某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元,地下室结

题目
某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。
  柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元,地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
  施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。
  【问题】
  施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由。


相似考题
更多“某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。 ”相关问题
  • 第1题:

    (2018年案例一)
    【背景资料】
    某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。
    柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元,地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
    施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。
    【问题】施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由。


    答案:
    解析:
    (1)桩基施工:工期索赔20天;费用索赔20万。
    理由:地下溶洞,不可探明的地质条件,建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,20×1=20万元。
    (2)商品混凝土供应迟缓,工期和费用均不能索赔。
    理由:商品混凝土供应,是施工单位的责任。
    (3)施工至二十层结构时,工期索赔15天;费用索赔15万。
    理由:结构设计变更,是建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,15×1=15万元。
    工期总计索赔:35天,费用总计索赔35万。

  • 第2题:

    (2018年案例一)
    【背景资料】
    某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”,合同签订后,施工单位实施了项目进度策划,其中上部标准层结构工序安排如下:
    上部标准层结构工序安排表

    【问题】根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图,找出关键线路,并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天?


    答案:
    解析:
    (1)双代号网络图绘制如下:

    (2)关键线路:工作A→工作B→工作C→工作E→工作G(或①→②→③→④→⑤→⑥)。
    (3)工期8天。

  • 第3题:

    背景资料

    某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”,合同签订后,施工单位实施了项目进度策划,其中上部标准层结构工序安排如下:

    上部标准层结构工序安排表



    柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元,地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。

    施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。

    装饰装修阶段,施工单位采取编制进度控制流程、建立协调机制等措施,保证合同约定工期目标的实现。

    问题

    1.根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图,找出关键线路,并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天?

    2.本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不安之处?并说明理由。

    3.除采取组织措施外,施工进度控制措施还有哪几种措施?

    4.施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由


    答案:
    解析:
    1、

    双代号网络图(估计4分)灵活出题,比较简单

    关键线路:工作A—>工作B —>工作C—>工作E —>工作G (估计1分)

    工期8天(估计1分)

    2

    1)施工单位自检合格后,项目负责人后立即组织验收不妥(估计1分)

    理由:1)施工单位自检合格后,应向监理单位申请验收(估计1分)

    2)应由总监理工程师组织验收(估计1分)

    3)验收人员缺施工单位的质量、技术部门负责人(估计1分)

    3.(1)技术措施(估计1分)

    (2)管理措施(估计1分)

    (3)经济措施(估计1分)

    4.

    1)桩基施工:工期索赔20天;费用索赔20万(估计1分)

    理由:地下溶洞,不可探明的地质条件,建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,20*1=20万元(估计1分)

    2)商品混凝土供应迟缓,工期和费用均不能索赔(估计1分)

    理由:商品混凝土供应,是施工单位的责任(估计1分)

    3)施工至二十层结构时,工期索赔15天;费用索赔15万(估计1分)

    理由:结构设计变更,是建设单位的责任;按合同约定,建设单位的原因造成,工期顺延,每天支付延误1万元,15*1=15万元(估计1分)

    工期总计索赔:35天,费用总计索赔35万(估计1分)

  • 第4题:

    1.背景
    某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:
    (1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。
    (2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
    (3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。
    (4)工程若需要变更,必须提前14d通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
    在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15d通知了业主,业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥标号较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。
    2.问题
    (1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?
    (2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?
    (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?


    答案:
    解析:
    P210-217
    (1)施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处:1)施工现场关系的协调不应由施工单位负责,而应由业主负责,因为施工单位不是总承包单位,业主负责更有利于开展工作;
    2)工程变更的约定没有相关的依据。

    (2)施工单位要求进行工程变更的做法,不合理之处在于变更水泥标号,不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计,施工单位应积极提高自身的施工技术水平,才能更好地确保工程质量。

    (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是不合理的。因为工期拖延l个月,并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买,但施工单位无法实施,已在规定时间内通知了业主,是业主供应材料延误工期0.5个月;运输走廊施工进度发生拖延0.5个月,关键原因是选矿厂房发生工期延误,虽没有对选矿厂房工期造成影响,但对运输走廊施工产生了影响,由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划,由此造成的损失由业主自己负责,不应向施工单位进行罚款。

  • 第5题:

    某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:
    (1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚 款5万元。
    (2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
    (3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。
    (4)工程若需要变更,必须提前14d通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施 工单位承担责任。
    在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15天通知了业主, 业主供应材料延误工期0. 5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥标号较髙,施工单 位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连 接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走 廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。
    问题
    (1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?
    (2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?
    (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?


