工费
    • B、成品保护费
    • C、工程排污费
    • D、企业管理费

    正确答案:C

  • 第7题：

    《水运工程工程量清单计价规范》中对于“安全文明施工费、规费和税金”有何规定？


    正确答案:安全文明施工费、规费和税金应按国家有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

  • 第8题：

    问答题
    背景资料： 某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201签订了施工总承包合同。 合同部分条款约定如下：（1）本工程合同工期549d；（2）本工程采取综合单价计价模式；（3）包括安全文明施工费的措施费包干使用；（4）因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整；（5）工程预付款比例为10%。 工程投标及施工过程中，发生了下列事件： 事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。 事件二：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3、材料费为12.00元/m3、机械费1.60元/m3。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价120万元，总包服务费为30万元，企业管理费15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。 事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2006进行了合同管理工作。 事件四：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。 事件五：施工进行到第13个月时，因建设单位设计变更导致某工作延期2个月，造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和该施工机械操作人员窝工费2000元。 该工作的延期并未影响总工期，但施工总承包单位仍提出上述两项费用索赔。 事件三中，甲施工单位合同管理工作中，应执行哪些程序？

    正确答案： 甲施工单位合同管理工作中应执行的程序是：
    1）合同评审；
    2）合同订立；
    3）合同实施计划；
    4）合同实施控制；
    5）合同综合评价；
    6）有关知识产权的合法使用。
    解析： 根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2006第7.1.3条规定，承包人的合同管理应遵循下列程序：
    （1）合同评审；
    （2）合同订立；
    （3）合同实施计划；
    （4）合同实施控制；
    （5）合同综合评价；
    （6）有关知识产权的合法使用。

  • 第9题：

    单选题
    根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时可以作为竞争性费用的是（）。
    A

    安全文明施工费

    B

    税金

    C

    规费

    D

    利润率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层，地上15层，现浇筑混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最终确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）签订了施工总承包合同。 合同部分条款约定如下： （1）本工程合同工期549日； （2）本工程采用综合单价计价模式； （3）包括安全文明施工费的措施费包干使用； （4）因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整； （5）工程预付款比例为10%。 工程投标及施工过程中，发生了下列事件： 事件1：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经过认真核算，认为乙施工单位报价中的实际费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定给予废标处理。 事件2：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3、材料费为12.00元/m3、机械费1.60元/m3。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。 事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照《建设工程项目管理规 范》（GB/T50326）进行了合同管理工作。 事件4：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。 事件5：施工单位随时将建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物按相关规定进行了处理。 事件6：在基坑施工中，由于正值雨季，施工现场的排水费用比中标价中的费用超出3万元。甲施工单位及时向建设单位提出了签证要求，建设单位不予支持。对此，甲施工单位向建设单位提交了索赔报告。 事件4中，按照劳务实名制管理要求，在劳务分包单位进场时，甲施工单位应要求劳务分包单位提交哪些资料进行备案？

    正确答案： 事件4中，按照劳务实名制管理要求，在劳务分包单位进场时，甲施工单位应要求劳务分包单位提交的备案资料有进场施工人员花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）签订了施工总承包合同。 合同部分条款约定如下： （1）本工程合同工期549d； （2）本工程采取综合单价计价模式； （3）包括安全文明施工费的措施费包干使用； （4）因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整； （5）工程预付款比例为10%。 工程投标及施工过程中，发生了下列事件： 事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。 事件二：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费8.40元/m3、材料费12.00元/m3、机械费1.60元/m3。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价120万元，总包服务费为30万元，企业管理费15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。 事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2006进行了合同管理工作。 事件四：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。 事件五：在基坑施工中，由于正值雨期，施工现场的排水费用比中标的费用超出3万元。甲施工单位及时向建设单位提出了索赔要求，建设单位不予支持。对此，甲施工单位向建设单位提交了正式的书面索赔报告。 问题 事件三中，甲施工单位合同管理工作中，应执行哪些程序？

    正确答案： 甲施工单位合同管理工作中应执行的程序是：
    1）合同评审；
    2）合同订立；
    3）合同实施计划；
    4）合同实施控制；
    5）合同综合评价；
    6）有关知识产权的合法使用。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的相关规定，说法正确的是（）。
    A

