当造成工程拖期的事件发生时，设备监理工程师批准承包商有权获得竣工时间延长的情况有（ ）。
题目
当造成工程拖期的事件发生时，设备监理工程师批准承包商有权获得竣工时间延长的情况有（ ）。
相似考题
参考答案和解析
正确答案：ACE
更多“ 当造成工程拖期的事件发生时，设备监理工程师批准承包商有权获得竣工时间延长的情况有（ ）。 ”相关问题
-
第1题：
导致工程拖期时，可以判定承包商有权延长工期。
A．承包商设计的图纸未按时提交
B．业主未在合同规定时间内做出支付
C．对合格工程的剥离检查
D．异常恶劣的气候条件
E．设备监理工程师做出工程变更指令而导致工程量增加
正确答案：BCDE
解析：承包商设计的图纸未按时提交属于承包商的责任，不应提出延长工期。 -
第2题：
按照FIDIC合同条件，工程师的权利有（ ）。
A．有权指定分包商
B．有权批准承包商的进度压力
C．有权批准工程延期
D．有权发布工程变更令
E．承包商构成合同规定的违约事件时，有权终止合同
正确答案：BCD
-
第3题：
某设备工程项目业主与承包商按FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》签订成套设备安装调试合同。业主委托某监理单位对安装调试过程进行监理。承包合同约定工期为10个月，开工前承包商将设备安装调试进度计划报项目监理机构审批，经批准的进度计划（单位：月）如下图所示。
设备安装调试过程中发生如下事件：
事件1：进度计划批准后，业主提出在E工作之后，K、I工作之前增加一个子项目，子项目计划作业时间为3个月。为此，承包商向监理工程师提出延长合同工期1个月。该子项目直接工程费为1 500万元，措施费率为5%，间接费率为12%，利润率为7%，综合计税系数为3.48%。
事件2：因业主现场拆迁滞后，导致A工作推迟2个月开始，承包商提出索赔内容如下：
①延长合同工期1个月；
②A工作延期2个月的窝工费用补偿；
③C工作延期2个月的窝工费用补偿。
事件3:A工作完成后，因业主提供安装图纸延期，致使C工作推迟3个月开工。承包商向监理工程师提出延长合同工期3个月的要求，监理工程师以C工作推迟了3个月未超过其总时差为由拒绝承包商的要求。
事件4：项目具备竣工试验条件后，业主确定了竣工试验的时间并提前21天通知了承包商，同时要求监理工程师做好协助工作。
问题：逐项判断监理工程师是否应同意事件2中承包商的要求，并说明理由。答案：解析：(1)不同意承包商的延长合同工期要求。
理由：因为A工作的总时差为4个月，而A工作仅推迟开工2个月，所以不影响总工期。
(2)应同意承包商A工作因延期产生的2个月的窝工费用补偿。
理由：因为现场拆迁属于业主原因。
(3)不应同意承包商C工作因延期产生的2个月的窝工费用补偿。
理由：因为A工作有1个月的自由时差，拆迁仅影响C工作推迟开工1个月，因此，应批准C工作1个月的费用补偿要求。 -
第4题：
某设备工程项目业主与承包商按FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》签订成套设备安装调试合同。业主委托某监理单位对安装调试过程进行监理。承包合同约定工期为10个月，开工前承包商将设备安装调试进度计划报项目监理机构审批，经批准的进度计划（单位：月）如下图所示。
设备安装调试过程中发生如下事件：
事件1：进度计划批准后，业主提出在E工作之后，K、I工作之前增加一个子项目，子项目计划作业时间为3个月。为此，承包商向监理工程师提出延长合同工期1个月。该子项目直接工程费为1 500万元，措施费率为5%，间接费率为12%，利润率为7%，综合计税系数为3.48%。
事件2：因业主现场拆迁滞后，导致A工作推迟2个月开始，承包商提出索赔内容如下：
①延长合同工期1个月；
②A工作延期2个月的窝工费用补偿；
③C工作延期2个月的窝工费用补偿。
事件3:A工作完成后，因业主提供安装图纸延期，致使C工作推迟3个月开工。承包商向监理工程师提出延长合同工期3个月的要求，监理工程师以C工作推迟了3个月未超过其总时差为由拒绝承包商的要求。
事件4：项目具备竣工试验条件后，业主确定了竣工试验的时间并提前21天通知了承包商，同时要求监理工程师做好协助工作。
问题：根据本项目通用合同条件的规定，指出事件4中业主做法的不妥之处，写出进行竣工试验的正确时间安排。答案：解析：业主确定竣工试验时间不妥。
正确做法：承包商应提前21天将他可以进行竣工试验的日期通知监理工程师。竣工试验应在该通知日期后14天内，在监理工程师指示的时间进行。 -
第5题：
某设备工程项目业主与承包商按FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》签订成套设备安装调试合同。业主委托某监理单位对安装调试过程进行监理。承包合同约定工期为10个月，开工前承包商将设备安装调试进度计划报项目监理机构审批，经批准的进度计划（单位：月）如下图所示。
设备安装调试过程中发生如下事件：
