根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是( )之日。A.进行工程竣工试验 B.签发接收证书 C.接收工程 D.工程竣工

题目
根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是( )之日。

A.进行工程竣工试验
B.签发接收证书
C.接收工程
D.工程竣工
相似考题

1.FIDIC合同条件规定,承包商对工程照管的责任,是从开工之日起,到业主颁发“工程移交证书”之日为止。()此题为判断题(对，错)。

2.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列属于工程师职责的是（ ）。

3.按照国际咨询工程师联合会（FIDIC） 《生产设备和设计一施工合同条件》 （1999年版）有关条款的约定，由于（ ）等原因造成承包商费用增加，承包商可向业主提出费用索赔。

4.按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，从开工之日起到颁发 （ ）之日止，承包商应对工程和货物负有照管责任。

更多“根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，工程的照管责任由承包商转移至业主的时间是( )之日。”相关问题

  • 第1题：

    根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，一旦工程或分项工程通过了竣工试验，并由工程师向承包商颁发（ ），雇主应当接收工程。


    正确答案：A

  • 第2题：

    按照FIDIC《生产设备和设计～施工合同条件》的规定，工程师可以在任何时间按照 （ ）向承包商发出为实施工程和修补缺陷可能需要的指示。


    正确答案：B

  • 第3题：

    根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险额不低于全部复原费用，包括（ ）。


    正确答案：ABDE

  • 第4题：

    根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商可要求延长竣工时间的原因有（ ）。


    正确答案：BCDE

  • 第5题：

    某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主／咨询工程师标准服务协议书条件》
    订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件：
    事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。
    事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。
    事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。
    事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。
    事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。
    问题：

    事件5中，业主的观点是否正确，并说明理由。

    答案：
    解析：
    不正确。根据黄皮书的规定，只有承包商未在合同竣工时间内竣工，业主有权要求承包商支付误期损害赔偿费，接收证书颁发日晚于竣工时间不能说明承包商未在合同竣工时间内竣工。

  • 第6题：

    某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主／咨询工程师标准服务协议书条件》
    订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件：
    事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。
    事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。
    事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。
    事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。
    事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。
    问题：

    事件1中，工程师是否应该同意承包商提出的索赔，并说明理由。

    答案：
    解析：
    应该同意。因为属于业主原因影响开工时间。

  • 第7题：

    根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给( )。

    A.工程师
    B.监理公司
    C.业主
    D.安全生产主管部门

    答案：A
    解析：

  • 第8题：

    新版FIDIC合同条件中，由承包商承担项目实施的全部责任，雇主较少介入的是()

    A:《施工合同条件》
    B:《生产设备和设计一施工合同条件》
    C:《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》
    D:《简明合同格式》

    答案：C
    解析：
    在《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》下，项目的最终价格和要求的工期具有更大程度的确定性；由承包商承担项目实施的全部责任，雇主较少介入。即由承包商进行所有的设计、采购和施工，最后提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。

  • 第9题：

    根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。

    A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止
    B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔
    C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任
    D.从合同终止之日起，承包商不再承担工程照管责任

    答案：D
    解析：
    从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。在承包商负责照管期间，因合同规定的业主风险以外的原因导致工程、货物或承包商文件发生任何损失或损害，承包商应自行承担风险和费用予以修复。颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商仍应对其扫尾工作承担照管责任。

  • 第10题：

    FIDIC系列合同条件中，（）适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目，承包商要按照业主的要求进行设计、提供设备以及建造其他工程。

    • A、《施工合同条件》
    • B、《永久设备和设计一建造合同条件》
    • C、《EPC交钥匙项目合同条件》
    • D、《简明合同格式》

    正确答案:B

  • 第11题：

    某国际工程采用FIDIC施工合同条款施工、部分工程已经完工但尚未进行竣工检验，业主为了能够提前获得运营收益，经承包商同意后便使用了该部分工程。事后承包商要求工程师颁发接收证书及由业主提前使用造成费用和利润的补偿。该部分工程自业主使用之日起照管责任由谁承担？


    正确答案:承包商照管该部分的责任即转移给业主。

  • 第12题：

    单选题
    根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，出现（）情况时，承包商能进行利润索赔。
    A

    延误的付款

    B

    设备故障

    C

    不可预见的物质条件

    D

    业主的风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，雇主应从（ ）之日起56天内向承包商支付已确认的款额。


    正确答案：D

  • 第14题：

    按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的有关条款约定，发生（ ）事件，造成业主损失，业主可以向承包商提出索赔。


    正确答案：DE

  • 第15题：

    根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在收到承包商根据合同发出的最终报表和结清证明后（ ）内，工程师应向雇主颁发最终付款证书。


    正确答案：C

  • 第16题：

    根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，承包商要求延长竣工时问的原因可能有（ ）。


    正确答案：ABDE

  • 第17题：

    某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主／咨询工程师标准服务协议书条件》
    订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件：
    事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。
    事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。
    事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。
    事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。
    事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。
    问题：

    事件2中，承包商的索赔理由是否成立，并说明理由。

    答案：
    解析：
    索赔理由不成立。这是有经验的承包商应该预见的风险（或答属正常气候条件或答不属于不可抗力）。

  • 第18题：

    某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主／咨询工程师标准服务协议书条件》
    订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件：
    事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。
    事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。
    事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。
    事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。
    事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。
    问题：

    事件1中，是否应由业主向运输公司承担违约责任，并说明理由。

    答案：
    解析：
    业主不应向运输公司承担违约责任或业主不应向承包商承担违约责任，因两者无合同关系。应由承包商向运输公司承担违约责任。

  • 第19题：

    根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，指定分包商应由( )指定。

    A.业主
    B.承包商
    C.建设行政主管部门
    D.人民法院

    答案：A
    解析：

  • 第20题：

    FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）

    A.《施工合同条件》
    B.《简明合同格式》
    C.《土木工程施工合同条件》
    D.《生产设备和设计——施工合同条件》

    答案：D
    解析：
    2020版教材P151-152
    《生产设备和设计——施工合同条件》（1999 年第1 版、2017 年第2 版) ，又称"新黄皮书"适用于"设计—建造"模式，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。

  • 第21题：

    根据 FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。

    A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止
    B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔
    C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任
    D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担

    答案：D
    解析：
    从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到颁发工程接收证书之日止。在承包商负责照管期间，因合同规定的业主风险以外的原因导致工程、货物或承包商文件发生任何损失或损害，承包商应自行承担风险和费用予以修复。颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商仍应对其扫尾工作承担照管责任。

  • 第22题：

    根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，出现（）情况时，承包商能进行利润索赔。

    • A、延误的付款
    • B、设备故障
    • C、不可预见的物质条件
    • D、业主的风险

    正确答案:D

  • 第23题：

    在FIDIC施工合同条件下，工程缺陷责任期内的工程现场照管工作，由（）负责。

    • A、业主
    • B、承包商
    • C、工程师
    • D、业主和工程师

    正确答案:A

相关内容