某建设单位与施工单位就一大型管网安装工程签认了施工合同，合同中有以下一些条款： （1）项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。 （2）项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。 （3）无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应

题目
某建设单位与施工单位就一大型管网安装工程签认了施工合同，合同中有以下一些条款：
（1）项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。
（2）项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。
（3）无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。
（4）施工单位应按协议条款约定时间想业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知施工单位。
随着管道工厂化预制技术的日渐成熟运用，施工单位采用管道工厂化预制技术。工程开工后，项目管理部组织技术交底，并对管道安装前的现场进行了检查。
【问题】：
1.请分别指出以上合同条款中的不妥之处。
2.针对合同条款中的不妥之处应如何改正？
3.施工组织设计交底有何要求？
4.管道工厂化预制如何深化设计图纸？
5.管道安装前现场应具备哪些条件？

相似考题

1.以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（）A 某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷B 某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷C 某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷D 建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷E 钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

2.一、背景 一业主与施工单位就某大型管网安装工程签订了施工合同，合同中有以下一些条款： 1．项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。 2．项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。 3．无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。 4．施工单位应按协议条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量)，并在计量24小时前通知施工单位。 工程开工后，项目管理部组织技术交底，并对管道安装前的现场进行了检查。 二、问题 1．请分别指出以上合同条款中的不妥之处。 2．针对合同条款中的不妥之处应如何改正? 3．施工组织设计交底有何要求? 4．管道安装前现场应具备哪些条件?

3.一、背景 一业主与施工单位就某工业大型管网安装工程签订了施工合同，合同中有以下一些条款： 1．项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。 2．项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。 3．无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。 4．施工单位应按协议条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量)，并在计量24小时前通知施工单位。 工程开工后，项目管理部组织技术交底，并对管道安装前的现场进行了检查。 二、问题 1．请分别指出以上合同条款中的不妥之处。 2．针对合同条款中的不妥之处应如何改正 3．施工组织设计交底有何要求 4．管道安装前现场应具备哪些条件

4.施工合同是建设单位和施工单位为了完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。()

更多“某建设单位与施工单位就一大型管网安装工程签认了施工合同，合同中有以下一些条款： ”相关问题

  • 第1题：

    以下各项纠纷中，不属于《仲裁法》调整范围的是()。

    A、某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷
    B、村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷
    C、某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷
    D、建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷

    答案：B
    解析：
    本题的考点为《仲裁法》的调整范围。《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”仲裁，劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整。

  • 第2题：

    某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了一份工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工，并经再次验收后合格，于是施工单位请求支付工程款。对于本案，下列说法中，正确的是（ ）。

    A. 施工合同有效，建设单位应当支付工程款
    B. 施工合同有效，建设单位可以不支付工程款
    C. 施工合同无效，但建设单位应当支付工程款
    D. 施工合同无效，建设单位应当扣除修复费用后支付工程款


    答案：D
    解析：
    《建筑法》规定，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。

    某施工企业借用其他企业资质与建设单位签订合同，违反了法律的强制性规定，所以该施工合同无效。

    《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。

    因此，建设单位应扣除修复费用后支付工程价款。

    综上所述，本题正确答案为D。

  • 第3题：

    一业主与施工单位就某厂机电设备安装工程签订了施工合同，施工合同中有以下一些条款：1．项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。2．项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。3．无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。4．施工单位应按协议条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知施工单位。二、问题1．请分别指出以上合同条款中的不妥之处。2．针对合同条款中的不妥之处应如何改正3．施工方案应包括哪些内容4．施工组织设计交底有何要求5．管道安装前现场应具备哪些条件