事件1：进度计划批准后，业主提出在E工作之后，K、I工作之前增加一个子项目，子项目计划作业时间为3个月。为此，承包商向监理工程师提出延长合同工期1个月。该子项目直接工程费为1 500万元，措施费率为5%，间接费率为12%，利润率为7%，综合计税系数为3.48%。
事件2：因业主现场拆迁滞后，导致A工作推迟2个月开始，承包商提出索赔内容如下：
①延长合同工期1个月；
②A工作延期2个月的窝工费用补偿；
③C工作延期2个月的窝工费用补偿。
事件3:A工作完成后，因业主提供安装图纸延期，致使C工作推迟3个月开工。承包商向监理工程师提出延长合同工期3个月的要求，监理工程师以C工作推迟了3个月未超过其总时差为由拒绝承包商的要求。
事件4：项目具备竣工试验条件后，业主确定了竣工试验的时间并提前21天通知了承包商，同时要求监理工程师做好协助工作。
问题：事件1中，监理工程师是否应同意承包商提出延长合同工期的要求，并说明理由。计算所增加子项目的工程价款。答案：解析：(1)不同意。
理由：根据题图5-1，E工作最早完成时间为第4个月末，若新增项目此时开工，并不影响K、I工作的计划开始时间，因此不影响总工期。
(2)增加子项目工程款=1 500(1+5%)(1+12%)(1+7%)(1+3.48%)=1 953.16（万元） -
第6题：
承包商在工程师的指导下对设备工程出现质量缺陷进行调查后，确定缺陷原因是由非承包商原因造成的，承包商有权得到( )的补偿。A.调查费用
B.竣工时间
C.合同价格
D.合理利润
E.缺陷通知期答案：A,D解析： -
第7题：
(2019年)下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有（ ）。A.异常恶劣的气候条件
B.属于承包单位自身以外的原因
C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差
D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起
E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间答案：A,B,E解析：本题考查的是工程延期的申报与审批。项目监理机构批准延期必须符合的前提条件：（1）施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期；（2）因非施工单位原因造成施工进度滞后；（3）施工进度滞后影响到施工合同约定的工期。 -
第8题：
依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（）
- A、工程总投资超过预期金额
- B、因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长
- C、承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长
- D、监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故
正确答案:D -
第9题：
对于可原谅的拖期，如果是由（）造成的，承包商有权获得工期延长但不能得到经济补偿。
- A、工程师书面指令工程变更
- B、工程所在地发生洪水
- C、业主提供的施工图有错误
- D、业主不能按合同规定时间向承包商提供施工场地
正确答案:B -
第10题：
问答题某设备工程采用FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》，雇主分别与A公司订立了《雇主/咨询工程师服务协议书》，与B公司订立了《生产设备和设计—施工合同》。在合同履行过程中，发生了如下事件：事件1：在B公司制造生产设备期间，工程师要求对生产设备的制造工艺进行实地检验，但B公司以生产设备的制造工艺涉及其商业秘密为由，拒绝安排工程师进入设备制造厂进行检验。事件2：生产设备制造完毕，在运往安装现场途中遭遇暴风雪，交通中断，使得设备进场比预计时间迟延，导致安装工程延误了2天进行。对此，承包商向工程师提出索赔，要求延长竣工时间2天，并补偿2天的停工损失。事件3：生产设备安装完毕，依照合同要求对生产设备进行竣工试验。在启动前试验时，发现由于雇主提供的基础工程出现沉降，导致不能进行启动试验，故对基础工程进行了修复，启动试验延误了2天。进行启动试验时，发现由于生产设备的设计缺陷，影响了生产设备运行的可靠性，又对生产设备进行了修补，因此导致竣工试验延误了3天。生产设备的竣工试验通过后，B公司向工程师提出索赔，要求延长竣工时间5天，补偿5天停工损失。问题1．在事件1中，B公司是否可以拒绝工程师的检验要求？说明理由。2．在事件2中，工程师应如何处理承包商的索赔？说明理由。3．在事件3中，工程师应如何处理承包商的索赔？说明理由。正确答案：
1.B公司不可拒绝工程师的检验要求。
