某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为 ( )A.9月10日 B.9月17日 C.9月25日 D.9月30日

题目
某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为 ( )

A.9月10日
B.9月17日
C.9月25日
D.9月30日
相似考题

1.根据2017版建设工程施工合同示范文本通用合同条款,关于开工日期,下列说法正确的是:( )A.包括计划开工日期和实际开工日期B.计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期C.实际开工日期是指发包人发出的开工通知中载明的开工日期D.实际开工日期是指监理人发出的开工通知中载明的开工日期

2.根据《建设工程施工合同(示范文本)》因发包人造成监理人未能在计划开工日期之日起( ) 日内发出开工通知的，承包人有权解除合同。 A.30 B. 60 C.45 D.90

3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-1999-0201)，若合同中约定有工程预付款，则预付时间应()。A、不迟于约定的开工日期前7天 B、不迟于约定的开工日期前30天 C、不迟于实际开工以后的7天 D、不迟于首次支付工程款前7天

4.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF－2013－0201),监理人应在计划开工日期()天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.28D.56

更多“ 某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为 ( )”相关问题

  • 第1题：

    根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），监理人应在开工日期()前向承包人发出开工通知

    A.7天
    B.3天
    C.14天
    D.5天

    答案：A
    解析：
    2020新版教材P236页
    监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。

  • 第2题：

    某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。

    A、9月10日
    B、9月17日
    C、9月25日
    D、9月30日

    答案：B
    解析：
    本题考查的是承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意开工延期至9月17日。

  • 第3题：

    根据《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，合同双方对开工日期有争议的，可以按照（　）规定来确定。

    A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
    B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
    C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期
    D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应以施工合同中载明的日期为竣工日期
    E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

    答案：A,B,C,E
    解析：
    本题考查的是监理人职责。。选项D，发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

  • 第4题：

    约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的
    主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

    A.按时发出开工通知
    B.迟延发出开工通知
    C.合同工期不予顺延
    D.合同工期予以顺延

    答案：A,C
    解析：

  • 第5题：

    根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201，监理人应在计划开工日期（　　）d前向承包人发出开工通知。

    A.7
    B.14
    C.21
    D.28

    答案：A
    解析：
    本题考核的是开工通知。监理人应在计划开工日期7d前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

  • 第6题：

    《水利水电土建工程施工合同条件》规定，开工日期是指（）。

    • A、承包人实际开始工作之日
    • B、监理人发出开工通知之日
    • C、承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日

    正确答案:C

  • 第7题：

    施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，（　）后可推迟开工日期。

    • A、承包人以书面形式通知工程师 
    • B、发包人以书面形式通知承包人 
    • C、承包人征得工程师同意 
    • D、工程师征得承包人同意 

    正确答案:B

  • 第8题：

    在建设工程施工合同中，监理人应在计划开工日期（）前向承包人发出开工通知。

    • A、24小时
    • B、48小时
    • C、7天
    • D、3天

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    以下关于开工日期及开工通知，说法正确的是（  ）。
    A

    监理人应在计划开工日期14天前向承包人发出开工通知

    B

    开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工通知载明的时间为开工日期

    C

    因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期

    D

    承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    《水利水电土建工程施工合同条件》规定，开工日期是指（）。
    A

    承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日

    B

    监理人发出开工通知之日

    C

    承包人实际开始工作之日

    D

    承包商主要施工设备进场之日


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《建设工程施工合同示范文本》，除专用合同条款另有约定外，发包人的责任和义务主要有(   )。
    A

    最迟于开工日期14天前向承包人发出开工通知

    B

    应按照约定向承包人免费提供图纸

    C

    提供场外交通设施的技术参数和具体条件

    D

    提供“三通一平”施工条件

    E

    提供正常施工所需的出入施工现场的交通条件


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于施工承包合同中的进度控制表述正确的是（     ）。
    A

    监理人应在工程开工日期前14天前向承包人发出开工通知

    B

    当工程具备复工条件时，承包人应立即向监理人发出复工申请

    C

    开工日期指的是进入施工现场作业的日期

    D

    由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    下列对建设工程开工日期的说法不正确的是（）。

    A.开工日期以开工通知发出的日期为准
    B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准
    C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期
    D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准
    E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期

    答案：A,B,C,E
    解析：
    发出开工通知的，开工日期为开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，如果工程尚不具备开工条件，以开工条件具备的时间为开工日期；但因承包人原因导致开工时间推迟的，则仍以开工通知载明的时间为开工日期。未发出开工通知的，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑认定开工日期。

  • 第14题：

    施工合同中，监理人职责中关于开工通知，说法正确的是（）

    A.当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人接专用条款约定的时间向承包人发出开工通知
    B.如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则合同工期不予顺延
    C.如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。
    D.监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知
    E.监理工程师发出开工通知后，合同工期自合同规定的开工日起计算

    答案：A,C,D
    解析：
    2020版教材P98-99
    监理人征得发包人同意后，应在开工日期7 天前向承包人发出开了.通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误) ，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

  • 第15题：

    下列对建设工程开工日期的说法正确的是（）。

    A.开工日期以开工通知发出的日期为准
    B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期以开工条件具备的时间为准
    C.因承包人原因导致开工时间推迟的，仍以开工条件具备的时间为开工日期
    D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准
    E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期

    答案：B,D
    解析：


  • 第16题：

    关于开工通知，说法不正确的是（ ）。

    A.监理人应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算
    B.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
    C.承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期应予顺延
    D.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

    答案：C
    解析：
    承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

  • 第17题：

    《水利水电土建工程施工合同条件》规定，开工日期是指（）。

    • A、承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日
    • B、监理人发出开工通知之日
    • C、承包人实际开始工作之日
    • D、承包商主要施工设备进场之日

    正确答案:A

  • 第18题：

    某施工合同签订后，至合同约定的开工日期，发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道，导致承包人无法进场施工。则承包人可提出（）索赔。

    • A、工程加速
    • B、工程变更
    • C、不可预见条件
    • D、工程延期

    正确答案:D

  • 第19题：

    某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（）。

    • A、自2月1日始，至12月5日止
    • B、自2月1日始，至12月20日止
    • C、自2月5日始，至12月5日止
    • D、自2月5日始，至12月20日止

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF--2013—0201，监理人应在计划开工日期（）d前向承包人发出开工通知。
    A

    7

    B

    14

    C

    21

    D

    28


    正确答案： B
    解析： 本题考核的是开工通知。监理人应在计划开工日期7D前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

  • 第21题：

    单选题
    某施工合同签订后，至合同约定的开工日期，发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道，导致承包人无法进场施工。则承包人可提出（）索赔。
    A

    工程加速

    B

    工程变更

    C

    不可预见条件

    D

    工程延期


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）中约定：分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当不迟于合同协议书约定的开工日期前（）天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    14


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，承包人不能按合同约定的开工日期开工，应在开工日期（）天前向监理机构提出延期开工申请，经批准后，完工日期方可顺延。
    A

    3 

    B

    5 

    C

    7 

    D

    14


    正确答案： B
    解析： 解析
    根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，总监未按专用合同条款约定的时限发出开工通知或发包人未能按技术条款规定向承包人提供开工条件，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担，承包人不能按开工日期开工，应在开工日期7天之前向监理机构提出延期开工申请并说明理由和要求。监理机构72h内予以答复。监理机构不同意延期开工要求，或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，完工日期不予顺延。
    故本题选C。
    【第四版教材P174，《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版），承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。】
    考点:新教材改版该考点已删除

相关内容