某设备安装工程承包商的施工质量不符合合同要求，且没有在规定的时限内完成修补工作。甲公司按业主要求完成了工作，由此发生费用120万元，该费用最终应（ ）。
题目
某设备安装工程承包商的施工质量不符合合同要求，且没有在规定的时限内完成修补工作。甲公司按业主要求完成了工作，由此发生费用120万元，该费用最终应（ ）。
相似考题
更多“ 某设备安装工程承包商的施工质量不符合合同要求，且没有在规定的时限内完成修补工作。甲公司按业主要求完成了工作，由此发生费用120万元，该费用最终应（ ）。 ”相关问题
-
第1题：
工程施工过程中发生如下事件：
事件1：基础工程B工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改加大了基础埋深，该基础加深处理使甲施工单位增加费用8万元，B工作时间延长5天，甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。
事件2：设备基础D工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收，监理工程师未按合同约定的时限到现场验收，也未通知甲施工单位推迟验收。在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序施工。后来监理单位对质量有疑问，要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足，位置偏差过大，不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30工日，材料费1.2万元，D工作延长5天，甲施工单位及时向监理单位提供了费用索赔和工期索赔。
事件3：设备安装M工作开始后，乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。乙施工单位增加材料费2.5万元，人工费0.5万元，M工作时间延长5天。设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使M工作延长3天，费用增加5万元，增加安装、调试设备修理费1.6万元。
<1>?、指出图1所示施工总进度计划的关键线路以及B、D、M的总时差和自由时差。
<2>?、事件1中，甲施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件？项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。
<3>?、事件2中，监理单位的做法是否妥当？甲施工单位的索赔是否成立？说明理由。
<4>?、事件3中，乙施工单位的工程延期和费用补偿申请项目监理机构是否应批准？说明理由。乙施工单位能得到费用补偿是多少？
<1>?、工程合同价为多少万元？
<2>?、列式计算材料预付款、开工前承包商应得措施项目工程款。
<3>?、计算第1、2月造价工程师应确认的工程支付款各为多少万元？
<4>?、假定该工程实际发生的措施费与计划一致，暂列金额中只在4月份支付了承包商索赔费用6万元，其他费用均与计划一致，计算该工程的实际总造价及质量保证金。（计算结果均保留两位小数）答案：解析：【正确答案】 工程合同价
＝（分项＋措施＋其他）×（1＋规费费率）×（1＋税金率）
＝[（1100×180＋1550×480＋3050×375）×（1＋2%）＋208600］×（1＋7.5%）×（1＋9%）
＝（208.58＋4.17＋20.86）×1.17175＝273.73（万元）
【正确答案】 材料预付款：（208.58＋4.17＋20.86-10）×1.17175×20%＝52.40（万元）
或：（273.73-10×1.17175）×20%＝52.40（万元）
开工前措施款：4.17×1.17175×50%×90%＝2.20（万元）
【正确答案】 1、2月份工程进度款计算：
第1月份
630×180×1.17175×90%/10000＋4.17×1.17175×50%×90%＝14.16（万元）
第2月份：
A分项：630＋600＝1230m3<（500＋600）×（1＋15%）＝1265（m3）
则 （600×180）/10000×1.17175＝12.65（万元）
B分项：750×480×1.17175/10000＝42.18（万元）
A与B分项小计：12.65＋42.18＝54.83（万元）
进度款：54.83×90%-52.40/3＝31.88（万元）
【正确答案】 工程实际总造价＝（分项＋措施＋其他）×（1＋规率率）×（1＋增值税率）
＝[（1230×180＋1750×480＋2550×375×1.05）/10000＋4.17＋10.86＋6］×（1＋7.5%）×（1＋9%）?