    投标人可以核定清单中的工程量，并按照投标人核定的最终结果填报工程量清单

    B

    投标人应按招标工程量清单填报项目编码、项目名称、项目特征必须与招标工程量清单一致

    C

    投标人不得对招标人所列的措施项目进行增补

    D

    投标人按照经建设单位批准的施工技术方案填报措施项目清单中的安全文明施工费


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，关于工程项目合同类型选择的说法，正确的是（　　）。

    A.采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分
    B.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力
    C.对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适用于总价合同
    D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

    答案：D
    解析：
    本题考核的是合同类型的选择。实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同。采用单价合同形式时，工程量清单是合同文件必不可少的组成内容，其中的工程量一般不具备合同约束力(量可调)，工程款结算时按照合同中约定应予计量并实际完成的工程量计算进行调整。而对总价合同形式，工程量清单中的工程量具备合同约束力(量不可调)，工程量以合同图纸的标示内容为准，工程量以外的其他内容一般均赋予合同约束力，以方便合同变更的计量和计价。

  • 第14题：

    背景
    某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0．2万元，每米巷道的造价是0．3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。
    问题
    　1．假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损?
    　2．如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益?
    　3．如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少?
    　4．根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用?


    答案：
    解析：
    1．根据计算，20÷(0．3-0．2)=200m，确定不亏损的最少进尺应为200m。
    2．要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m，工期9．4个月；施工队乙施工D巷道，工期8．75个月；施工队丙施工巷道B，工期6．6个月；施工队丁施工巷道A，工期6．2个月。
    最大效益是(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-9．4×20=48万元

    3．若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工队伍甲来施工巷道D，整个项目的施工工期为700--85=8．235个月。其他三个施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8．235个月之内完成就可以了。
    最大效益成为(0．3-0．2)×(400+460+800+700)-8．235×20=71．3万元

    4．根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费=112×(6／10)×50％=67．2×50％=33.6万元。
    理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后的28天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工6个月，总工期10个月)的安全文明施工费总额的50％，其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期支付。
    安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。

  • 第15题：

    建设项目实行施工总承包的，采用合同总价下的工程量清单方式进行验工计价。工程量清单范围内的工程，按合同约定的单价进行计价。工程量清单范围外的工程，属于建设单位对（）的重大调整，以及由于人力不可抗力造成重大损失补充合同的工程，按施工总承 包合同约定的单价计价，在批准费用项下计费；其他工程由双方协商单价，按验工数量进行计价，但不得超过承包合同总价。

    • A、建设方案
    • B、建设标准
    • C、建设规模
    • D、建设工期

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，采用工程量清单招标的工程，投标人在投标报价时可以作为竞争性费用的是（）。

    • A、安全文明施工费
    • B、税金
    • C、规费
    • D、利润率

    正确答案:D

  • 第17题：

    《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013中规定：实行工程量清单计价的工程，应采用的合同类型是（）。

    • A、总价合同
    • B、固定总价合同
    • C、单价合同
    • D、成本加酬金合同

    正确答案:C

  • 第18题：

    背景 某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201签订了施工总承包合同。 合同部分条款约定如下：（1）本工程合同工期549d；（2）本工程采取综合单价计价模式；（3）包括安全文明施工费的措施费包干使用；（4）因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整；（5）工程预付款比例为10%。 工程投标及施工过程中，发生了下列事件： 事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。 事件二：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费8.40元/m3、材料费12.00元/m3、机械费1.60元/m3。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价120万元，总包服务费为30万元，企业管理费15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。 事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2006进行了合同管理工作。 事件四：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。 事件五：在基坑施工中，由于正值雨期，施工现场的排水费用比中标的费用超出3万元。甲施工单位及时向建设单位提出了索赔要求，建设单位不予支持。对此，甲施工单位向建设单位提交了正式的书面索赔报告。 事件二中，甲施工单位所报的土石方分项工程综合单价是多少元/m3？中标造价是多少万元？工程预付款金额是多少万元？（均需列式计算，答案保留小数点后两位）


    正确答案: 土石方分项工程综合单价=（人工费+材料费+机械费）×（1+15%）×（1+5%）
    =（8.4+12+1.6）×（1+15%）×（1+5%）
    =26.57元/m3。
    中标造价=（分部分项工程量清单合价+措施费项目清单合价+其他项目清单合价+规费）×（1+3.41%）
    =（8200+360+120+225.68）×（1+3.41%）
    =9209.36万元。
    工程预付款=（中标造价-暂列金额）×10%
    =（9209.36-50）×10%
    =915.94万元。