    答案：
    解析：
    1．合同条款中的不妥之处：(1)“施工单位不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任”不妥；(2)“供施工单位参考使用’’不妥；(3)“检验如果不合格，工期应予顺延”不妥；(4)“业主方工程师代表按施工单位要求提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量）"不妥。2．针对合同条款中的不妥之处改正：(1)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，不应承担非自身原因引起的工期延误和费用增加的责任。或者，施工单位按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，也不应免除施工单位应承担的责任。(2)保证资料（数据）真实、准确，作为施工单位现场施工的依据。(3)工期不予顺延。(4)业主方工程师代表应按设计图纸对质量合格的已完工程量进行计量。3．施工方案应包括内容：工程概况、编制依据、施工程序、施工方法（含技术要求和质量标准）、进度计划、资源配置计划、安全技术措施、质量管理措施、施工平面布置等。4．施工组织设计交底要求：(1)经审批的施工组织设计应在项目开工前，由项目经理组织项目主要人员进行交底。(2)交底内容应全面，交底过程应有记录，参加交底人员应在交底记录上签字。(3)交底后，各专业要分别组织学习，按分工及要求落实责任范围。5．管道安装前现场应具备条件是：(1)设计图及其他技术文件完整齐全，施工图已会审，施工组织设计编制完毕并已批准。(2)与管道有关的土建工程经检查合格，满足安装要求并办理了交接手续。临时供水、供电、供气等设施已满足安装施工要求。(3)技术交底和必要的技术培训工作已经完成，并填写了施工交底记录(4)与管道连接的设备安装就位固定完毕，标高、中心线、管口方位符合设计要求。(5)必须在管道安装前完成的有关工序，如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕，并验收合格，具备有关的技术证件。(6)管子、管件、仪表及阀门等已经校验合格、内部清理干净，并具备有关的技术文件，且确认符合设计要求。管道组成件及管道支承件等已检验合格。(7)管道安装单位应当取得特种设备安装许可。管道施工前，安装单位应当向管道安装工程所在地负责管道使用登记的质量技术监督部门书面告知。

  • 第4题：

    建设单位与施工单位就完成某建设工程项目的施工签订了施工合同。在合同履行过程中，由于该施工合同对工程质量约定不明确，致使双方当事人产生争议。试根据合同法的有关规定解答以下问题：
    【问题】1.建设工程施工合同的内容包括哪些？


    答案：
    解析：
    1.施工合同的内容包括：工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

  • 第5题：

    建设单位与施工单位就完成某建设工程项目的施工签订了施工合同。在合同履行过程中，由于该施工合同对工程质量约定不明确，致使双方当事人产生争议。试根据合同法的有关规定解答以下问题：
    【问题】2.当事人对工程质量约定不明确的这个问题如何补救？


    答案：
    解析：
    2.当事人对工程质量约定不明确的，采用以下办法补救：（1）由当事人协议补充；（2）如不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定；（3）如果按照前两种方式仍然不能确定的，则按下列规定进行履行：按国家标准、行业标准履行；没有国家、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

  • 第6题：

    在建设工程施工合同经济法律关系中，必须包括主体、客体和内容三大要求。施工合同的客体是（）

    • A、建设单位
    • B、建筑安装施工单位
    • C、建筑安装工程项目
    • D、施工合同的具体条款

    正确答案:C

  • 第7题：

    一业主与施工单位就某大型管网安装工程签订了施工合同，施工合同中有以下一些条款： 1.项目实施过程中。施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。 2.项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。 3.无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。 4.施工单位应按协议条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知施工单位。 5.开工后，项目管理部组织技术交底，并对管道安装前的现场进行了检查。 施工组织设计交底有何要求？


    正确答案: 施工组织设计交底要求：
    （1）经审批的施工组织设计应在项目开工前，由项目经理组织项目主要人员进行交底。
    （2）交底内容应全面，交底过程应有记录，参加交底人员应在交底记录上签字。
    （3）交底后，各专业要分别组织学习，按分工及要求落实责任范围。

  • 第8题：

    某工程项目，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，合同约定，建筑钢筋由建设单位供应。 施工单位提出，由于钢筋由建设单位提供，钢筋的检测费用应由建设单位承担；请问钢筋的检测费用由哪个单位承担？（）

    • A、施工单位
    • B、监理单位
    • C、检测机构
    • D、建设单位

    正确答案:D

  • 第9题：

    问答题
    一业主与施工单位就某大型管网安装工程签订了施工合同，施工合同中有以下一些条款： 1.项目实施过程中。施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。 2.项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。 3.无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。 4.施工单位应按协议条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知施工单位。 5.开工后，项目管理部组织技术交底，并对管道安装前的现场进行了检查。 管道安装前现场应具备哪些条件？