理由:FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》书规定,工程师(雇主人员)有权在生产、加工和实施期间,对材料与工艺进行检查、检验,承包商应当向工程师(雇主人员)提供一切机会,包括提供进入条件、设施、许可和安全装备。当然,涉及承包商的商业秘密,工程师有保密义务。
2.异常恶劣的气候条件,承包商有权要求延长竣工时间,但无权要求补偿费用损失。暴风雪属于异常恶劣的气候条件,工程师针对承包商的索赔,应当审查其是否按照规定的程序提出,如果符合程序要求,则应当批准延长竣工时间2天,拒绝补偿任何费用。
3.工程师应当首先审查承包商的索赔要求是否符合索赔程序要求,如果符合,则对承包商的索赔要求进一步审查,做如下处理:
(1)由于基础工程是由雇主提供的,因基础沉降影响了竣工试验,应当由雇主承担责任,因此工程师应当批准延长竣工时间2天并补偿2天的停工损失;
(2)根据合同规定,生产设备应由承包商设计,因设计缺陷对竣工试验的影响,应当由承包商承担责任,因此对承包商的该项索赔要求应予以驳回。解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题根据《YD5189-2010长途通信光缆塑料管道工程施工监理暂行规定》，延期批准是当发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件（）作出的最终延长合同工期的批准。A建设单位
B总监理工程师
C专业监理工程师
D监管单位
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题当进度拖延是由于（ ）时，承包商不能要求监理工程师批准工期延长。A工程业主原因
B监理工程师原因
C异常恶劣的气候条件
D承包商自身的原因
正确答案： C解析： 导致工期拖期的原因可分为非承包商原因和承包商原因，因承包商自身原因导致的工期拖延，不能作为承包商要求监理工程师批准延期的理由。 -
第13题：
正是因为( )，导致设备监理工程师在索赔中地位具有多位性。
A．设备监理工程师受业主任命和委托，履行设备工程合同职责，设备监理工程师代理行为中的过错和不当，造成承包商损失的，可以引发承包商索赔，在此情况下，设备监理工程师处于当事人的地位
B．在索赔争端提起裁决、仲裁或诉讼程序时，由于设备监理工程师了解索赔事件过程，并有义务说明事实情况，因此处于证人地位
C．设备监理工程师是经注册的专业执业人员
D．在授权范围内，设备监理工程师签发付款证书权
E．根据设备工程合同通用条件，设备监理工程师对业主和承包商发生的索赔纠纷具有确认和处理的权力，在此，设备监理工程师处于第三方公正裁决人的地位
正确答案：ABE
-
第14题：
竣工时间延长的确定方法不正确的是( )。
A．根据里程碑事件确定
B．利用承包商提交的,经过设备监理工程师审核批准的进度计划,确定竣工时间的延长期限
C．实际工作中,比较复杂,需经多次协商,谈判确定最终延期时间
D．由承包商提出的延期时间确定
正确答案：D
-
第15题：
某设备工程项目业主与承包商按FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》签订成套设备安装调试合同。业主委托某监理单位对安装调试过程进行监理。承包合同约定工期为10个月，开工前承包商将设备安装调试进度计划报项目监理机构审批，经批准的进度计划（单位：月）如下图所示。
设备安装调试过程中发生如下事件：
事件1：进度计划批准后，业主提出在E工作之后，K、I工作之前增加一个子项目，子项目计划作业时间为3个月。为此，承包商向监理工程师提出延长合同工期1个月。该子项目直接工程费为1 500万元，措施费率为5%，间接费率为12%，利润率为7%，综合计税系数为3.48%。
事件2：因业主现场拆迁滞后，导致A工作推迟2个月开始，承包商提出索赔内容如下：
①延长合同工期1个月；
②A工作延期2个月的窝工费用补偿；
③C工作延期2个月的窝工费用补偿。
事件3:A工作完成后，因业主提供安装图纸延期，致使C工作推迟3个月开工。承包商向监理工程师提出延长合同工期3个月的要求，监理工程师以C工作推迟了3个月未超过其总时差为由拒绝承包商的要求。
事件4：项目具备竣工试验条件后，业主确定了竣工试验的时间并提前21天通知了承包商，同时要求监理工程师做好协助工作。
问题：事件3中，监理工程师的决定是否正确，并说明理由。答案：解析：不正确。
理由：因为事件2发生后，C工作的总时差变为2个月；C工作因业主提供图纸延误推迟3个月开工，所以影响总工期1个月。工程师应批准工程延期1个月。 -
第16题：
某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主／咨询工程师标准服务协议书条件》
订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。
事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。