    答案:
    解析:
    1)施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处。1)施工现场关系的协调不应 由施工单位负责,而应由业主负责,因为施工单位不是总承包单位,业主负责更有利于开 展工作;2)工程变更的约定没有相关的依据。
    (2)施工单位要求进行工程变更的做法,不合理之处在于变更水泥标号,不能因为施 工单位的施工技术水平低而修改设计,施工单位应积极提高自身的施工技术水平,才能更 好地确保工程质量。
    (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是不合理的。 因为工期拖延1个月,并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买,但施工单 位无法实施,已在规定时间内通知了业主,是业主供应材料延误工期0. 5个月;运输走廊 施工进度发生拖延0. 5个月,关键原因是选矿厂房发生工期延误,虽没有对选矿厂房工期 造成影响,但对运输走廊施工产生了影响,由于业主不能很好地进行协调工程总进度计 划,由此造成的损失由业主自己负责,不应向施工单位进行罚款。

  • 第6题:

    根据《合同法》,免除施工单位违约责任的情形有()。

    A.施工单位因安全事故隐患,被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误
    B.因拖欠农民工工资,部分农民工停工抗议,致使工期延误
    C.地震导致己完工程被爆破拆除重建,造成建设单位费用增加
    D.由于战争,施工耽误暂停施工,致使工期延误
    E.因迟延履行而遭遇洪水,导致工期延误

    答案:C,D
    解析:
    参见教材P123。本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的, 根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力 的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  • 第7题:

    某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2。施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天;质量目标合格;主要材料由施工单位自行采购;因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”。合同签订后,施工单位实施了项目进度策划,其中上部标准层结构工序安排如下:
    上部标准层结构工序安排表



    桩基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元。
    地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位、勘察单位、设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
    施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。
    工程竣工后,幕墙专业分包单位将资料整理后移交监理工程师,再由监理工程师移交建设单位;总包单位将自施的资料整理后直接移交建设单位。
    【问题】
    1.根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图,找出关键线路,并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天?
    2.本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不妥之处?并说明理由。
    3.施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由。
    4.资料移交有哪些不妥之处?写出资料移交的正确做法。


    答案:
    解析:
    1.(1)网络图如下



    (2)关键线路:A→B→C→E→G;
    (3)每层工期是8天。
    2.不妥之处一:施工单位自检合格后,项目负责人立即组织验收。
    理由:施工单位确认自检合格后提出验收申请。
    不妥之处二:项目负责人立即组织验收。
    理由:应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。
    不妥之处三:组织总监理工程师及建设单位、勘察单位、设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
    理由:应组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收;勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。
    3.索赔成立的工期为35天,费用为35万元。
    (1)桩基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元。
    索赔成立,因施工单位造成的损失可以索赔工期20日历天,补偿误工费20万元。
    (2)施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元。
    索赔不成立,材料由施工单位自行采购,建设单位不负责索赔;因建设单位要求设计变更可以索赔,索赔工期15日历天,补偿误工费15万元。
    4.事件四中的不妥之处有:
    (1)幕墙专业分包商将资料移交监理不妥;
    (2)监理工程师将幕墙分包商资料移交建设单位不妥。
    资料移交的正确做法:幕墙专业分包应将资料移交总承包商,由总承包汇总整理后将施工资料移交建设单位;监理单位直接将监理资料移交建设单位。

  • 第8题:

    某大型工程项目,经施工招标后由A施工单位中标,业主与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程承包合同,并且业主委托监理单位进行施工阶段监理。合同约定,某新型建筑材料由建设单位提供。建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。有一批建设单位提供的材料由于供货方原因未能按时到场,影响施工单位的正常施工,导致工期延长、费用增加。其后,施工单位提出三个要求: (1)建设单位应支付建筑材料的保管费; (2)建设单位应支付建筑材料的检验费; (3)由于供货延误,要求工期顺延并赔偿窝工损失。试分析施工单位要求是否合理,并说明理由。 建设单位应支付建筑材料的保管费。


    正确答案:施工单位提出建设单位应支付建筑材料保管费的要求合理。
    理由:依据《建设工程施工合同(示范文本)》中关于发包人供应的材料设备的有关规定,发包人供应的材料设备经双方共同验收后,由承包人妥善保管,发包人支付相应的保管费用。

  • 第9题:

    某大型工程项目,经施工招标后由A施工单位中标,业主与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程承包合同,并且业主委托监理单位进行施工阶段监理。合同约定,某新型建筑材料由建设单位提供。建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。有一批建设单位提供的材料由于供货方原因未能按时到场,影响施工单位的正常施工,导致工期延长、费用增加。其后,施工单位提出三个要求: (1)建设单位应支付建筑材料的保管费; (2)建设单位应支付建筑材料的检验费; (3)由于供货延误,要求工期顺延并赔偿窝工损失。试分析施工单位要求是否合理,并说明理由。 由于供货延误,要求工期顺延并赔偿窝工损失。


    正确答案:施工单位提出的索赔要求合理。
    理由:依据《建没工程施工合同(示范文本)》中关于发包人供应的材料设备的有关规定,到货时间迟于合同约定的供应时间,由发包人承担相应追加的合同价款,发生延误,相应顺延工期,发包人赔偿由此给承包人造成的损失。

  • 第10题:

    背景资料:某工程建设项目,业 主与安装施工单位签订了工程合同。 合 同工期为 130 天,并在合同中规定:工 期提前一天奖励 5000 元,每拖后一天 罚款 5000 元。 通过双方协调编制了如 下图的网络计划 ( 经业主同意 ); 在计划执 行 过程中,出现了下列一些情况: (1) 因业主不能及时供应设备,使 E 延误 3 天, C 延误 2 天, H 延误 3 天。 (2) 因 机械发生故障检修,使 G 延误 2 天, K 延误 1 天。 (3) 因土建设备基础孔偏移 问题,使 F 延误 3 天。 (4) 因公网停电, 使 F 延误 1 天, I 延误 1 天。 (5) 安装 单位在 J 施工过程中采取了加快施工的 技术措施 ( 技术措施费 1 万 元 ) ,使 J 施 工缩短了 4 天。 请根据背景资料完成 以下题目。由于有施工单位原因造成的工期延期发生,因此不予考虑工期补偿。


    正确答案:错误

  • 第11题:

    单选题
    由于建设单位单位的原因造成的工期延长,称为工期(),施工单位可以向建设单位要求工期顺延或索赔。
    A

    延误

    B

    延期

    C

    落后

    D

    拖延


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    假如由于施工单位原因引起工程验收不合格,导致工程不能预期投入使用,但在合同中对施工单位的工期延迟罚款很少(比如1000元/天),但由于工期延期对建设单位的损失很大(比如每天10万元)。建设单位每天都叫施工单位加紧施工,可施工单位说工期延误你按合同规定扣钱好了,在合同中又没有对由于施工单位原因给建设单位造成损失作出规定,遇到该种情况怎么办?

    正确答案: 你问的问题涉及施工单位的两大合同义务:质量和工期。工程经验收不合格,导致不能如期投入使用,属于施工单位质量违约行为,施工单位除了必须自费承担整改、返修义务,使工程最终达到合格标准外,还应当承担因整改、返修而延误的工期责任。
    施工承包合同对施工单位的工期延迟罚款从性质上说则是双方约定违约金,如果施工单位延误工期,造成工程迟延交付,通常应当按合同约定的违约金承担违约责任。但你所说的情况是,迟延交付工程造成建设单位的损失实际远远大于合同约定的违约金,此种情况下违约金已不能补救建设单位的损失,根据《合同法》第一百零七条的规定,建设单位可以不主张违约金而要求施工单位赔偿因其迟延交付工程而造成的实际损失。建设单位亦可以根据《合同法》第一百一十四条规定,以约定的违约金远低于实际损失而要求法院或仲裁机关予以增加。这里要提醒的是,与违约金相比,实际损失的举证是比较困难的,建设单位如果发现约定的违约金过分低于实际损失的,一定要在合同履行过程中做好相关证据的收集、整理、保全等工作,以备举证需要。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    (2018年案例一)
    【背景资料】
    某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同。
    柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元,地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
    【问题】本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不妥之处?并说明理由。


    答案:
    解析:
    不妥之处一:施工单位自检合格后,项目负责人后立即组织验收不妥。
    理由:施工单位自检合格后,应向监理单位申请验收。
    不妥之处二:项目负责人组织地基基础分部验收不妥。
    理由:应由总监理工程师组织验收
    不妥之处三:组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行验收不妥。
    理由:应组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行验收。

  • 第14题:

    (2018年)
    【背景资料】
    某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上 20 层,总建筑面积 25000m2,其中地下建筑面积 3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至 2014 年 6 月 15 日竣工,工期目标 470 日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位 10000 元/天的延误费…”,合同签订后,施工单位实施了项目进度策划,其中上部标准层结构工序安排如下:
    上部标准层结构工序安排表

    【问题】根据上部标准层结构工序安排表绘制出双代号网络图,找出关键线路,并计算上部标准层结构每层工期是多少日历天?