    正确答案： 管道安装前现场应具备条件是：
    （1）设计图及其他技术文件完整齐全，施工图已会审，施工组织设计编制完毕并已批准。
    （2）与管道有关的土建工程经检查合格，满足安装要求并办理了交接手续。临时供水、供电、供气等设施已满足安装施工要求。
    （3）技术交底和必要的技术培训工作已经完成，并填写了施工交底记录。
    （4）与管道连接的设备安装就位固定完毕，标高、中心线、管口方位符合设计要求。
    （5）必须在管道安装前完成的有关工序，如清洗、脱脂、内部防腐与衬里等已进行完毕，并验收合格，具备有关的技术证件。
    （6）管子、管件、仪表及阀门等已经校验合格、内部清理干净，并具备有关的技术文件，且确认符合设计要求。管道组成件及管道支承件等已检验合格。
    （7）管道安装单位应当取得特种设备安装许可。管道施工前，安装单位应当向管道安装工程所在地负责管道使用登记的质量技术监督部门书面告知。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    背景资料建设单位与安装公司（施工单位）就某大型管网安装工程签订了施工合同，合同中有以下一些条款：1.项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。2.项目开工前，建设单位要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。3.无论建设单位是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。4.施工单位应按协议条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。建设单位工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知施工单位。施工单位为加快进度，保证质量，根据管道用途、技术要求、连接方式和安装工艺，结合工程现状进行实测，该工程采用公司的国家级工法：“用BIM技术进行管道工厂化预制” 。确定了预制的对象和可预制的程度，采用了BIM技术，用三维模型进行相关管线综合设计，导出的管段单线图作为管道工厂化预制提供加工依据。工程开工前，施工单位项目部组织规划了管道工厂化预制场地，编制了施工方案和技术交底，并对管道安装前的现场进行了检查。问题1.请分别指出以上合同条款中的不妥之处。2.针对合同条款中的不妥之处应如何改正？

    正确答案：
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列情形致使合同无效的是（  ）。
    A

    甲施工单位采购员擅自以单位名义订购了一批水泥

    B

    甲施工单位以欺诈的手段承揽某重大市政管网工程

    C

    甲施工单位与乙建设单位串通骗取中标，损害了其他投标人的利益

    D

    甲施工单位以欺诈的手段与某采购商订立合同

    E

    甲施工单位超越其资质等级承揽工程，竣工前取得相应资质


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    建设单位甲与施工单位乙就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，则结算工程价款应根据（）
    A

    有建设单位甲决定

    B

    有施工单位乙决定

    C

    另行订立的建设工程施工合同

    D

    备案的中标合同


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某施工单位借用其他企业的资质与建设单位签订了工程施工合同，由于工程竣工验收不合格，施工单位按要求进行返工并经再次验收后合格。于是施工单位请求支付工程款。关于本案，下列说法正确的是()。

    A.施工合同是否有效待定，建设单位应当支付工程款
    B.施工合同有效，建设单位可以不支付工程款
    C.施工合同有效，但建设单位应当支付工程款
    D.施工合同无效；建设单位应扣除修复费用后支付工程款

    答案：D
    解析：
    2020版教材P141 / 2019版教材P139
    建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：　　
    （一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；　　
    （二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

  • 第14题：

    以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的有( )。

    A.某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷
    B.建设单位与监理单位之间的监理合同纠纷
    C.某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷
    D.建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷
    E.钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”仲裁，劳动争议仲裁不受《仲裁法》的调整。

  • 第15题：

    某工程项目建设单位与施工单位依法签订了施工合同，合同中估算工程量为5300m2，单价为180元/m2。合同工期为6个月。合同中有关支付条款如下：（1）开工前，建设单位向施工单位支付估算合同价20%的预付款；（2）建设单位从第1个月起，从施工单位的工程款中，按5%的比例扣保留金；（3）当累计实际完成工程量超过（或低于）估算工程量的10%时，价格应予调整，调价系数为0.9（或1.1）；（4）每月签发付款证书最低金额为15万元；（5）预付款从施工单位获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起至第5个月均匀扣除。施工单位每月实际完成并经监理工程师签认认可的工程量如下表所示：
    【问题】1.估算合同总价是多少？


    答案：
    解析：
    1.估算合同总价为：5300m2×180元/m3=95.4（万元）。

  • 第16题：

    建设单位与施工单位就完成某建设工程项目的施工签订了施工合同。在合同履行过程中，由于该施工合同对工程质量约定不明确，致使双方当事人产生争议。试根据合同法的有关规定解答以下问题：
    【问题】3.合同履行过程中双方当事人产生的合同争议应如何处理？