＝266.66（万元）
工程质量保证金＝266.66×5%＝13.33（万元） -
第2题：
某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了如图2-1所示的网络进度计划。
该工程施工过程中发生了以下事件：(1)基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。(2)B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天。(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。(4)乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失1 2万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
【问题】
1．施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。
2．如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误1天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？
3．该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为1 80元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按9 5 0元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少？
（注：计算结果保留一位小数）
答案：解析：本例题考查索赔问题以及索赔工期与费用的计算。
1．对索赔要求的判定：(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误，因A工作是关键工作，业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于B工作是非关键工作，而且已经对A工作补偿工期．B工作延误的1 5天在其总时差范围以内，故不给予甲公司工期补偿，但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响，故不应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使C工作延长，不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响，业主不对乙公司补偿。(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失，业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失，业主应给予补偿。
2．工期和费用补偿的计算：
(1)甲公司应得到工期补偿为：事件(1)：业主预制桩供应不及时补偿工期7天。事件(4)：因安装公司原因给甲公司造成工期延误，应补偿5天。工期补偿合计1 2天。甲公司应得到费用补偿为：事件(1)：7*6000=4.2（万元）。事件(2)：5.0万元。事件(4)：5*6000=3.0（万元）。费用补偿合计12.2万元。(2)因业主预制桩供应不及时，乙公司应得到工期补偿7天。乙公司应得到费用补偿为：事件(1)补偿：7*6000=4.2（万元）。事件(4)罚款：5*6000 =3.0（万元）。费用补偿合计4. 2-3.0=1.2（万元）。
3．工程价款的计算：
桩购置费用：800*950=76（万元）。桩基础工程合同价款：800*9*180=129.6（万元）。甲公司桩基础施工应得工程价款：129. 6-76=53.6（万元）。
-
第3题：
甲承包商通过投标获得了某建设项目的施工总承包任务，并根据《建设工程施工合同（示 范文本）》(GF — 99—0201)签订了总承包合同。甲承包商将主体结构工程的施工劳务分包给 了乙劳务分包公司，并根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214)签订 了劳务分包合同。总承包合同中对承发包双方的责任和义务等进行了约定，合同的计价方式 为单价合同。在施工过程中，发生以下两起事件。
事件1:2008年4月5日监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常 进行，检验结果不合格。
事件2:5月15日屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面夫沟某处的防水工程质量有疑 虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。
在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作 流程等措施，纠正了合同偏差，按计划完成了施工任务。 根据背景（十二），回答下列问题。
对于事件2，下列关于合同责任承担表述正确的是 ( )
A.业主承担由此发生的全部追加合同价款，工期不予顺延
B.业主承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，工期顺延
C.甲承包商承担由此发生的全部费用，工期顺延
D.蓝理工程师承担由此发生的全部费用，工期顺延答案：B解析：工程师的检查检验影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。故选B。 -
第4题：
某水利枢纽工程由大坝、溢洪道、电站及灌溉引水洞等建筑物组成，发包人通过招标与承包人甲按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了土建工程施工合同，包括A～I共9项工作，合同工期200天；与承包人乙签订了闸门设备制造安装合同，包括P、Q共2项工作，合同工期70天。经甲乙双方协调，并经项目监理机构批准的施工进度计划见下图，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
【事件】
工程施工过程中发生如下事件。
事件1：工作B、工作C和工作H均需使用土方施工机械，由于机械调配原因，承包人甲仅安排一台土方施工机械进行工作B、工作C和工作H的施工作业。
事件2：承包人甲施工的设备基础（工作F）验收时，项目监理机构发现设备基础预埋件位置尺寸与运抵施工现场待安装的设备尺寸不一致。经查，是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签，承包人甲按照变更后的设计图纸进行了返工处理，发生费用5万元，处理该变更用时20天。承包人甲在合同约定的时限内通过项目监理机构向发包人提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。
事件3：受到事件2的影响，承包人乙窝工损失2万元。承包人乙在合同约定的时限内通过项目监理机构向发包人提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。
【问题】
1.事件1中，在不改变施工总工期和各项工作工艺关系的前提下，承包人甲应如何安排B、C和H三项工作的施工顺序？为完成B、C和H三项工作，土方施工机械在施工现场的最少闲置时间是多少天？
事件1：工作B、工作C和工作H均需使用土方施工机械，由于机械调配原因，承包人甲仅安排一台土方施工机械进行工作B、工作C和工作H的施工作业。
2.事件2中，项目监理机构是否应批准承包人甲提出的费用补偿和工程延期要求？分别说明理由。
事件2：承包人甲施工设备基础（工作F）验收时，项目监理机构发现设备基础预埋件位置尺寸与运抵施工现场待安装设备尺寸不一致。经查，是因设计单位原因所致。设计单位修改了设备基础设计图纸并按程序进行了审批与会签，承包人甲按照变更后的设计图纸进行了返工处理，发生费用5万元，处理该变更用时20天。承包人甲在合同约定的时限内通过项目监理机构向发包人提出了费用补偿5万元和工程延期20天的要求。
3.事件3中，项目监理机构是否应批准承包人乙提出的费用补偿和工程延期要求？分别说明理由。
发包人与承包人乙签订了闸门设备制造安装合同，包括P、Q共2项工作，合同工期70天，各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
事件3：受到事件2的影响，承包人乙窝工损失2万元。承包人乙在合同约定的时限内通过项目监理机构向发包人提出了费用补偿2万元和工程延期20天的要求。
答案：解析：问题1：
B、C和H三项工作中，只有工作C是关键工作，由于关键工作没有总时差，工作C应先行安排施工，因工作B是工作H的紧前工作，因此施工顺序：C→B→H；土方施工机械最少闲置时间是10天。
问题2：
项目监理机构应批准费用补偿5万元，理由：返工处理费用是非承包人原因造成的。
项目监理机构不应批准工程延期20天，应批准工程延期10天。理由：工作F的工作时间增加是非承包人甲原因造成的，但工作F有10天的总时差（只影响工期10天考前押题，瑞牛题库软件考前更新，下载链接 www.niutk.com），故应批准工程延期10天。
问题3：
项目监理机构应批准费用补偿2万元。理由：窝工损失是由承包人甲（非承包人乙）原因造成的。
项目监理机构不应批准工程延期20天（或应批准工程延期10天）。理由：工作F的工作时间增加20天，但只影响工作P晩开始10天，故应批准工程延期10天。 -
第5题：
【背景资料】
业主通过招标与甲压力管道公司签订了安装合同，此项目包括A，B，C，D，E，F，G，H八项工作。业主与乙锅炉压力容器公司签订了设备安装施工合同。通过相互协调，编制了网络进度计划，如图所示，其中K工作为设备安装与调试。
由于工艺要求，B，E，F需共用一台机械。工程施工过程中发生如下事件：
事件1：业主负责供应的材料供应不及时，使A工作延误6d，据此甲、乙公司均提出索赔要求。
事件2：甲公司因人员与材料调配问题造成C工作增加工作时间5d，窝工损失5万元，据此乙公司提出索赔要求。
事件3：乙公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，乙公司安装工作延误5d，损失12万元，据此乙公司再次提出索赔要求。
事件4：在F工作施工过程中，甲公司通过采取加快工程进度的技术措施，使F工作缩短7d，该项技术措施费用为2万元，据此甲公司提出补偿要求。
发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
【问题】
1.原计划各项工作按照最早开始的时间安排，B，E，F共同使用的机械在现场闲置多长时间？说明理由。为减少机械闲置，应如何安排相关工作？
2.事件1中，业主是否应给予甲公司与乙公司工期和费用补偿？说明理由。
3.事件2与事件3中，甲公司与乙公司的索赔要求能否成立？说明理由。
4.事件4中，甲公司是否可得到补偿，为什么？
5.该工程的实际工期是多少天？指出实际关键线路（用关键工作形式表示）。
6.如果合同约定，因业主原因造成工期延误，每天补偿4000元；因施工单位原因造成工期延误，每天罚款4000元，则各施工单位应得的工期与费用补偿及罚款各是多少？答案：解析：1.（1）B工作与E工作之间机械闲置10d，E工作与F工作机械不闲置，故机械共闲置10d。
（2）为减少机械闲置，B工作的最早开始时间应推迟10d，此时机械无闲置。
2.（1）业主应给甲公司补偿工期和相应费用，因为业主供应材料不及时，且A工作是关键工作。
（2）业主应顺延乙公司开工时间并补偿相关费用。
3.（1）事件2中，甲公司工期和费用补偿要求不成立。
理由：甲公司原因使C工作延长；对乙公司不造成影响。
（2）事件3中，乙公司工期和费用补偿要求不成立。
理由：乙公司的错误造成的损失，属于乙公司的责任事件，索赔不成立。
4.甲公司不能得到补偿。
理由：采用技术措施提前完工不是业主要求，费用应由甲公司承担。
5.该工作的实际工期为：A+D+K+F=(60+6)+30+(180+5)+(90-7)=364d。
实际关键线路为：A→D→K→F，A→C→K→F。
6.（1）甲公司应得到的工期补偿：
事件1：业主供应材料不及时，补偿工期6d。
事件3：因乙公司原因使甲公司工期延误5d。
合计：11d。
甲公司应得到的费用补偿：
事件1:6×4000=2.4万元。
事件3:5×4000=2.0万元。
合计：2.4+2.0=4.4万元。
（2）乙公司应得到的工期补偿为6d。
事件1：乙公司应得到费用补偿：6×4000=2.4万元。
事件3：乙公司应被罚款：5×4000=2.0万元。 -
第6题：
A公司经过招标投标承包某电厂锅炉烟风道制作安装施工合同，合同暂估总价，结算时以合同约定的工程单价和实际发生的工程量进行结算，工程单价不做调整，施工过程中发生了下列事件：
（1）工程开工后，钢材涨价，施工单位因工程成本过高，向业主提出费用索赔。
（2）B分包单位因烟风道制作组合场的龙门吊发生故障延误5天，并造成人员窝工5天，向A公司进行工期和费用索赔。
（3）在施工过程中，锅炉钢架吊装进展很快，部分烟风道因为没有制作出来，而没有来得及吊挂和预存，业主要求施工单位必须按照合同规定的工期时间，完成烟风道的安装工作，后因施工单位赶工期，在进行吊挂和预存增加机械费用约4.5万元，人工费用2.6万元。
（4）A施工单位在烟风道上安装温度取源部时，有几处不符合规范的要求，监理单位要求施工单位返工。
<1>?、事件（1）中施工单位向业主提出费用索赔是否合理？简述理由。
<2>?、B分包单位向A公司进行工期和费用索赔是否合理？为什么？
<3>?、事件（3）中施工单位向业主提出费用和工期的索赔，是否能够索赔？说明理由。
<4>?、温度取源部件在烟风道上安装时有哪些要求？答案：解析：1.从合同规定的内容来分析，事件（1）中施工单位提出索赔的要求不合理。
理由：在合同中已经明确规定工程单价不做调整，工程单价主要由人工费、材料费、机械台班费组成，如果增加材料费用，势必调整工程单价，违背合同的约定。
2.从双方的责任和关系出发来分析，B分包单位向A公司提出索赔要求是合理的。
因为龙门吊是A公司租赁的，A公司租赁后交由B公司使用，所以责任在A公司。
3.施工单位向业主单位提出索赔要求不合理。
理由：烟风道的安装进度滞后的原因是由于施工单位在烟风道制作环节不能及时做出，而使烟风道没有来得及吊挂和预存，导致烟风道的整体工期滞后，所以责任在施工单位。
4.温度取源部件在烟风道上安装时的要求有：取源部件与管道垂直安装时，取源部件轴线应与管道轴线垂直相交；在管道拐弯处安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相重合，与管道呈倾斜角度安装时，宜逆着物料流向，取源部件轴线应与管道轴线相交。 -
第7题：
（）是为确保在设备安装阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用。
- A、预付款
- B、保留金
- C、期中付款
- D、最终付款
正确答案:B -
第8题：
某采用fIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。
- A、有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担
- B、有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担
- C、无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度
- D、无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度
正确答案:A -
第9题：
问答题某宾馆大堂改造装修工程，考虑到施工范围和施工内容较为明确，工期较短，业主与承包商根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定，合同中约定此部分暂估价为120万元，同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件： 事件一：最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为146万元，承包商提出追加结算差额，但业主认为既然是固定总价合同，不应追加合同价款。 事件二：设计采用地热辐射采暖，在施工过程中，所有施工过程均由现场监理旁站验收。地采暖工程接近完工前，业主工程师要求对某区域房问地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格，需业主承诺补偿重新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期，才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。 问题 事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理？并给出理由。正确答案： 事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。
理由：如再次检验合格，则由发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。如再次检验结果不合格，则由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题如工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，（）。A有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担
B有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用由承包商承担，延误的工期可以延长
C有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用由业主承担，工期延误责任由承包商承担
D无权要求承包商增加或更换施工设备
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题某地铁隧道工程按FIDIC施工合同条件签订合。在施工过程中，工程师发现分包商所分包的工程存在质量问题，工程师向承包商发出整改通知，承包商据分包商的施工工程是经雇主和工程师批准的，拒绝承担此工程的质量责任。业主最终雇佣他人修补了该工程。试分析修补费用应由谁承担。正确答案： 修补工程费用由承包商承担. 根据[修补缺陷的费用]的规定,承包商承担实施的费用; 雇主以合理的方式由他自己或他人进行此项工作,由承包商承担费用解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题（）是为确保在设备安装阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用。A预付款
B保留金
C期中付款
D最终付款
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第13题：
某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位签订了土建施工合同，包括A～G共7项工作，工期125天。建设单位与乙施工单位签订了设备安装合同，包括M、N共两项工作，工期50天。土建与安装合同均约定：人工工日单价为80元/工日，窝工补偿按70%计，机械台班单价按500元/台班，闲置补偿按80%计。规费和税金综合税率15%。
经甲乙双方协调，并经监理工程师批准的施工进度计划如图1所示。
工程施工过程中发生如下事件：
事件1：基础工程B工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改加大了基础埋深，该基础加深处理使甲施工单位增加费用8万元，B工作时间延长5天，甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。
事件2：设备基础D工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收，监理工程师未按合同约定的时限到现场验收，也未通知甲施工单位推迟验收。在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序施工。后来监理单位对质量有疑问，要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足，位置偏差过大，不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30工日，材料费1.2万元，D工作延长5天，甲施工单位及时向监理单位提供了费用索赔和工期索赔。
事件3：设备安装M工作开始后，乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。乙施工单位增加材料费2.5万元，人工费0.5万元，M工作时间延长5天。设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使M工作延长3天，费用增加5万元，增加安装、调试设备修理费1.6万元。
<1>?、指出图1所示施工总进度计划的关键线路以及B、D、M的总时差和自由时差。
<2>?、事件1中，甲施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件？项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。
<3>?、事件2中，监理单位的做法是否妥当？甲施工单位的索赔是否成立？说明理由。
<4>?、事件3中，乙施工单位的工程延期和费用补偿申请项目监理机构是否应批准？说明理由。乙施工单位能得到费用补偿是多少？答案：解析：【正确答案】 关键线路：A→C→E→G（或1→2→4→7→8）
B的总时差25天，自由时差20天；D总时差10天，自由时差0天；M总时差5天，自由时差0天。
【正确答案】 甲施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有：索赔意向通知书；工程临时或最终延期报审表和费用索赔报审表。
项目监理机构应批准的工程延期是0天。因为B工作总时差25天，延期未超过其总时差，不影响工期。
项目监理机构应批准的费用补偿是8万元。因为地质资料不符是建设单位应承担的责任。
【正确答案】 业主代表的做法妥当。因为监理单位对质量有疑问时，可以要求再次剥离检查。
甲施工单位的索赔是不成立。因为再次剥离检查时存在质量问题，所以相应损失应由施工单位自行承担。
【正确答案】 增加材料费2.5万元，人工费0.5万元的补偿申请应批准，M工作时间延长5天应批准。因为是由业主采购的设备配件缺失造成的损失。
