某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料。A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。 【问题】3、A合同段该段路被损坏应由谁负责,由谁维修?

题目
某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料。A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
【问题】3、A合同段该段路被损坏应由谁负责,由谁维修?


相似考题
更多“某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料。A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。 ”相关问题
  • 第1题:

    某工程采用了固定总价合同,承包人的合同总价为300万元,并按进度节点分三阶段付款,付款比例为30%、40%、25%。在履行合同过程中,第一阶段施工期间,主要材料计划用量300吨,预算单价2000元/吨,实际消耗310吨,实际单价2100元/吨。于是,第一阶段结算时,正确的情形有( )。

    A.材料消耗增加不调整合同价款
    B.材料价格上涨不调整合同价款
    C.应结算和支付工程款90万元
    D.应结算和支付主要材料消耗增加价款2万元
    E.应结算和支付主要材料价差3.1万元

    答案:A,B,C
    解析:
    本题考查合同价格分类。采用固定总价合同时,其合同总价只有在设计和工程范围发生变更的情况下,才能随之作相应的调整。因此,承包方要承担合同履行过程中的实物工程量、工程单价变化等主要风险;双方均不能以工程量、设备和材料价格、工资等变动为理由,提出对合同总价调值的要求。

  • 第2题:

    某高速公路项目,业主与路桥监理公司签订了监理合同。总监理工程师要求监理人在进驻施工现场前要熟悉相关资料,认真审核施工单位提交的有关文件、资料等。开工后,发生了以下事件:
    事件1:由于强夯工程量无法在合同中准确确定,据此在施工合同中规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工及施工合同规定的内容及技术规范要求施工,工程量由监理工程师负责现场计量。根据该工程的合同特点,监理工程师制订的工程量计量与工程款支付程序要点如下:
    (1) 乙方对已完工的分项工程在7 天内向监理工程师申请质量认证,取得质量合格证书后,再提出计量申请报告。
    (2) 监理工程师在接到计量申请报告后7 天内核实已完成的工程数量,并在计量前24 小时通知乙方,乙方为计量提供一切便利条件并派专人参加计量工作,如果乙方不派人参加计量工作,监理工程师按照规定的计量方法自行计量,计量结果有效。计量工作结束后,监理工程师签发计量证书。
    (3) 乙方凭质量合格证书和计量证书向监理工程师提出付款申请。
    (4) 监理工程师审核申报材料,确定支付款额,并向甲方提供付款证明材料。
    (5) 甲方根据乙方取得的质量证书和计量证书以及付款证明材料,对工程价款进行支付与结算。
    同时,工程开工前乙方向业主提交了施工组织设计并得到了监理工程师的批准。
    事件2:施工到沥青路面时,因2 合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从1 合同快完工的一段路上运进2 合同段。为此,业主召集两合同段开会,要求1 合同段调整施工安排,于8 月30 日前完成该段施工。9 月1 日起,2 合同段从该段路运进材料。1 合同段至9 月20 日才完成该路段施工,致使2 合同段工期延误,1 合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
    问题:
    1. 监理工程师应熟悉的主要资料有哪些?
    2. 监理工程师在承包人进人施工现场到工程开工这一阶段的工作重点是什么?
    3. 事件1 中:
    (1) 在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时,乙方在取得在场监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证,将夯实范围适当扩大,施工完成后,乙方将扩大范围内的工程数量向监理工程师提出额外计量要求,但遭到拒绝。试问监理工程师拒绝乙方的要求是否合理,为什么?
    (2) 工程施工过程中,乙方根据监理工程师指令就部分工程进行了变更施工。试问本合同中变更部分的合同价款应根据什么原则进行确定?
    4. 事件2 中:
    (1) 业主做法是否妥当,为什么?
    (2) 2 合同段工期延误由谁负责,2 合同段是否可以获得延期或索赔。为什么?
    (3) 1 合同段该段路被损坏应由谁负责’由谁维修?