    答案：
    解析：
    3.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。

  • 第17题：

    某施工单位与业主就某大楼机电安装工程签订一份合同，合同草签中规定：“合同价款采用固定总价方式确定，合同价款不因情况发生变化进行调整。工程内容及其规定：  空调系统（不含防排烟系统）安装、调试；  地下车库消防系统安装、调试，以施工图内容为准；  工程预算由乙方按工程量清单编制，业主审查”。在编制预算过程中，预算人员虽知地下车库有防排烟系统，但在草签合同中有“不含防排烟系统”字样，就没有计算该项费用。合同签订后，业主要求施工单位进行地下车库防排烟系统的施工，施工单位以合同中无此项内容，要求合同变更，业主不同意，经多次协商，业主同意终止合同。 合同终止的条件有哪些？


    正确答案: 合同终止应具备下列条件之一：
    ①工程承包合同已按约定履行完成；
    ②合同解除；
    ③承包人依法将标的物提存。

  • 第18题：

    某工程，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。经建设单位同意，甲施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。 在合同约定的工程开工日前，建设单位收到甲施工单位报送的《工程开工报审表》后即予处理。请问施工单位的《工程开工报审表》应该报送给哪个单位？（）

    • A、建设单位
    • B、设计单位
    • C、质监站
    • D、监理单位

    正确答案:D

  • 第19题：

    建设单位甲与施工单位乙就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，则结算工程价款应根据（）

    • A、有建设单位甲决定
    • B、有施工单位乙决定
    • C、另行订立的建设工程施工合同
    • D、备案的中标合同

    正确答案:D

  • 第20题：

    某施工单位与业主就某大楼机电安装工程签订一份合同，合同草签中规定：“合同价款采用固定总价方式确定，合同价款不因情况发生变化进行调整。工程内容及其规定：  空调系统（不含防排烟系统）安装、调试；  地下车库消防系统安装、调试，以施工图内容为准；  工程预算由乙方按工程量清单编制，业主审查”。在编制预算过程中，预算人员虽知地下车库有防排烟系统，但在草签合同中有“不含防排烟系统”字样，就没有计算该项费用。合同签订后，业主要求施工单位进行地下车库防排烟系统的施工，施工单位以合同中无此项内容，要求合同变更，业主不同意，经多次协商，业主同意终止合同。 按照背景材料，施工单位可否要求合同变更？


    正确答案:按照背景材料，不符合合同变更的原因，施工单位不可要求合同变更。

  • 第21题：

    多选题
    以下各项纠纷中，属于《仲裁法》调整范围的是（　）。
    A

    某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷 

    B

    村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷 

    C

    某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷 

    D

    建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷 

    E

    钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    一业主与施工单位就某大型管网安装工程签订了施工合同，施工合同中有以下一些条款： 1.项目实施过程中。施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。 2.项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。 3.无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。 4.施工单位应按协议条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知施工单位。 5.开工后，项目管理部组织技术交底，并对管道安装前的现场进行了检查。 针对合同条款中的不妥之处应如何改正？

    正确答案： 针对合同条款中的不妥之处改正：
    （1）施工单位按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，不应承担非自身原因引起的工期延误和费用增加的责任。或者，施工单位按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，也不应免除施工单位应承担的责任。
    （2）保证资料（数据）真实、准确，作为施工单位现场施工的依据。
    （3）工期不予顺延。
    （4）业主方工程师代表应按设计图纸对质量合格的已完工程量进行计量。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    背景某建设单位与施工单位就一大型管网安装工程签订了施工合同，合同中有以下一些条款：(1)项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。(2)项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。(3)无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。(4)施工单位应按协仪条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量（计量），并在计量24小时前通知施工单位。随着管道工厂化预制技术的日渐成熟运用，施工单位采用管道工厂化预制技术。工程开工后，项目管理部组织技术交底，并对管道安装前的现场进行了检查。问题一、请分别指出以上合同条款中的不妥之处。二、针对合同条款中的不妥之处应如何改正？三、施工组织设计交底有何要求？四、管道工厂化预制如何深化设计图纸？五、管道安装前现场应具备哪些条件？

    正确答案：
    解析：

相关内容