    答案:
    解析:
    (P181)
    (1)双代号网络图绘制如下:

    (2)关键线路:工作 A→工作 B→工作 C→工作 E→工作 G(或①→②→③→④→⑤→⑥)。
    (3)工期 8 天

  • 第15题:

    某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2。地下室结构完成,施工单位自检合格后,项目负责人立即组织总监理工程师及建设单位,勘察单位,设计单位项目负责人进行地基基础分部验收。
      【问题】本工程地基基础分部工程的验收程序有哪些不妥之处?并说明理由。


    答案:
    解析:
    不妥1:地基基础工程由项目经理组织验收。理由:应由总监理工程师组织验收。
      不妥2:参与地基与基础工程的验收人员不全。理由:施工单位的质量、技术部门负责人、项目技术负责人也应参加。
      不妥3:施工单位自检合格后立即组织验收。理由:应由施工单位自检合格后提出书面申请

  • 第16题:

    背景资料
    某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:
    (1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5
    万元.
    (2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。
    (3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。
    (4)工程若需要变更,必须提前14天通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。
    在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15天通知了业主,业主 供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥强度等级较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选 矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发 生拖延,最终延误工期0.5个月。
    问题:
    (1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?
    (2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?
    (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?


    答案:
    解析:
    (1)施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处。
    ①施工现场关系的协调不应由施工单位负责,而应由业主负责,因为施工单位不是总承包 单位,业主负责更有利于开展工作;
    ②工程变更的规定约定没有相关的依据。
    (2)施工单位要求进行工程变更的做法,不合理之处在于变更水泥强度等级,不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计,施工单位应积极提高自身的施工技术水平,才能更好地 确保工程质量。
    (3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是不合理的。因为 工期拖延1个月,并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买,但施工单位无法实 施,已在规定时间内通知了业主,是业主供应材料延误工期0.5个月;运输走廊施工进度发生 拖延0.5个月,关键原因是选矿厂房发生工期延误,虽没有对选矿厂房工期造成影响,但对运 输走廊施工产生了影响,由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划,由此造成的损失由业主自己负责,不应向施工单位进行罚款。

  • 第17题:

    根据《合同法》,免除施工单位违约责任的情形有( )。

    A.施工单位因安全事故隐患,被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误
    B.因拖欠农民工工资,部分农民工停工抗议,致使工期延误
    C.地震导致已完工程被爆破拆除重建,造成建设单位费用增加
    D.由于战争,施工单位暂停施工,致使工期延误
    E.因迟延履行而遭遇洪水,导致工期延误

    答案:C,D
    解析:
    本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

  • 第18题:

    某骨干光缆工程,业主与施工单位签订了工程合同。在合同中规定:除光缆以外的材料由施工单位提供,工期每提前一天奖励一万元,每拖后一天罚款一万元。通广双方协调编制了网络计划工作逻辑关系及持续时间,并经业主同意。
    双代号网络工序关系如表:



    (1)因建设单位不能及时供应光缆,使B 延误3 天,E 延误2 天,G 延误3 天。
    (2)因挖掘机发生故障检修,使F 延误2 天,K 延误2 天,J 延误1 天。
    (3)因建设单位要求方案变更,使C 延误3 天。
    (4)因市电停电,使K 延误1 天。
    (5)安装单位在H 施工过程中采取了加快施工的技术措施(技术措施费1 万元),使H 施工缩
    短了4 天。
    问题:
    1.找出关键工作?并计算计划工期?
    2.请计算B、E、G、I 的六个时间参数。
    3.施工单位的上述5 种情况是否可向业主提出工期索赔?可索赔工期为多少天?
    4.该工程的实际工期为多少天?
    5.安装单位得到的提前奖是多少?


    答案:
    解析:
    1.



    2.