    答案:
    解析:
    1.监理工程师应熟悉的主要资料有:①监理人员应熟悉合同文件内容;②了解现场用地占有权和使用权的解决情况;③核查设计图纸;④复核定线数据;⑤制定监理程序;⑥审查承包人的自检系统;⑦落实承包人的材料来源、施工设备及技术状况等。
    2.主要工作内容为:①复核图纸和放样定线数据;②审査承包人的施工方案和施工组织设计文件;③审查承包人的质量保证体系或质量保证措施文件;④审查承包人的材料源是否有效、可靠;⑤审查承包人的主要施工机具、设备的组织配套和技术性能报告;⑥审查承包人的人员(技术人员、工人)和施工机具的到位情况;⑦检查核实参与工程的各方为工程开工的准备情况及审核承包人的开工报告。
    3.事件1 中:
    (1) 监理工程师拒绝扩大范围的工程量计量是合理的,其原因是:该部分工程量超出了施工图的要求,也就是超出了工程合同约定的工程计量范围,所以监理工程师无权处理合同以外的工程计量内容。而监理工程师认可的是施工单位保证质量技术措施,一般在建设单位没有批准追加相应工程内容弓丨起的增加费用的情况下,技术措施费用应由承包人自己承担。
    (2) 本合同变更价款的确定可按以下原则处理:
    ①合同中已有适用于变更工程价格的,按合同已有的价格计算并确定变更合同价款;
    ②合同中含有类似变更工程价格的,可以参照类似价格确定变更合同价款;
    ③合同中没有适用或类似变更工程价格的,由承担人提出适当的变更价格,监理工程师与业主
    及承包人协商确定变更合同价款,如果协商变更价格达不成一致时,可报上级主管部门仲裁。
    4.事件2 中:
    (1) 业主做法不符合合同规定。①调整施工安排即改变了工程巳规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”,只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。②工程完工后应通过交工(或竣工)验收,才能交付使用。而1 合同段该段路完成施工后未经交工(或竣工)验收提前使用。
    (2) 2 合同段工期延误不是该承包人原因造成的,可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供,延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以,2 合同段可以要求索赔。
    (3) 1 合同段该段路未经交工(或竣工)验收,提前使用,表示业主已接受并批准工程。业主应按合同规定承担此类风险“所造成的损失或损害”。承包人也应履行缺陷责任期义务、负责维修该段损坏路段,但维修费用由业主承担。

  • 第3题:

    某高速公路建设项目,项目业主将其分为十个施工合同段、两个监理合同段,并公开招标选择十个施工单位和两个监理单位。正大监理有限公司和光华监理公司两家监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。
    【问题】1、监理合同与施工合同签订的先后顺序如何?


    答案:
    解析:
    1、一般情况下,业主应先与监理单位签订监理委托合同,然后再与施工单位签订施工合同。

  • 第4题:

    高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段承包人运输材料的道路被当地人挖断,为此业主指示A合同段承包人将A合同段靠近B合同侧面的5km路段提前两个月于7月30日完工并交付B合同段运输材料使用。但A合同段至8月20日才完,比指示日期延误了20d,使B合同段的工期也延误了15d。因此,B合同段向A合同段承包人提出索赔要求。又由于B合同段运输材料,使A合同段的5km路面发生严重破坏,为此,A合同段承包人向B合同段承包人提出索赔要求。
    【问题】而B合同段认为是A合同段质量不符合要求,因此不承担赔偿责任。[问题]你对上述事情有何看法?


    答案:
    解析:
    1、靠近B合同段的5km路段提前两个月完工,应按工程变更处理[属51.1条(5)改变了施工顺序或时间安排],业主不能下指示,应由监理工程师指令承包人进行,并应按此变更。而增加的额外费用加到期中支付证书中。2、工程完工后,应经竣工验收合格后方可交付使用(《建设工程质量管理条例》),而该段工程未到交工验收时间,业主提前使用,因此而造成的损失或损害由业主承担。3、A承包人没按业主提前两个月完工,并未违反合同规定,因此不算违约。4、B合同段与A合同段双方没有合同关系,因此B不能向A索赔。其原因均因业主未征用也未办临时占用手续,使B合同段材料无法运进现场。所以,B合同段应向业主要求索赔。5、同样,A合同段也不能向B合同段索赔,此项责任均由业主承担。6、B合同段可向监理工程师提出延期,由监理工程师按延期程序批准。

  • 第5题:

    工程施工合同的有效期就是指()。

    • A、自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间
    • B、从签发中标通知书之日起,到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间
    • C、施工工期就是合同的有效期
    • D、等于“施工工期”加“合同有效期”

    正确答案:A,B

  • 第6题:

    以下工程属于分项工程的是()。

    • A、Z合同段路基工程
    • B、Y合同段排水工程
    • C、X合同段路面基层
    • D、M合同段交通工程

    正确答案:C

  • 第7题:

    某施工单位中标某高速公路路基工程M合同段,由于工期紧,需要在冬期与雨期施工。该合同段地表土层厚2~3m,土层类型多样,土层下为砂页岩互层。其中: K15+000~K18+500段为平原地区,路基以低路堤为主,土质为黏土。 K18+500~K20+500段为丘陵地区,土质为湿陷性黄土。 K20+500~K27+200段为丘除地区,土质为砂类土。 K27+200~K30+800段为丘陵地区,土质为膨胀土,路基以填方为主,填料就地采用。 在冬期施工,开挖本合同段路堑表层冻土的方法宜采用( )。

    • A、机械破冻法
    • B、爆破冻土法
    • C、火烧法
    • D、蒸汽放热解冻法

    正确答案:B

  • 第8题:

    判断题
    对于分为多个合同段施工的特长隧道工程,应以每个合同段做为一个单位工程进行评定。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    以下工程属于分部工程的是()。
    A

    X合同段路面工程

    B

    Y合同段排水工程

    C

    Z合同段路基工程

    D

    M合同段交通工程


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    背景材料: 某高速公路施工合同段在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,施工单位精心组织施工,按质按量如期完成工程合同,符合交工验收条件后,经监理工程师同意,施工单位向项目法人提出了交工验收申请。 公路工程交工验收应具备哪些条件?

    正确答案: 公路工程交工验收应具备下列条件:
    1)合同约定的各项内容已完成;
    2)施工单位按交通部制定的《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对工程质量自检合格;
    3)监理工程师对工程质量的评定合格;
    4)质量监督机构按交通部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量进行检测(必要时可委托有相应资质的检测机构承担检测任务),并出具检测意见;
    5)竣工文件已按交通部规定的内容编制完成;
    6)施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结。公路工程各合同段符合交工验收条件后,经监理工程师同意,由施工单位向项目法人提出申请,项目法人应及时组织对该合同段进行交工验收。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    某施工单位中标某高速公路路基工程M合同段,由于工期紧,需要在冬期与雨期施工。该合同段地表土层厚2~3m,土层类型多样,土层下为砂页岩互层。其中:K15+000~K18+500段为平原地区,路基以低路堤为主,土质为黏土。K18+500~K20+500段为丘陵地区,土质为湿陷性黄土。K20+500~K27+200段为丘除地区,土质为砂类土。K27+200~K30+800段为丘陵地区,土质为膨胀土,路基以填方为主,填料就地采用。在冬期施工,开挖本合同段路堑表层冻土的方法宜采用()。
    A

    机械破冻法

    B

    爆破冻土法

    C

    火烧法

    D

    蒸汽放热解冻法


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    工程施工合同的有效期就是指()。
    A

    自合同成立时开始到双方都完成其全部合同义务时止的一段时间

    B

    从签发中标通知书之日起,到监理工程师所签发最后结账单生效之日止的一段时间

    C

    施工工期就是合同的有效期

    D

    等于“施工工期”加“合同有效期”


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    施工单位完成合同约定的全部工程内容,且经施工自检和监理检验评定均合格后,可提出合同段交工验收申请报监理单位审查。( )


    答案:对
    解析:
    施工单位完成合同约定的全部工程内容,且经施工自检和监理检验评定均合格后,可提出合同段交工验收申请报监理单位审查。

  • 第14题:

    某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料。A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
    【问题】2、B合同段工期延误由谁负责,B合同段是否可以获得延期或索赔,为什么?


    答案:
    解析:
    2、B合同段工期延误不是该承包商原因造成的,可以获得延期,并且业主提供的运输通道受到破坏,改变的通道又未及时提供,延误是因为业主应负责的情况所造成的。所以,B合同可以要求索赔。

  • 第15题:

    某高速公路沥青路面施工阶段,因B合同段运输路面材料的道路被当地村民挖断,为了工期不延误,材料只能从A合同快完工的一段路上运进B合同段材料。为此,业主召开两合同段开会,要求A合同段调整施工安排,于7月30日前完成该段施工。8月1日起,B合同段从该段路运进材料。A合同段至8月20日才完成该路段施工,致使B合同段工期延误,A合同段该段路在交工后缺陷期未满已发生破坏。
    【问题】1、业主做法是否妥当,为什么?