  • 第19题：

    采用工程量清单计价方式直接发包的工程，合同价中的规费、安全文明施工措施费和税金三项不可竞争费应按规定费率计取，其他费率可由（）确定，也可参照本计价费率计取。

    • A、发包方进行
    • B、承包方进行
    • C、发承包双方协商
    • D、建设行政主管部门

    正确答案:C

  • 第20题：

    问答题
    背景资料： 某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201签订了施工总承包合同。 合同部分条款约定如下：（1）本工程合同工期549d；（2）本工程采取综合单价计价模式；（3）包括安全文明施工费的措施费包干使用；（4）因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整；（5）工程预付款比例为10%。 工程投标及施工过程中，发生了下列事件： 事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。 事件二：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3、材料费为12.00元/m3、机械费1.60元/m3。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价120万元，总包服务费为30万元，企业管理费15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。 事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照《建设工程项目管理规范》GB/T50326--2006进行了合同管理工作。 事件四：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。 事件五：施工进行到第13个月时，因建设单位设计变更导致某工作延期2个月，造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和该施工机械操作人员窝工费2000元。 该工作的延期并未影响总工期，但施工总承包单位仍提出上述两项费用索赔。 事件四中，按照劳务实名制管理要求，在劳务分包单位进场时，甲施工单位应要求劳务分包单位提交哪些资料进行备案？

    正确答案： 甲施工单位应要求劳务分包单位提交备案的资料有：
    1）进场施工人员花名册；
    2）身份证复印件；
    3）劳动合同文本复印件；
    4）岗位技能证书复印件。
    解析： 劳务分包单位的劳务人员在进场施工前，应按实名制管理要求，将进场施工人员花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件及时报送总承包商备案。总承包方劳务人员根据劳务分包单位提供的劳务人员信息资料，逐一核对是否有身份证、劳动合同和岗位技能证书，不具备以上条件的不得使用，总承包商不允许其进入施工现场。

  • 第21题：

    多选题
    建设工程工程量清单计价规范》(GB.50500-2013)规定，以下事项（　）(但不限于)发生，发承包双方应按照合同约定调整合同价款。
    A

    工程变更 

    B

    项目特征描述不符 

    C

    工程量清单缺项 

    D

    工程量偏差 

    E

    施工单位按期竣工


    正确答案： B,A
    解析： 以下事项（但不限于）发生，发承包双方应当按照合同约定调整合同价款：
    1．法律法规变化；
    2．工程变更；
    3．项目特征描述不符；
    4．工程量清单缺项；
    5．工程量偏差；
    6．物价变化；
    7．暂估价；
    8．计日工；
    9．现场签证；
    10．不可抗力；
    11．提前竣工（赶工补偿）；
    12．误期赔偿；
    13．施工索赔；
    14．暂列金额；
    15．发承包双方约定的其他调整事项。

  • 第22题：

    问答题
    某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层，地上15层，现浇筑混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最终确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）签订了施工总承包合同。 合同部分条款约定如下： （1）本工程合同工期549日； （2）本工程采用综合单价计价模式； （3）包括安全文明施工费的措施费包干使用； （4）因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整； （5）工程预付款比例为10%。 工程投标及施工过程中，发生了下列事件： 事件1：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经过认真核算，认为乙施工单位报价中的实际费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定给予废标处理。 事件2：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3、材料费为12.00元/m3、机械费1.60元/m3。分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元，总包服务费30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。 事件3：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，按照《建设工程项目管理规 范》（GB/T50326）进行了合同管理工作。 事件4：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。 事件5：施工单位随时将建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物按相关规定进行了处理。 事件6：在基坑施工中，由于正值雨季，施工现场的排水费用比中标价中的费用超出3万元。甲施工单位及时向建设单位提出了签证要求，建设单位不予支持。对此，甲施工单位向建设单位提交了索赔报告。 事件3中，甲施工单位合同管理工作中，应执行哪些程序？

    正确答案： 事件3中，甲施工单位合同管理工作中，应执行的程序：合同评审；合同订立；合同实施计划；合同实施控制；合同综合评价；有关知识产权的合法使用。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，属于工程量清单中其他项目清单的是（）。
    A

    安全文明施工费

    B

    总承包服务费

    C

    二次搬运费

    D

    施工管理费


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    背景某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m、800m、700m。整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的可变成本0.2万元，每米巷道的造价是0.3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1.假设四个巷道施工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损？2.如何安排四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益？3.如果巷道C具备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少？4.根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类？建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元（保留两位小数）?并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用？

    正确答案：
    解析：

相关内容