费用增加5万元，增加安装、调试设备修理费1.6万元不能批准，M工作延长3天不能批准。因为由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏造成的损失应由乙施工单位自行承担。
业主应补偿乙施工单位的费用=（2.5+0.5）×（1+15%）=3.45（万元） -
第14题：
某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位签订了土建施工合同，包括A～G共7项工作，工期125天。建设单位与乙施工单位签订了设备安装合同，包括M、N共两项工作，工期50天。土建与安装合同均约定：人工工日单价为80元/工日，窝工补偿按70%计，机械台班单价按500元/台班，闲置补偿按80%计。规费和税金综合税率10%。
经甲乙双方协调，并经监理工程师批准的施工进度计划如图1所示。
工程施工过程中发生如下事件：
事件1：基础工程B工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改加大了基础埋深，该基础加深处理使甲施工单位增加费用8万元，B工作时间延长5天，甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。
事件2：设备基础D工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收，监理工程师未按合同约定的时限到现场验收，也未通知甲施工单位推迟验收。在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序施工。后来监理单位对质量有疑问，要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足，位置偏差过大，不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30工日，材料费1.2万元，D工作延长5天，甲施工单位及时向监理单位提供了费用索赔和工期索赔。
事件3：设备安装M工作开始后，乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。乙施工单位增加材料费2.5万元，人工费0.5万元，M工作时间延长5天。设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使M工作延长3天，费用增加5万元，增加安装、调试设备修理费1.6万元。
<1> 、指出图1所示施工总进度计划的关键线路以及B、D、M的总时差和自由时差。
<2> 、事件1中，甲施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件？项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少？说明理由。
<3> 、事件2中，业主代表的做法是否妥当？甲施工单位的索赔是否成立？说明理由。
<4> 、事件3中，乙施工单位的工程延期和费用补偿申请项目监理机构是否应批准？说明理由。乙施工单位能得到费用补偿是多少？答案：解析：1.关键线路：A→C→E→G（或1→2→4→7→8）
B的总时差25天，自由时差20天；D总时差10天，自由时差0天；M总时差5天，自由时差0天。
2.甲施工单位应向项目监理机构报送的索赔文件有：索赔意向通知书；工程临时或最终延期报审表和费用索赔报审表。
项目监理机构应批准的工程延期是0天。因为B工作总时差25天，延期未超过其总时差，不影响工期。
项目监理机构应批准的费用补偿是8万元。因为地质资料不符是建设单位应承担的责任。
3.业主代表的做法妥当。因为监理单位对质量有疑问时，可以要求再次剥离检查。
甲施工单位的索赔是不成立。因为再次剥离检查时存在质量问题，所以相应损失应由施工单位自行承担。
4.增加材料费2.5万元，人工费0.5万元的补偿申请应批准，M工作时间延长5天应批准。因为是由业主采购的设备配件缺失造成的损失。
费用增加5万元，增加安装、调试设备修理费1.6万元不能批准，M工作延长3天不能批准。因为由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏造成的损失应由乙施工单位自行承担。
业主应补偿乙施工单位的费用=（2.5+0.5）×（1+10%）=3.3（万元） -
第15题：
在设备工程合同中，完成工程的含义有( )。A.通过了竣工试验
B.完成了合同规定的工程或单位工程的全部工作
C.完成了合同规定的工程或单位工程接收所要求完成的全部工作
D.修补了无论在工程实施过程，还是在缺陷通知期内发现的质量缺陷
E.完成了履约证书所证明的全部工作答案：A,C解析： -
第16题：
在承包商未按合同要求实施工程时，工程师可代表业主根据合同向承包商提出索赔，下列选项业主可向承包商索赔的有( )。A、工程进度太慢，要求承包商赶工时，可索赔工程师的加班费
B、质量不满足合同要求，又拒不返工，业主找另一家公司完成了此类工作，可向承包商索赔成本及利润
C、未按合同要求办理保险，业主可前去办理并扣除或索赔相应的费用
D、向指定分包商付款符合合同条款，业主要求增加付款但承包商拒不执行
E、工程进度一拖再拖，工程师一再警告而没有明显改进时，业主可没收履约保函答案：A,B,C,E解析：2018版教材P322