    答案:
    解析:
    1、业主做法不符合合同规定。1)调整施工安排即改变了工程已规定的施工顺序和时间安排,是属“工程变更”,只有通过监理工程师才能作出变更工程的指示。2)工程完工后应通过完工(或竣工)验收,才能交付使用。而A合同段该段路完成施工后未经授权提前使用

  • 第16题:

    以下工程属于分部工程的是()。

    • A、X合同段路面工程
    • B、Y合同段排水工程
    • C、Z合同段路基工程
    • D、M合同段交通工程

    正确答案:B

  • 第17题:

    对于分为多个合同段施工的特长隧道工程,应以每个合同段做为一个单位工程进行评定。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    以下工程属于单位工程的是()。

    • A、X合同段交通工程
    • B、Y合同段排水工程
    • C、Z合同段防护工程
    • D、M合同段涵洞工程

    正确答案:A

  • 第19题:

    单选题
    以下工程属于分项工程的是()。
    A

    Z合同段路基工程

    B

    Y合同段排水工程

    C

    X合同段路面基层

    D

    M合同段交通工程


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    公路工程(合同段)进行交工验收应具备的条件包括()。
    A

    合同约定的各项内容已完成

    B

    监理工程师对工程质量的评定合格

    C

    通车试运营2年后

    D

    竣工文件已按交通运输部规定的内容编制完成

    E

    施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结


    正确答案: A,E
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    某工程采用固定总价合同,承包人工程合同总价为300万元,按进度节点分三阶段付款,付款比例为30%、40%、25%,第一阶段施工期间,主要材料计划用量300吨,预算单价2000元/吨,实际消耗310吨,实际单价2100元/吨,第一阶段结算时,正确的有(   )。
    A

    材料消耗增加不调整合同价款

    B

    材料价格上涨不调整合同价款

    C

    应结算和支付工程款90万元

    D

    应结算和支付主要材料消耗增加价款2万元

    E

    应结算和支付主要材料价差3.1万元


    正确答案: D,B
    解析:

  • 第22题:

    问答题
    背景材料: 某高速公路施工合同段全长18km,合同段包含大桥3座,涵洞及通道12个,路堤填筑均为土方,路面基层为水泥稳定碎石基层,面层为沥青混凝土。施工单位进场后,项目部精心组织施工,认真履行合同。完工后施工单位和建设单位分别提出了交工、竣工验收要求。 (1)公路工程交工、竣工验收的依据是什么? (2)公路工程交工验收的范围是什么? (3)公路工程竣工验收的范围是什么?

    正确答案: (1)公路工程交工、竣工验收的依据是:
    1)批准的工程可行性研究报告;
    2)批准的工程初步设计、施工图设计及变更设计文件;
    3)批准的招标文件及合同文本;
    4)行政主管部门的有关批复、指示文件;
    5)交通部颁布的公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。
    (2)交工验收是检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工或者是否满足通车要求,对各参建单位工作进行初步评价。
    (3)竣工验收是综合评价工程建设成果,对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    背景材料: 某高速公路施工合同段在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,施工单位精心组织施工,按质按量如期完成工程合同,符合交工验收条件后,经监理工程师同意,施工单位向项目法人提出了交工验收申请。 (1)交工验收有哪些主要工作内容? (2)参加交工验收各单位的主要职责是什么?

    正确答案: (1)交工验收的主要工作内容是:
    1)检查合同执行情况;
    2)检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料;
    3)检查监理单位独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料;
    4)检查工程实体,审查有关资料,包括主要产品质量的抽(检)测报告;
    5)核查工程完工数量是否与批准的设计文件相符,是否与工程计量数量一致;
    6)对合同是否全面执行、工程质量是否合格作出结论,按交通主管部门规定的格式签署合同段交工验收证书;
    7)按交通部规定的办法对设计单位、监理单位、施工单位的工作进行初步评价。
    (2)项目法人负责组织各合同段参建单位完成交工验收工作的各项内容,总结合同执行过程中的经验,对工程质量是否合格作出结论。设计单位负责检查已完成的工程是否与设计相符,是否满足设计要求。监理单位负责完成监理资料的汇总、整理,协助项目法人检查施工单位的合同执行情况,核对工程数量,科学公正地对工程质量进行评定。施工单位负责提交竣工资料,完成交工验收准备工作。
    解析: 暂无解析