甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列哪些情形下，乙公司不可以顺延工程日期？（ ）A．隐蔽工程在隐蔽以前，乙公司通知甲厂派人检查，但甲接到通知后，过了15天，仍未派人检查B．甲方未依约定的规格及标准提供建筑材料C．施工期间，因阴雨连绵，致工程进度缓慢D．施工期间，乙公司某重要设备被小偷盗走

题目

甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列哪些情形下，乙公司不可以顺延工程日期？（ ）

A．隐蔽工程在隐蔽以前，乙公司通知甲厂派人检查，但甲接到通知后，过了15天，仍未派人检查

B．甲方未依约定的规格及标准提供建筑材料

C．施工期间，因阴雨连绵，致工程进度缓慢

D．施工期间，乙公司某重要设备被小偷盗走

相似考题

1.甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列选项中，乙公司可以顺延工程日期的情形有哪些?（ ） A．隐蔽工程在隐蔽以前，乙公司通知甲厂派人检查，但甲接到通知后，过了15天，仍未派人检查 B．甲方未依约定的规格及标准提供建筑材料 C．施工期间，因阴雨连绵，致工程进度缓慢 D．施工期间，乙公司某重要设备被小偷盗走

2.建筑工程的业主通过招标将工程发包给建筑公司，该建筑公司又将部分工程转承包给乙建筑安装公司。如果该项工程投保建筑工程一切险，其被保险人可包括()。A.业主B.甲建筑公司C.该工程贷款银行D.乙建筑安装公司

3.某建筑工程的业主通过招标将工程发包给建筑公司，该建筑公司又将部分工程转承包给乙建筑安装公司。如果该项工程投保建筑工程一切险，其被保险人可包括( ) 。A.业主B.甲建筑公司C.该工程贷款银行D.乙建筑安装公司

4.甲厂准备兴建职工宿舍楼一处，乙建筑公司承包该项工程，下列哪些情形中，乙公司可以顺延工程日期?A．隐蔽工程在隐蔽以前，乙公司通知甲厂派人检查，甲接到通知后，过了15天，仍未派人检查B．甲方未依约定的规格及标准提供建筑材料C．施工期间，因阴雨连绵，致工程进度缓慢D．施工期间，乙公司某重要设备被小偷盗走

更多“甲厂准备兴建职工宿舍楼一处,乙建筑公司承包该项工程,下列哪些情形下,乙公司不可以顺延 ”相关问题

  • 第1题：

    下列有关建设工程的合同的说法不正确的是？
    A.甲建筑公司将承包的某建设工程的主体结构的施工工程分包给乙建筑公司，其他非主体结构的施工工程分包给丙建筑公司。甲与乙的分包合同无效；甲与丙的分包合同效力未定，取得发包人的追认后有效
    B.甲建筑公司超越资质等级承包了某建设工程，但该建设工程竣工验收合格，该建设工程施工合同有效
    C.甲建筑公司将承包的某建设工程转包给乙公司，该转包合同无效
    D.甲建筑公司依法将承包的建设工程的非主体结构施工工程分包给乙公司，乙公司将其中的劳务作业部分再分包给丙公司，丙公司具有劳务作业法定资质。乙与丙之间的再分包合同无效


    答案：A,B,D
    解析：

  • 第2题：

    甲商场和乙建筑公司签订了一份建设工程合同，由于乙建筑公司的工程质量严重不符合要求，那么甲商场可以请求乙建筑公司（　）。
    A、承担民事责任
    B、用乙建筑公司一处房产抵押
    C、要求乙建筑公司修理、重作、更换
    D、要求乙建筑公司赔偿损失
    E、要求乙建筑公司支付违约金


    答案：A,C,D,E
    解析：
    本题考查的是建设工程民事责任的种类及承担方式。民事责任的承担方式：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）支付违约金；（9）消除影响、恢复名誉；（10）赔礼道歉。参见教材P40。

  • 第3题：

    甲建筑公司超越自身资质承包乙化纤厂的厂房建造工程，乙化纤厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款，甲建筑公司将乙化纤厂起诉到人民法院，人民法院应在( )情况下支持甲公司的诉讼请求。

    A、甲建筑公司将工程部分分包给没有资质的企业的
    B、工程竣工验收不合格的
    C、甲建筑公司在竣工前取得相应资质的
    D、甲建筑公司在竣工后取得相应资质的

    答案：C
    解析：
    建筑公司超越自身资质承揽项目的，在工程竣工前该建筑公司取得相应资质，则有权向人民法院就拒付工程款对建设单位提起诉讼。

  • 第4题：

    甲公司需要建设三栋宿舍楼，甲公司与乙建筑公司签订了建设工程承包合同，乙公司经过甲公司同意，将部分工程交由丙公司完成，丙公司负责的部分出现质量问题。以下说法不正确的是：

    A:乙公司向甲公司承担责任
    B:丙公司向甲公司承担责任
    C:乙公司和丙公司向甲公司承担连带责任
    D:乙公司和丙公司向甲公司承担按份责任

    答案：A,B,D
    解析：
    《合同法》第272条第2款规定：“总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。”乙公司经过甲公司同意，将部分工程分包给丙公司，乙公司和丙公司应就丙公司完成的工作成果向发包人承担连带责任，所以C选项正确。

  • 第5题：

    甲公司与乙建筑公司（下称乙公司）签订一份建筑工程施工合同，经甲公司同意，总承包人乙公司将自己承包的部分建设工程分包给丙公司。因丙公司完成的工程质量出现问题，给甲公司造成50万元的经济损失。根据合同法律制度的规定，下列关于甲公司损失的责任承担表述正确的是（　）。

    A.由乙公司承担赔偿责任
    B.由丙公司承担赔偿责任
    C.先由丙公司承担赔偿责任，不足部分由乙公司承担
    D.由乙公司和丙公司承担连带赔偿责任

    答案：D
    解析：
    本题考核建设工程合同中承包人的权利义务。建设工程合同中，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任

相关内容