事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。
事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。
事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。
问题：事件1中，工程师是否应该同意承包商提出的索赔，并说明理由。答案：解析：应该同意。因为属于业主原因影响开工时间。 -
第17题：
某设备工程项目业主与承包商按FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》签订成套设备安装调试合同。业主委托某监理单位对安装调试过程进行监理。承包合同约定工期为10个月，开工前承包商将设备安装调试进度计划报项目监理机构审批，经批准的进度计划（单位：月）如下图所示。
设备安装调试过程中发生如下事件：
事件1：进度计划批准后，业主提出在E工作之后，K、I工作之前增加一个子项目，子项目计划作业时间为3个月。为此，承包商向监理工程师提出延长合同工期1个月。该子项目直接工程费为1 500万元，措施费率为5%，间接费率为12%，利润率为7%，综合计税系数为3.48%。
事件2：因业主现场拆迁滞后，导致A工作推迟2个月开始，承包商提出索赔内容如下：
①延长合同工期1个月；
②A工作延期2个月的窝工费用补偿；
③C工作延期2个月的窝工费用补偿。
事件3:A工作完成后，因业主提供安装图纸延期，致使C工作推迟3个月开工。承包商向监理工程师提出延长合同工期3个月的要求，监理工程师以C工作推迟了3个月未超过其总时差为由拒绝承包商的要求。
事件4：项目具备竣工试验条件后，业主确定了竣工试验的时间并提前21天通知了承包商，同时要求监理工程师做好协助工作。
问题：指出图所示进度计划的关键线路。答案：解析：关键线路为：B→D→F→I（或①→②→④→⑥→⑦→⑧）和B→D→G(或①→②→④→⑤→⑧)。 -
第18题：
下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的有( )。A.异常恶劣的气候条件
B.属于承包单位自身以外的原因
C.工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差
D.工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起
E.监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间答案：A,B,E解析：由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：
1)监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；
2)合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；
3)异常恶劣的气候条件；
4)由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地未及时付款等；
5)除承包单位自身以外的其他任何原因。 -
第19题：
当进度拖延是由于（ ）时，承包商不能要求监理工程师批准工期延长。
- A、工程业主原因
- B、监理工程师原因
- C、异常恶劣的气候条件
- D、承包商自身的原因
正确答案:D -
第20题：
根据《第三代数字蜂窝移动通信网工程施工监理暂行规定》，当发生非承包单位原因造成的持续性影响工期事件，总监理工程师作出的暂时延长合同工期的批准为（）。
- A、临时延期批准
- B、延期批准令
- C、延期申请
- D、监理报告
正确答案:A -
第21题：
根据《YD5189-2010长途通信光缆塑料管道工程施工监理暂行规定》，延期批准是当发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件（）作出的最终延长合同工期的批准。
- A、建设单位
- B、总监理工程师
- C、专业监理工程师
- D、监管单位
正确答案:B -
第22题：
多选题（）导致工程拖期时，可以判定承包商有权延长工期。A承包商设计的图纸未按时提交
B业主要求中的错误
C业主未能在投标书附录中规定的时间内，给予承包商进入和占用现场的所有部分的权利
D异常恶劣的气候条件
E设备监理工程师做出工程变更指令而导致工程量增加
正确答案： D,E解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题对于可原谅的拖期，如果是由（）造成的，承包商有权获得工期延长但不能得到经济补偿。A工程师书面指令工程变更
B工程所在地发生洪水
C业主提供的施工图有错误
D业主不能按合同规定时间向承包商提供施工场地
正确答案： C解析： 暂无解析