(五）业主向承包商索赔在承包商未按合同要求实施工程时，除了工程师可向承包发出批评或警告，要求承包商及时改正外，在许多情况下，工程师可以代表业主根据合同向承包商提出索赔。 1.索赔费用和利润承包商未按合同要求实施工程，发生下列损害业主权益或违约的情况时，业主可索赔费用和（或）利润： ( 1 )工程进度太慢，要求承包商赶工时，可索赔工程师的加班费； ( 2 )合同工期已到而工程仍未完工，可索赔误期损害赔偿费； ( 3 )质量不满足合同要求，如不按照工程师的指示拆除不合格工程和材料，不进行返工或不按照工程师的指示在缺陷责任期内修复缺陷，则业主可找另一家公司完成此类工作，并向承包商索赔成本及利润； ( 4 )质量不满足合同要求，工程被拒绝接收，在承包商自费修复后，业主可索赔重新检验费； ( 5 )未按合同要求办理保险，业主可前去办理并扣除或索赔相应的费用； ( 6 )由于合同变更或其他原因造成工程施工的性质、范围或进度计划等方面发生变化，承包商未按合同要求去及时办理保险，由此造成的损失或损害可向承包商索赔； ( 7 )未按合同要求采取合理措施，造成运输道路、桥梁等的破坏； ( 8 )未按合同条件要求，无故不向分包商付款； ( 9 )严重违背合同（如工程进度一拖再拖，质量经常不合格等），工程师一再警告而没有明显改进时，业主可没收履约保函。. -
第17题：
【背景资料】
业主通过招标与甲压力管道公司签订了安装合同，此项目包括 A、B、C、D、E、F、G、H 八项工作。业主与乙锅炉压力容器公司签订了设备安装施工合同。通过相互协调，编制了网络进度计划，如图 1-1 所示，其中 K 工作为设备安装与调试。
由于工艺要求，B、E、F 需共用一台机械。工程施工过程中发生了如下事件：事件 1：业主负责供应的材料供应不及时，使 A 工作延误 6d。
事件 2：甲公司因人员与材料调配问题造成 C 工作增加工作时间 5d，窝工损失 5 万元。
事件 3：乙公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，乙公司安装工作延误 5d，损失 12 万元。
事件 4：在 F 工作施工过程中，甲公司通过采取加快工程进度的技术措施，使 F 工作缩短 7d，该项技
6
术措施费用为 2 万元。
发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。
【问题】
1．该工程的实际工期是多少天？指出实际关键线路。
2．原计划各项工作按照最早开始的时间安排，B、E、F 共同使用的机械在现场闲置多长时间？说明理由。为减少机械闲置，应如何安排相关工作？
3．事件 1 中，业主是否应给予甲公司工期和费用补偿？说明理由。
4．事件 2、事件 3、事件 4 中，甲公司与乙公司的索赔要求能否成立？说明理由。答案：解析：1. 该工作的实际工期为：A＋D＋K＋F=66＋30＋185＋83=364d。实际关键线路为：A→D→K→F 或 A→C→K→F
2.（1）B 工作与 E 工作之间机械闲置 10d,E 工作与 F 工作机械不闲置,故机械共闲置 10d。
（2）为减少机械闲置,B 工作的最早开始时间应推迟 10d,此时机械无闲置。
3.（1）业主应给甲公司补偿工期和相应费用；
（2）理由是：因为业主供应材料不及时,且 A 工作是关键工作，导致总工期延长。
4.（1）事件 2 中,甲公司工期和费用补偿要求不成立。
理由是：是甲公司因人员与材料调配问题造成的属于甲公司自己的原因，不能向业主索赔。
（2）事件 3 中,乙公司工期和费用补偿要求不成立。
理由是：乙公司的自己接线错误造成的损失,责任在于己方，不能向业主索赔。
（3）事件 4 中，甲公司不能得到补偿。
理由是：采用技术措施提前完工不是业主要求,费用应由甲公司承担。 -
第18题：
【背景资料】某变电工程，业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同，施工前，施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划，
在施工中发生了以下事件：
事件1：由业主采购的GIS开关设备提前进场，施工单位参加开箱清点，并增加保管费6000元；
事件2：在工作B安装过程中，施工单位因人员与安装设备调配问题，使工作B延长了5天，发生费用2万元；
事件3：在工作G安装中，由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配，施工单位为调整内外线路，使工作G延误10天，发生费用4万元；事件4：在对工作完成后的验收检验时，发现设备接线位置有误，经检查，是由于电气接线图中接线位置标注错误所致，施工单位进行返工，使工作I延误10天，发生费用3万元。以上事件发生后，施工单位及时向业主提出了索赔。
【问题】
1.该安装调试计划工期为多少？哪些工作为关键工作？
2.如何处理上述各项事件的索赔要求？
3.施工单位能获得多少工期和费用补偿？
4.若施工单位与业主在索赔问题上未取得一致，产生合同争议，可以通过什么方式处理和解决？答案：解析：1.安装调试计划工期为120天。关键工作为工作B、E、G、I。
2.索赔要求的处理是：
对于事件1：因业主将设备提前进场，所以增加的保管费用由业主承担，补偿费用6000元。
对于事件2：施工单位因人员与安装设备调配问题造成的费用增加和工期延长，属于施工单位的责任，不予赔偿。
对于事件3：业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配属于业主责任，造成的工期延长和费用增加应予补偿，补偿额4万元，补偿工期10天。
对于事件4：电气接线图中标注错误，属于业主责任，费用和工期应予以补偿，补偿额3万元，补偿工期10天。
3.施工单位可获得的费用补偿为0.6万元＋4万元＋3万元＝7.6万元。工期补偿为10天＋10天＝20天。
4.解决方式：请第三方调解；按合同约定的仲裁条款申请仲裁；向有管辖权的法院诉讼。
-
第19题：
工程施工质量不符合合同规定，承包商有义务修理和返工，由此发生的费用应由（）负责。
- A、业主
- B、承包商
- C、业主和承包商共同
- D、监理工程师确定
正确答案:B -
