【2016 年案例三】A 单位向C 单位索赔11 万元是否合理？说明原因，A 单位应如何索赔？P281

题目
【2016 年案例三】A 单位向C 单位索赔11 万元是否合理？说明原因，A 单位应如何索赔？P281

相似考题

1.索赔具有以下基本特性()。A、承包人向业主索赔B、承包人向监理单位索赔C、业主向承包人索赔D、业主向监理单位索赔E、承包人与业主同时向对方要求索赔

2.分别指出本工程中的三个事件是否可以向建设单位提出索赔要求并简要说明理由，计算本工程可索赔的工期。

3.由于种种原因，承建单位向建设单位提出索赔时，承建单位应首先（ ）。A.向建设单位和监理单位申请停工B.向建设单位和监理单位发出索赔意向通知C.向建设单位和监理单位提交支付申请D.向有关机构申请仲裁

4.路面施工单位的索赔对象是否恰当？说明理由。

参考答案和解析
答案：
解析：
A 单位向C 单位索赔不合理，因为A 单位与C 单位无合同关系，A 单位应向B 单位索赔11 万元的损失。B 单位根据合同，再向C 单位索赔，追索其应承担的赔偿额。
更多“【2016 年案例三】A 单位向C 单位索赔11 万元是否合理？说明原因，A 单位应如何索赔？P281”相关问题

  • 第1题：

    施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？


    正确答案：
    可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成；第二次坍塌是与施工方未及时处理并防止事故扩大有关（2分）；索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更指令（1分）。

  • 第2题：

    （2016年真题）A 单位中标某厂新建机修车间的机电工程，除两台 20 吨桥式起重机安装工作分包给具有专业资质的 B 单位外，余下的工作均自行完成。B 单位将起重机安装工作分包给 C 劳务单位。 在机器设备就位后，A 单位的专业质检员发现设备安装的垫铁有 20 组不合格，统计表如下：

    A 单位项目部分析了垫铁组超标成因并进行了整改，达到规范要求；
    B 单位检查了桥式起重机安装有关的安装精度和隐蔽工程记录等资料；编写了桥式起重机试车方案， 经获批准后，由 C 单位组织进行桥式起重机满负荷重载行走试验。桥式起重机在试验中，由于大车的限位 开关失灵，大车在碰撞车档后停止，剧烈的甩动造成试验配种脱落，砸坏了停在下方的一辆叉车，造成 8 万元的经济损失
    经查，行程开关失灵的原因是其控制线路虚接。之后按规范接线及测试，达到合格要求。该事故致使 项目工期超过合同约定 3 天后才交工
    建设单位根据与 A 单位的合同约定，对 A 单位处 3 万元的延迟交工罚款。
    A 单位向 C 单位要求 11 万元的索赔，C 单位予以拒绝。A 单位按规定的程序进行了索赔，并获得了经 济补偿
    【问题】 4.A 单位向 C 单位索赔 11 万元是否合理？说明原因，A 单位应如何索赔？


    答案：
    解析：
    4.A 单位向 C 单位索赔 11 万元不合理。
    理由：A 单位与 C 单位没有合同关系。正确的做法：A 单位向有合同关系的 B 单位索赔 11 万元的损失， B 单位根据合同，再向 C 单位索赔其应承担的赔偿额。

  • 第3题：

    由于施工单位的原因造成的工期沿长，称为工程（）原因，可以（）。

    • A、延误
    • B、延期
    • C、向施工单位索赔误期损失
    • D、同意工期延长
    • E、向业主索赔误期损失

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    问答题
    A单位向C单位索赔11万元是否合理？说明原因，A单位应如何索赔？

    正确答案：
    解析：

  • 第5题：

    问答题
    监理单位是否会接收乙公司的索赔申请？本次事件应如何正确处理，并说明理由。

    正确答案：
    解析：

  • 第6题：

    问答题
    B公司向建设单位进行工期和费用索赔的做法是否妥当？说明理由。

    正确答案：
    解析：

  • 第7题：

    问答题
    掘砌单位提出的索赔是否合理?说明理由。建设单位要求破壁检查的要求，掘砌单位为什么予以拒绝？

    正确答案：
    解析：

  • 第8题：

    问答题
    事件二中，施工单位向业主提出费用和工期索赔是否合理？为什么？应怎样解决？

    正确答案：
    解析：

  • 第9题：

    问答题
    事件一中施工单位向业主提出费用索赔是否合理，简述理由。

    正确答案：
    解析：

  • 第10题：

    问答题
    施工单位是否能向业主索赔?可索赔哪些内容?

