某混凝土工程当年6月开始施工,当地气象资料显示每年7月份为雨期,在此期问承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在8月份暂停1个月,则承包商可索赔()。A.防雨排水措施增加费B.人员窝工费C.材料的超期储存费D.延期1个月应得利润E.增加的现场管理费

题目
某混凝土工程当年6月开始施工,当地气象资料显示每年7月份为雨期,在此期问承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在8月份暂停1个月,则承包商可索赔()。


A.防雨排水措施增加费

B.人员窝工费

C.材料的超期储存费

D.延期1个月应得利润

E.增加的现场管理费

相似考题
参考答案和解析
答案:B,C,E
解析:
由于每年七月为雨季,这对有经验的承包商是能预知的,投标报价时应已考虑在内;由于业主原因致使工程暂停,承包商可索赔人工费、设备费、材料费、管理费、利润和迟延付款利息;由于利润通常是包括在每项实施工程内容的价格之内的,而延长工期并未影响削减某些项目的实施,也未导致利润减少。
更多“某混凝土工程当年6月开始施工,当地气象资料显示每年7月份为雨期,在此期问承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在8月份暂停1个月,则承包商可索赔()。 ”相关问题
  • 第1题:

    某工程包含两个单项工程,分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件:事件一:该工程签约时的计算工程价款为1000万元,该工程固定要素的系数为0.2;在结算时,各参加调值的品种,除钢材的价格指数增长了10%外,均未发生变化,钢材费用占调值部分的50%。事件二:混凝土工程当年六月开始施工,当地气象资料显示每年七月份为雨期,在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。事件三:工程竣工后,发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款;发包人认可竣工验收报告已经1个月,但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。根据场景,回答下列问题:
    针对事件三,以下说法正确的有( )。

    A.发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠额利息,并承担违约责任
    B.甲可与发包人协议将工程折价,并从工程折价的价款中优先受偿
    C.甲可以申请法院将工程依法拍卖,并从拍卖的价款中优先受偿
    D.若发包人要求交付工程,乙承包商应当交付
    E.若发包人不要求交付工程,已承包商应承担保管责任

    答案:B,C,D,E
    解析:

  • 第2题:

    ——依据工程量清单计价原理:“量价合一”的考试素材
    ——工程变更的索赔计算
    1、按工程量的增加比例计算
    某工程基础施工中出现了意外情况,导致工程量由原来的2800M3增加到3800 M3,原定工期为40天,则承包商可以提出的工期索赔是:
    工期索赔期=原工期×新增工程量÷原工程量
    工期索赔期=40×(3800-2800)÷2800=10天
    2、按工程量的增减是承包商应承担的风险,计算如下:
    若上例中,合同工程量增减10%为承包商应承担的风险,则工期索赔是:
    工期索赔期=40×(3800-2800×110%)÷2800=6天
    3、按照造价的增减比例进行计算
    某工程合同价为1200万元,总工期为24个月,施工工程中业主增加额外工程200万元,则承包商提出的工期索赔值为:
    工期索赔期=原合同工期×附加或新增工程造价÷原合同总=24×200÷1200=4个月
    4、应用
    某机电工程项目施工合同价为560万元,合同工期为6个月。该工程施工进入到第四个月时,由于业主资金出现困难,合同被迫终止,此时已完成产值270万元。为此,施工单位提出以下费用补偿要求:
    (1)因设备撤回基地发生的费用计10万元;
    (2)人员遣返费用,计8万元;
    以上费用总计提出索赔为18万元


    答案:
    解析:
    (1) 因设备撤回基地发生的费用索赔合理,但其值为:

    应补偿=[(合同总价-已完成产值)/合同总价]*核定的合理费用

    =[(560-270)/560]*10=5.18(万元)

    (2) 施工人员遣返发生的费用索赔合理,但其值为:

    应补偿=[(合同总价-已完成产值)/合同总价]*核定的合理费用

    =[(560-270)/560]*8=4.14(万元)

    合计:9.32万元,而不是18万元

  • 第3题:

    由于业主原因,监理工程师下令工程暂停,导致承包商工期延误和费用增加,则停工期间承包商可索赔()。

    • A、工期、成本和利润
    • B、工期和成本,不能索赔利润
    • C、工期,不能索赔成本和利润

    正确答案:B

  • 第4题:

    由于业主原因,监理工程师下令工程暂停,导致承包商工期延误和费用增加,则停工期间承包商可索赔()。

    • A、工期、成本和利润
    • B、工期和成本,不能索赔利润
    • C、工期,不能索赔成本和利润
    • D、成本,不能索赔工期和利润

    正确答案:B

  • 第5题:

    某房地产开发商招标修建写字楼工程(底层为商场),工程内容包括拆迁和修建,工期为18个月。合同规定,如果承包商不能在18个月内完成工程,应向业主支付误期损害赔偿费。开工后,业主未能在合同规定的时问内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时,发现地基土层中有淤泥夹层,可能引起不均匀沉陷,不得不进行设计变更,造成基础施工暂停2个月。由于上述原因。预计使工程拖期3个月。 根据以上资料,请回答下述问题: 依据工程索赔处理原则,在下列选项中,正确的说法是()。