    (1)业主不能及时供应光缆,是业主的责任,因为只有E 工作在关键线路上,B、G 不在关键线路上,且延误时间没有超过其总时差。所以可以索赔工期2 天。
    (2)因挖掘机发生故障检修是施工单位的责任,不能索赔。
    (3)该方案变更,是建设单位的责任,单C 工作不在关键线路上,且延误3 天没有超过总时差,因此不能提出工期索赔。
    (4)因停电是业主应承担的风险责任,且K 工作在关键线路上,所以可以索赔工期1 天。
    (5)采取加快施工的技术措施是施工单位的责任(因为保证进度是施工单位的责任,且工期提前有奖励),不能索赔工期。
    可索赔工期:2+1=3 天
    4.关键线路因F 增加2 天、J 增加1 天、H 减少4 天而改变为A-D-F-J
    实际工期为:22+16+(19+2)+(2+1)=82 天
    5.提前奖:(80+3-82)×10000=10000 元

  • 第19题:

    某工程合同约定, 提前/延误的奖/罚为 2000 元/d。 施工单位编制了如下计划, 经监理批准后实施(单位: 周):

    施工过程中, 发生如下延误及其时间如下:

    问题: 实际工期是多少天? 施工单位可索赔工期是多少天? 施工单位可得到的奖励或罚款是多少元?


    答案:
    解析:
    (1) 经过 C、 G、 H 延误后, 新关键线路为: A-B-C-G-I, 此时计算工期为 45 周,所以实际工期为 315 天。
    (2) 因为 G、 H 工作的延误属非承包人责任, 且经过 G、 H 延误后, 新关键线路为: A-B-C-G-I,此时计算工期为 41 周。
    原关键线路为: A-B-E-H-I, 计算工期为 38 周。
    所以施工单位可索赔的工期为: 41-38=3 周, 即 21 天。
    (3) 可得到的罚款为(45-41) ×7×2000=28*2000=56000 元

  • 第20题:

    由于建设单位单位的原因造成的工期延长,称为工期(),施工单位可以向建设单位要求工期顺延或索赔。

    • A、延误
    • B、延期
    • C、落后
    • D、拖延

    正确答案:B

  • 第21题:

    某酒店工程,建筑面积28700mm,地下1层,地上15层,现浇钢筋混凝土框架结构。经过公开招标,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2013-0201签订了施工总承包合同。工程施工过程中,发生了如下事件:事件一:某批次框架结构用的钢筋,施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的,没有进行进场复验等质量验证工作,直接投入了使用。事件二:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场停工,影响总工期10天;8月份又遇到季节性降雨,导致全场停工,影响总工期3天。施工单位向建设单位提出工期索赔13天。事件三:在竣工验收时,建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验,施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格,故拒绝再次剥离开检查。经总监理工程师调解,停工2天后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2天、复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔。事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。事件二中,施工单位提出的索赔是否成立?分别说明理由。


    正确答案:10天罕见特大暴雨停工索赔:成立;理由:罕见特大暴雨,认定为不可抗力,工期延误属建设单位责任范围,应予以补偿。3天季节性降雨停工索赔:不成立;理由:季节性降雨,为一个有经验的承包商可以预见的事项,造成工期延误属施工单位应承担的范围。

  • 第22题:

    ()是指由于施工单位自身原因造成的无法满足合同约定的工期要求,业主应对施工单位反索赔。

    • A、工期延期
    • B、工期延长
    • C、工期延误
    • D、工期拖延

    正确答案:C

  • 第23题:

    多选题
    关于施工缺陷处理方案的实施,下列处理方式妥当的是()
    A

    不论是否由于施工单位原因造成,通常都是先由施工单位按处理方案负责实施处理

    B

    若因设计单位原因引起,由设计单位负责实施处理并承担所需的费用或延误的工期损失

    C

    若因施工单位责任,施工单位应承担各项费用损失和合同约定的处罚,工期不予顺延

    D

    若因建设单位责任,建设单位应承担各项费用损失,并顺延工期


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    问答题
    ★某办公楼工程,框架结构,钻孔灌注桩基础,地下一层,地上20层,总建筑面积25000m2,其中地下建筑面积3000m2,施工单位中标后与建设单位签订了施工承包合同,合同约定:“…至2014年6月15日竣工,工期目标470日历天:质量目标合格:主要材料由施工单位自行采购:因建设单位原因导致工期延误,工期顺延,每延误一天支付施工单位10000元/天的延误费…”,合同签订后,施工单位实施了项目进度策划,其中上部标准层结构工序安排如下:柱基施工时遇地下溶洞(地质勘探未探明),由此造成工期延误20日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期20日历天,补偿误工费20万元。施工至十层结构时,因商品混凝土供应迟缓,延误工期10日历天。施工至二十层结构时,建设单位要求将该层进行结构变更,又延误工期15日历天。施工单位向建设单位提交索赔报告,要求延长工期25日历天,补偿误工费25万元【问题】施工单位索赔成立的工期和费用是多少?逐一说明理由

    正确答案:
    解析: