某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层，地上五层，建筑面积27000㎡，合同价款8590万元，合同工期400日历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14天内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完，其后按月计量支付进度款，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同争议提交北京

题目
某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层，地上五层，建筑面积27000㎡，合同价款8590万元，合同工期400日历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14天内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完，其后按月计量支付进度款，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。
施工中发生如下事件：
事件一：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。
事件二：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提出了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。
工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。
问题：
1.该工程的垫资条款是否有效？总承包方主张垫资利息是否能得到支持？分别说明理由。
2.在事件一中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法？说明理由。
3.在事件二中，总承包方暂停施工是否合法？要求索赔是否合理？分别说明理由。
4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权？说明理由。

相似考题

1.课程中案例一,按照施工合同约定,因发包人的责任造成工期延误和承包人不能及时()包人可按下列程序向发包人提出索赔:A.在索赔事件发生后28天内，向工程师发出书面索赔意向通知B.在发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告C.按照工程师的要求，进一步补充索赔理由和证据D工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步E.当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了终索赔报告。

2.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（ ）。A．索赔报告B．索赔意向通知C．索赔依据和资料D．工期和费用索赔的具体要求

3.当索赔事件持续进行时，承包方应（ ）。A．视影响程度，不定期地提出中间索赔报告B．在事件终了后，一次性提出索赔报告C．阶段性发出索赔意向通知，索赔事件终止后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告D．阶段性提出索赔报告，索赔事件终止后14天内，向工程师提供索赔的有关资料

4.根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款或延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔()。A、在发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;B、在索赔事件发生后28天内，向工程师发出书面索赔意向通知;C、工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;D、当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后14天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告;E、按照工程师的要求，进一步补充索赔理由和证据。

更多“某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层，地上五层，建筑面积27000㎡，合同价款8590万元，合同工期400日历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14天内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结”相关问题

  • 第1题：

    在施工合同履行过程中,任何索赔事件的成立必须满足（ ）要素。

    A：发包方有过错
    B：承包方有过错
    C：正当的索赔理由
    D：有效的索赔证据
    E：在合同约定的时间内提出

    答案：C,D,E
    解析：
    索赔事件成立的三要素:
    ①正当的索赔事由；
    ②有效的索赔证据；
    ③在合同约定的时间内提出。

  • 第2题：

    某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向监理人递交 ( )

    A.索赔报告
    B.索赔意向通知书
    C.索赔依据和资料
    D.工期和费用索赔的具体要求

    答案：B
    解析：
    承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。

  • 第3题：

    某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交()

    A、索赔报告
    B、索赔意向通知
    C、索赔依据和资料
    D、工期和费用索赔的具体要求

    答案：B
    解析：
    索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。

  • 第4题：

    某工程项目，包括道路工程10km和隧道工程1km，建设单位和中标单位签订了施工合同，合同约定采用《建设工程施工合同》（示范文本）的有关规定处理有关索赔事宜。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件。（工期和费用数据均符合事实）事件1：施工期间，承包方发现施工图纸错误，需设计单位修改，因图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天和费用补偿2万元的要求。事件2：施工期因下雨，为保证施工质量，总监下达了暂停施工指令，共停工10天。其中连续4天出现低于雨季平均降水量的雨天和连续6天出现50年一遇的特大暴雨。承包方提出工程延期10天与费用补偿1万元的要求。事件3：施工中，现场周围居民称施工噪音对他们形成干扰，向环保局等机构进行了投诉，环保局等机构责令承包方停止施工，噪音经消除后继续施工。承包方提出工期延期延期3天和费用补偿2万元的要求。事件4：由于业主要求，临时增加了某桥梁长度2m，监理工程师向承包方下达了变更指令，承包方收到指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知，分包单位及时向施工单位提出了索赔报告，报告内容如下：（1）由于增加桥梁长度，需增加费用50万元和分包合同工期延期50天的索赔（2）此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致材料二次搬运增加费用1万元和分包合同工期延期10天的索赔。承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据，向监理工程师提出要求补偿该笔费用和延长工期60天的要求。事件5：因某路段基为软基，根据设计要求需进行换填，在招标文件中已提供了地质技术资料。承包方原计划使用隧道出碴作为填料换填，但施工中发现隧道出碴不符合设计要求，需要进一步破碎，承包方认为施工费用高出合同单价，如仍按原价支付不合理，需另行给予延期20天与补偿20万的要求。
    问题：针对承包方的要求，如你作为一名建造师，应如何签订意见逐项回答。


    答案：
    解析：
    事件1：这是非承包方原因造成的，属于建设单位的责任，故监理工程师应批准工期和费用补偿。（至于建设单位和设计单位之间的纠纷，则按设计合同的有关规定处理）。
    事件2：因异常恶劣天气造成的6天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期补偿，但不予费用补偿。对于低于雨季平均降水量的4天停工，是承包方应该预见的。不应签证费用和工期补偿。
    事件3：这是承包方自身的原因造成的，属承包方的责任，不应给予费用和工期补偿。
    事件4：监理工程师应批准因设计变更导致的费用补偿50万元和工期补偿50天的要求。因其属于建设单位的责任。不应批准材料二次搬运增加的费用和工期补偿，因这是施工单位的责任。事件5：这是承包方应合理预见的，故不应签证工期和费用补偿。

  • 第5题：

    某高速公路施工项目通过招投标,业主与承包方和监理单位分别签订了施工合同和监理合同。施工合同采用<公路工程标准施工招标文件》合同条款。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件,承包人均按合同条款的规定通过监理工程师向业主提出了索赔要求。经监理工程师核查得知承包人在索赔中要求追加的付款金额和延长的工期均符合实际。事件1.施工期间,承包方发现业主提供的施工图纸有误,需进行修改。由于图纸修改而造成某关键工作停工20天。承包方提出延长工期20天与费用补偿2万元的索赔要求。事件2.施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量（该路基在关键线路上）,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10天。在停工的10天时间中,其中连续4天为低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候所致,连续6天为50年一遇特大暴雨所致。承包方提出延长工期10天与费用补偿2万元的索赔要求。事件3.施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪声对他们的生活造成干扰,于是阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出延长工期5天与费用补偿1万元的索赔要求。事件4.由于业主提出变更要求,使原设计中的一座互通式立交桥设计长度增加了5m,监理工程师按合同条款的规定向承包方下达了变更指令,承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包方及时向承包方提出了索赔要求,索赔要求包括：（1）由于增加立交桥长度,需增加费用20万元和分包合同工期延期30天的索赔；（2）此设计变更前因承包方未按分包合同约定向分包人提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运而增加的费用1万元和分包合同延长工期10天。承包方以已向分包单位支付索赔款21万元的凭证为索赔证据,通过监理工程师向业主提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的索赔要求。事件5.由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填,在招标文件中已提供了有关地质资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填,但施工中发现隧道出渣的级配不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,于是提出需另外给予延长工期20天与费用补偿20万元的索赔要求。
    【问题】针对上述各事件,请说明监理工程师是否应同意承包方所提出的各项索赔要求?为什么?


    答案：
    解析：
    事件1.这是业主方的责任造成的,故监理工程师应同意工期补偿和费用补偿。事件2.由于异常恶劣气候造成的6天停工是承包方不可预见的,应同意给予工期补偿6天,而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的4天停工是承包方应该预见的,故不应该给予工期补偿和费用补偿。事件3.这是承包方自身施工组织管理不当造成的,故不应给予费用补偿和工期补偿。事件4.（1）监理工程师应同意设计变更导致的费用补偿20万元和工期补偿30天,因其属于业主责任（或不属于承包方责任）；（2）不应同意材料场内二次倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天,因其属于承包方责任。事件5.这是承包方应能合理预见的,故监理工程师不应同意给予费用补偿和工期补偿。

  • 第6题：

    根据GF-2011-0216《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》的规定，下列关于工程总承包中承包人索赔程序的说法中，正确的是（）。

    • A、发包人应在确认索赔事件发生后30天内向承包人发出索赔通知
    • B、承包人应在发出索赔通知后42天内向发包人提交索赔报告和索赔估算资料
    • C、索赔事件持续影响时，承包人应按月发出索赔事件的延续影响情况的报告，并在该索赔事件延续影响结束后30天内，递交最终索赔报告和最终估算报告
    • D、发包人在收到有关索赔资料后30天内，应与承包人协商或给予答复
    • E、发包人在收到有关索赔资料后30天内，未采用任何行动的，视为其认可承包人的索赔

    正确答案:A,D,E

  • 第7题：

    2013版监理规范规定，项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件：（）。

    • A、施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔。
    • B、索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定。
    • C、索赔事件是客观原因造成，且符合施工合同约定。
    • D、索赔事件是施工单位原因造成，且符合施工合同约定。
    • E、索赔事件造成施工单位直接经济损失。

    正确答案:A,B,E

  • 第8题：

    根据《建设工程施工合同文本》规定的工程索赔程序，承包人应在索赔事件发生（）天内，向工程师提出索赔意向通知。

    • A、15
    • B、20
    • C、25
    • D、28

    正确答案:D

  • 第9题：

    当索赔事件发生后，承包方应在（）天内，向工程师提出索赔意向通知。

    • A、7
    • B、14
    • C、28
    • D、56

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    根据《标准施工招标文件》，施工承包单位应在（），向监理人递交索赔意向通知书。
    A

    索赔事件发生后14天内

    B

    知道或者应当知道索赔事件发生后14天内

    C

    索赔事件发生后28天内

    D

    知道或者应当知道索赔事件发生后28天内


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按我国《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-020）的约定,索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后（  ）天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。
    A

    7

    B

    14

    C

    21

    D

    28


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交（  ）。
    A

    索赔证据

    B

    索赔意向通知

    C

    索赔依据

    D

    索赔报告


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（ ）。

    A.索赔通知书
    B.索赔意向通知书
    C.索赔依据和资料
    D.工期和费用索赔的具体要求

    答案：B
    解析：
    本题考查的是索赔管理。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。

  • 第14题：

    《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()

    A、索赔事件发生的原因和证据资料
    B、索赔的依据
    C、索赔意向通知
    D、索赔报告

    答案：C
    解析：
    索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。

  • 第15题：

    按我国《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)的约定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。

    A.7
    B.14
    C.21
    D.28

    答案：D
    解析：
    索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。发出索赔意向通知后28天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递交正式的索赔报告。

  • 第16题：

    某高速公路项目施工合同采用《公路工程标准施工招标文件》合同条款。业主委托正大监理公司承担施工阶段监理。该工程在施工过程中,陆续发生如下索赔事件（索赔所提出的延期时间与补偿金额均符合实际）。事件1.施工期间,承包方发现施工图纸有误,经监理工程师确认后,业主要求设计单位进行修改。由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工程延期20天与费用补偿2万元的索赔要求。事件2.施工期间因下雨,为保证路基填筑质量,总监理工程师下达了暂停施工指令,共停工10天,其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候,连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工程延期10天与费用补偿2万元的索赔要求。事件3.施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪音对他们的生活造成干扰,于是阻止承包方的混凝土浇筑工作而造成停工5天。承包方提出工程延期5天与费用补偿1万元的要求。事件4.由于业主要求,使原设计中的一座互通式立交桥长度增加了5m,监理工程师向承包方下达了变更指令。承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知,分包方及时向承包方提出了费用索赔要求。其中包括：（1）由于增加立交桥长度,需增加费用20万元和分包合同工程延期30天的索赔。（2）此设计变更前因承包方未按分包合同约定向分包方提供施工场地,导致工程材料到场二次倒运增加的费用1万元和分包合同工程延期10天的索赔。承包方以已向分包单位支付索赔21万元的凭证为索赔证据,向监理工程师提出要求补偿该笔费用21万元和延长工期40天的要求。事件5.由于某路段路基基底是淤泥,根据设计文件要求,需进行换填。在招标文件中己提供了相关的地质技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填,但施工中发现隧道出渣级配不符合设计要求,需要进一步破碎以达到级配要求,承包方认为施工费用高出合同单价,如仍按原价支付不合理,需另外给予延期20天与费用补偿20万元的要求。
    【问题】请分析监理工程师是否同意承包方提出的上述索赔要求,为什么?


    答案：
    解析：
    事件1.这是业主方原因造成的,故监理工程师应同意承包方所提出的索赔要求；事件2.由于异常恶劣气候（特大暴雨）造成的6天停工是承包方不可预见的,应同意延长工期6天的索赔要求,而不同意任何费用索赔的要求。事件3.这是承包方自身原因造成的,故不应同意承包方的索赔要求。事件4.监理工程师应批准由于设计变更导致的20万元的费用索赔和延长工期30天的工期索赔要求,因其属于业主责任（或不属于承包方责任）。但不应同意材料倒运增加的费用补偿1万元和工期补偿10天的索赔要求,因其属于承包方责任。事件5.这是承包方应合理预见的,故监理工程师不应同意承包方的索赔要求。

  • 第17题：

    根据《建设工程施工合同（示范文本）》约定，当索赔事件持续进行时，承包人应当（）。

    • A、阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后的14天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告
    • B、在索赔事件开始即向工程师发出索赔意向，待索赔事件终了后21天内，一次性向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告
    • C、阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后的21天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告
    • D、阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后的28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告

    正确答案:D

  • 第18题：

    项目监理机构批准施工单位费用索赔应同时满足下列条件：（）

    • A、索赔事件造成施工单位直接经济损失
    • B、索赔事件是因非施工单位原因造成，且符合施工合同约定
    • C、索赔事件造成工期延期
    • D、施工单位在施工合同约定的期限内提出费用索赔
    • E、施工单位提出索赔滞后约定期限

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发生后28天内首先向工程师提交（）。

    • A、索赔证据
    • B、索赔意向通知
    • C、索赔依据
    • D、索赔报告

    正确答案:B

  • 第20题：

    依据《建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201》，关于索赔程序错误的是（）

    • A、索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知
    • B、发出索赔通知后28天内，向工程师正式递交索赔报告
    • C、监理人应在收到索赔报告后28天内完成审查并报送发包人
    • D、发包人应在监理人收到索赔报告后28天内由监理人出具处理结果

    正确答案:C

  • 第21题：

    按《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在索赔事件发生后（）向工程师发出索赔意向通知；工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复。


    正确答案:28天内

  • 第22题：

    单选题
    根据国际工程合同价款结算的规定，下列关于索赔程序和索赔事件的说法中，正确的是(  )。
    A

    承包商应在确认索赔事件发生后14天内向工程师发出索赔通知

    B

    承包商应在发出索赔通知后14天内向工程师递交详细的索赔报告

    C

    工程师应在收到索赔通知42天内作出回应

    D

    工程师应在收到索赔报告后42天内作出答复


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    当索赔事件发生后，承包方应在（）天内，向工程师提出索赔意向通知。
    A

    7

    B

    14

    C

    28

    D

    56


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容