    正确答案：
    解析：

  • 第11题：

    问答题
    B分包单位向A公司进行工期和费用索赔是否合理?为什么？

    正确答案：
    解析：

  • 第12题：

    问答题
    施工单位提出的索赔要求是否合理？说明本案例索赔的正确做法。

    正确答案：
    解析：

  • 第13题：

    施工单位提出的索赔要求是否合理?说明本案例索赔的正确做法。


    正确答案：
    要求合理（1分）。本案例正确的索赔做法是应对突然涌水的岩壁出水点和井筒涌水进行测量（2分），并由监理工程师对出水处理工作签证（1分），因本案例中索赔内容属隐蔽工程（1分），则应在浇筑混凝土前经监理工程师检查合格并签证（1分）。然后在限定时间内向建设单位提出索赔意向（2分），并在规定时间内准备全部资料正式提出索赔报告（1分）。

  • 第14题：

    某工程共15层，采用框架结构，由于技术难度大，业主采用邀请招标，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程开工日期为2003年4月1日，合同工期为18个月。在合同履行过程中发生以下事件：事件一：2003年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加，导致费用增加，相应工序持续时间增加。于是向业主提出了索赔费用3.0万元，工期索赔3d。事件二：2003年8月份，恰逢连降7d罕见大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。事件三：2004年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加，导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2d。于是施工单位据此向业主提出了索赔。事件四：在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理，而施工单位一再拖延修理，于是业主另请其他施工单位维修。上述事件中，除事件二外，其他工序时间的延误均未超过工作的总时差。问题：1．事件一中施工单位的索赔是否成立？说明理由。2．事件二中施工单位的索赔是否成立？说明理由。3．事件三中施工单位的索赔是否成立？说明理由4.事件四中施工单位的做法是否妥当？说明理由。所发生的维修费用该如何处理？


    答案：
    解析：
    1．事件一中,费用索赔不成立,工期索赔不成立。理由：因为该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。

    2．事件二中,费用索赔不成立,工期可以延长。理由：因为异常的气候条件的变化,属于不可抗力因素,承包商不应得到费用补偿,但工期应予以顺延。

    3．费用索赔成立,工期不予延长。理由：因为图纸设计方案有误,所以费用索赔成立；又因为该工作的时间延误未超过工作的总时差,不会影响工期,所以工期不予延长

    4．施工单位的做法不妥当。理由：在保修期内,施工单位应承担保修责任,及时修复质量问题。所发生的维修费可以从乙方保修金中扣除。

  • 第15题：

    问答题
    施工单位向建设单位提出工期和费用索赔，是否合理?说明理由。

    正确答案：
    解析：

  • 第16题：

    问答题
    分别指出施工单位就工程变更提出的索赔和工程返工提出的索赔是否合理?说明理由。

    正确答案：
    解析：

  • 第17题：

    问答题
    施工单位向建设单位索赔赶工费3万元是否成立？并说明理由。

    正确答案：
    解析：

  • 第18题：

    问答题
    设备安装单位向建设单位提出赶工索赔是否合理？说明理由。

    正确答案：
    解析：

  • 第19题：

    问答题
    安装公司就事件1中的两项费用向建设单位索赔，是否合理？说明理由。

    正确答案：
    解析：

  • 第20题：

    问答题
    施工单位是否可以就事件2、3提出费用索赔？如果不可以索赔，说明理由。如果可以索赔，说明理由并计算可索赔多少费用。

    正确答案：
    解析：

  • 第21题：

    问答题
    B公司向建设单位进行工期和费用索赔做法是否妥当？说明理由。

    正确答案：
    解析：

  • 第22题：

    问答题
    事件三中分包单位要求索赔窝工费和工期顺延是否合理？为什么？应怎样解决？

    正确答案：
    解析：

  • 第23题：

    问答题
    A单位提出的25万索赔是否合理？说明理由。

    正确答案：
    解析：

相关内容