    • A、承包商可提出丁-期索赔,但不能提出费用索赔
    • B、承包商既可提出工期索赔,又可提出费用索赔
    • C、承包商可提出费用索赔,但不能提出工期索赔
    • D、该项工期延误属于共同延误

    正确答案:B

  • 第6题:

    多选题
    某工程包含两个单项工程,分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一:该工程签约时的计算工程价款为1000万元,该工程固定要素的系数为0.2;在结算时,各参加调值的品种,除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化,钢材费用占调值部分的50%。 事件二:混凝土工程当年六月开始施工,当地气象资料显示每年七月份为雨期,在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三:工程竣工后,发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款;发包人认可竣工验收报告已经1个月,但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。 索赔证据的基本要求是()。
    A

    工程各项会议纪要

    B

    发包人或工程师签认的签证

    C

    投标前发包入提供的参考资料和现场资料

    D

    工程核算资料,财务报告等

    E

    质量检验书


    正确答案: E,D
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    问答题
    某引桥工程合同总价款2000万元,工程总工期为12个月,工程施工进行中,业主决定修改设计,增加了额外的工程量100万元,由于工程量的增加,承包商延长了工程竣工的时间,承包商的实际工期延长了1个月。问题:(1)就题意所述,承包商是否可以提出工期索赔?为什么?(2)承包商提出工期索赔1个月,是否合理?为什么?

    正确答案: (1)承包商可以提出工期索赔。因为工期的延误不是由于承包商的原因和责任所致,是由于业主设计变更、工程量增加的原因所致。
    (2)承包商应提出的工期索赔时间为:T=(附加或新增工程量价值/原合同总价额)×原合同工期=(100/2000)×12=0.6(个月)所以承包商提出索赔1个月工期是不合适的。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    某工程由于业主原因,工程暂停一个月。则承包商计算索赔费用的计算方法有( )。
    A

    实际费用法

    B

    估算费用法

    C

    总费用法

    D

    扩大总费用法

    E

    修正总费用法


    正确答案: E,A
    解析:

  • 第9题:

    多选题
    某工程包含两个单项工程,分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一:该工程签约时的计算工程价款为1000万元,该工程固定要素的系数为0.2;在结算时,各参加调值的品种,除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化,钢材费用占调值部分的50%。 事件二:混凝土工程当年六月开始施工,当地气象资料显示每年七月份为雨期,在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三:工程竣工后,发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款;发包人认可竣工验收报告已经1个月,但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。 针对事件二,承包商可索赔()。
    A

    防雨排水措施增加量

    B

    不可辞退工人窝工费

    C

    材料的超期储存费

    D

    延期一个月应得利润

    E

    增加的现场管理费


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    由于业主原因,导致工程暂停两个月,则下哪些费用承包商可索赔()。
    A

    人工窝工费

    B

    机械设备窝工费

    C

    增加的利息支出

    D

    利润

    E

    材料涨价费


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    某工程包含两个单项工程,分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一:该工程签约时的计算工程价款为1000万元,该工程固定要素的系数为0.2;在结算时,各参加调值的品种,除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化,钢材费用占调值部分的50%。 事件二:混凝土工程当年六月开始施工,当地气象资料显示每年七月份为雨期,在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三:工程竣工后,发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款;发包人认可竣工验收报告已经1个月,但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。 索赔成立的前提条件有()。
    A

    与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失

    B

    造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

    C

    承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

    D

    由于监理工程师对合同文件的歧义解释,技术资料不确切,或由于不可抗力导致施

    E

    发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    填空题
    某工程中标合同价为480万元,合同工期18个月。施工开始以后,业主指令增加附加工程80万元,则承包商可提出()的工期索赔。

    正确答案: 3个月
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    某工程由于业主原因,工程暂停一个月。则承包商计算索赔费用的计算方法有(  )。


    A.实际费用法

    B.估算费用法

    C.总费用法

    D.扩大总费用法

    E.修正总费用法

    答案:A,C,E
    解析:
    考点:索赔费用计算。索赔费用的计算方法,包括实际费用法、总费用法和修正总费用法。

  • 第14题:

    由于业主原因导致工程暂停二个月,则下列哪些费用承包商可索赔()

    • A、增加的履约保函手续费
    • B、人工窝工费
    • C、机械设备窝工费
    • D、增加的利息支出
    • E、利润

    正确答案:B,C,E

  • 第15题:

    由于业主原因,导致工程暂停两个月,则下哪些费用承包商可索赔()。

    • A、人工窝工费
    • B、机械设备窝工费
    • C、增加的利息支出
    • D、利润
    • E、材料涨价费

    正确答案:A,B,C,E

  • 第16题:

    某工程中标合同价为480万元,合同工期18个月。施工开始以后,业主指令增加附加工程80万元,则承包商可提出()的工期索赔。


    正确答案:3个月

  • 第17题:

    单选题
    由于业主原因,监理工程师下令工程暂停,导致承包商工期延误和费用增加,则停工期间承包商可索赔()。
    A

    工期、成本和利润

    B

    工期和成本,不能索赔利润

    C

    工期,不能索赔成本和利润

    D

    成本,不能索赔工期和利润


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    多选题
    某工程包含两个单项工程,分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一:该工程签约时的计算工程价款为1000万元,该工程固定要素的系数为0.2;在结算时,各参加调值的品种,除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化,钢材费用占调值部分的50%。 事件二:混凝土工程当年六月开始施工,当地气象资料显示每年七月份为雨期,在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三:工程竣工后,发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款;发包人认可竣工验收报告已经1个月,但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。 当承包人提出索赔后,工程师要对其提供的证据进行审查,属于有效证据的包括()。
    A

    招标文件中的投标须知

    B

    施工会议纪要

    C

    招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答

    D

    检查和试验记录

    E

    工程师书面命令


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    某房地产开发商招标修建写字楼工程(底层为商场),工程内容包括拆迁和修建,工期为18个月。合同规定,如果承包商不能在18个月内完成工程,应向业主支付误期损害赔偿费。开工后,业主未能在合同规定的时问内向承包商提供足够的施工场地。在开挖基槽时,发现地基土层中有淤泥夹层,可能引起不均匀沉陷,不得不进行设计变更,造成基础施工暂停2个月。由于上述原因。预计使工程拖期3个月。 根据以上资料,请回答下述问题: 该工程的业主已与写字楼的承租人签订了租房协议,若拖期交付使用,业主将承担巨额赔偿金。因此要求承包商必须在合同原定竣工日期完成工程,并委托工程师全力协助承包商,并向承包商发出加速施工指示。因此承包商对由此造成的损失向业主提出索赔。这时该索赔事件按照性质分类称为()。
    A

    工期索赔

    B

    工程变更索赔

    C

    合同终止索赔

    D

    加快工程索赔


    正确答案: A
    解析: 按照索赔事件的性质分类,由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度而导致的索赔,称为加快工程索赔。

  • 第20题:

    多选题
    某工程包含两个单项工程,分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一:该工程签约时的计算工程价款为1000万元,该工程固定要素的系数为0.2;在结算时,各参加调值的品种,除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化,钢材费用占调值部分的50%。 事件二:混凝土工程当年六月开始施工,当地气象资料显示每年七月份为雨期,在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三:工程竣工后,发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款;发包人认可竣工验收报告已经1个月,但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。 针对事件三.以下说法正确的有()。
    A

    发包人应接银行同期存款利率向甲支付讫欠的利息.并承担违约责任

    B

    甲承包商可与发包人协议将工程折价,并从工程折价的价款中优先受偿

    C

    甲承包商可以申请法院将工程依法拍卖,并从拍卖的价款中优先受偿

    D

    若发包人要求交付工程,乙承包商应当交付

    E

    若发包人不要求交付工程,乙承包商应承担保管责任


    正确答案: B,E
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    某工程包含两个单项工程,分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一:该工程签约时的计算工程价款为1000万元,该工程固定要素的系数为0.2;在结算时,各参加调值的品种,除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化,钢材费用占调值部分的50%。 事件二:混凝土工程当年六月开始施工,当地气象资料显示每年七月份为雨期,在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三:工程竣工后,发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款;发包人认可竣工验收报告已经1个月,但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。 针对事件一,在工程动态结算时,采用调值公式法进行结算需要做好()等工作。
    A

    确定调值品种

    B

    确定调值幅度

    C

    商定调整因素

    D

    确定考核地点和时间

    E

    确定价格调值系数


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    由于业主原因导致工程暂停二个月,则下列哪些费用承包商可索赔()
    A

    增加的履约保函手续费

    B

    人工窝工费

    C

    机械设备窝工费

    D

    增加的利息支出

    E

    利润


    正确答案: B,C,E
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    某工程包含两个单项工程,分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。 事件一:该工程签约时的计算工程价款为1000万元,该工程固定要素的系数为0.2;在结算时,各参加调值的品种,除钢材的价格指数增长了lO%外均未发生变化,钢材费用占调值部分的50%。 事件二:混凝土工程当年六月开始施工,当地气象资料显示每年七月份为雨期,在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元;另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。 事件三:工程竣工后,发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款;发包人认可竣工验收报告已经1个月,但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。 FIDIC合同条件下,在应用调值公式法进行工程价款动态结算时,价格的调整需要确定时点价格,r这里的时点价格包括()。
    A

    开工时的市场价格

    B

    政府指定的价格

    C

    基准时期的市场价格

    D

    工程价款结算时的指令价格

    E

    特定付款证书有关的期间最后一天的49X前的时点价格


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析