第20题：
如工程师发现承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时，（）。
- A、有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担
- B、有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用由承包商承担，延误的工期可以延长
- C、有权要求承包商增加或更换施工设备，由此增加的费用由业主承担，工期延误责任由承包商承担
- D、无权要求承包商增加或更换施工设备
正确答案:A -
第21题：
单选题工程施工质量不符合合同规定，承包商有义务修理和返工，由此发生的费用应由（）负责。A业主
B承包商
C业主和承包商共同
D监理工程师确定
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题某宾馆大堂改造装修工程，考虑到施工范围和施工内容较为明确，工期较短，业主与承包商根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定，合同中约定此部分暂估价为120万元，同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件： 事件一：最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为146万元，承包商提出追加结算差额，但业主认为既然是固定总价合同，不应追加合同价款。 事件二：设计采用地热辐射采暖，在施工过程中，所有施工过程均由现场监理旁站验收。地采暖工程接近完工前，业主工程师要求对某区域房问地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格，需业主承诺补偿重新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期，才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。 问题 事件二中，业主提出重新检验的要求是否合理？并说明理由。正确答案： 事件二中，业主重新检验的要求合理。
理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2013—0201，无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了士建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互协调，编制了图4-l所示的网络进度计划： 该工程施工过程中发生了以下事件： 事件l：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天; 事件2：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天; 事件3：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元; 事件4：乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失12万元。 发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。 问题： 1.施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿?说明理由。 2.如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误一天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少? 3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9米。合同规定：桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应，每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少?正确答案： 1.(1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时，造成A工作延误(0.5分)，因A工作是关键工作(0.5分)，业主应给甲公司补偿工期和相应费用(0.5分)。业主应延顺乙公司的开工时间和补偿相关费用(0.5分)。
(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理，由于B工作是非关键工作(0.5分)，因为已经对A工作补偿工期，B工作延误的15天在其总时差范围以内(0.5分)，故不给予甲公司工期补偿(0.5分)，但应给甲公司补偿相应的费用(0.5分)。
因对乙公司不造成影响(0.5分)，故不应给乙公司工期和费用补偿(0.5分)。
(3)由于甲公司原因使C工作延长(0.5分)，不给予甲公司工期和费用补偿(0.5分)。因未对乙公司造成影响(0.5分)，业主不对乙公司补偿(0.5分)。
(4)由于乙公司的错误造成总工程延期与费用损失(0.5分)，业主不给予工期和费用补偿(0.5分)。由此引起的甲公司的延期和费用损失(0.5分)，业主应给予补偿(0.5分)。
2.(1)甲公司应得到工期补偿为：
事件1：业主预制桩供应不及时(0.5分),补偿工期7天(0.5分);
事件4：因安装公司原因给甲公司造成工期延误(0.5分)，应补偿5天(0.5分)。
合计12天。
甲公司应得到费用补偿为：
事件1：7×6000=4.2(万元)(1分)
事件2：5.0解析： 暂无解析