单选题招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。A 以书面形式向提出人作答复B 以口头形式向提出人当场答复C 先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复D 可不向其他投标者作答复

题目
单选题
招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。
A

以书面形式向提出人作答复

B

以口头形式向提出人当场答复

C

先在标前会上用口头澄清，会后再以书面形式向全体投标人作同样答复

D

可不向其他投标者作答复

相似考题

1.判断题当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。A 对B 错

2.多选题按照交通部《公路工程国内招标文件范本》的规定，在将争端提交给监理工程师解决的过程中，遇到（）监理工程师的裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人有约束力。承包人应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施。A监理工程师的裁决通知业已送到业主时起该裁决生效B虽然提出了调解要求，但并未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的C监理工程师的裁决通知业已送到业主和承包人时起该裁决生效D提出了进行友好协商，但是未达成协议，并在此后的42天内，任何一方未通知另一方提出要求仲裁的

3.问答题《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？

4.判断题经济法律关系的客体是指经济法律关系的当事人。A 对B 错

更多“招标单位组织现场考察时，对某投标者提出的问题，应当（）。”相关问题

  • 第1题：

    单选题
    工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）
    A

    只交验企业法人营业执照

    B

    只交验企业等级证书

    C

    优良工程证书

    D

    企业法人营业执照和企业等级证书


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第2题：

    多选题
    FIDIC施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起（）。
    A

    获得施工现场占有权的延误

    B

    因承包人责任引起的暂时停工

    C

    不利自然条件的影响

    D

    业主提前占用导致施工延误


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第3题：

    单选题
    对施工承包合同鉴证的机关是（）。
    A

    行政主管部门

    B

    工商行政管理部门

    C

    业务主管部门

    D

    司法行政管理部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第4题：

    多选题
    采用邀请招标方式选择施工承包人时，业主在投标阶段的工作包括（）。
    A

    发布招标广告

    B

    发出投标邀请函

    C

    进行资格预审

    D

    组织现场考察

    E

    召开标前答疑会


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    多选题
    计日工的费用应包括用于计日工的（）等几种费用。
    A

    劳务费

    B

    材料

    C

    管理费

    D

    机械费


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    判断题
    合同价格是为全部工程而规定的总金额，因此就是承包人在实施工程中实际得到的总金额。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    下列属于撤销权消灭情形的是（）。
    A

    具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权

    B

    具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权

    C

    具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权

    D

    具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权

    E

    具有撤销权的当事人知道撤销事由后对自己的家人表示不想撤销的


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）
    A

    因迟到而自然失效

    B

    必须经要约人发出接受通知后才有效

    C

    必须经要约人发出拒绝通知后才无效

    D

    因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。
    A

    质量规定

    B

    技术规范

    C

    设计文件

    D

    计量支付办法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    委托监理服务合同按双方签署的合同协议书上注明的时间终止；按照委托监理服务合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    无效经济合同的确认权属于（）
    A

    法院或仲裁机关

    B

    法院

    C

    工商局

    D

    建设管理部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    判断题
    合同价格是指中标的承包人在投标书中所报的价格。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第14题：

    判断题
    承包人应承担的风险责任从工程开工时生效，到交工证书签发时为止。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    问答题
    在哪几种情况下，不能免除当事人的违约责任？

    正确答案： （1）发生不可抗力事件后，当事人有义务及时采取一切可能采取的措施，尽最大努力避免和减少损失，否则，如果发生了本来可以避免的损失，则对这部分损失不得免除责任；
    （2）当事人迟延履行合同而发生的不可抗力，则不能视为无过错，而免除其违约责任；
    （3）发生不可抗力事件后当事人应向对方及时通报不能履行或延期履行合同的原因，使对方能及时采取补救措施。否则，由此而加重对方的损失，加重部分不在负责之列；
    （4）合同约定的不因不可抗力而免除违约责任的，可按约定执行；
    （5）保险合同的保险方，不得因不可抗力而免除赔偿投保方的损失。
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    单选题
    因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求（）贻偿。
    A

    监理单位

    B

    总监理工程师

    C

    监理单位的法定代表人

    D

    具体的监理人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    招标文件中投标须知是为了（）。
    A

    指导投标人正确报价

    B

    免投标人中标后拒签合同

    C

    避免泄漏标底

    D

    进行资格预审


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    FIDIC合同条件下，监理工程师的权力有（）。
    A

    任命工程师代表

    B

    批准承包人授权的驻工地代表

    C

    根据需要中止承包人的某些义务

    D

    批准设计图纸或变更

    E

    批准或拒绝合同的转包


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    业主对监理单位履行合同义务的监督包括（）。
    A

    监理单位分包或转让合同权利和义务必需经过业主的书面同意

    B

    开始履行合同时必需向业主报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换主要监理人员时应经业主同意

    C

    业主有权要求更换不合格监理人员

    D

    由于施工单位原因导致竣工延误可视为监理单位失职

    E

    监理单位每月均需向业主递交监理月报


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    某公路工程项目合同总价为8000万元人民币，合同工期18个月，在施工过程中由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图1．5个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由C15提高到C25。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项： （1）由于业主修改变更设计图纸延误，损失1.5个月的管理费和利润； 现场管理费﹦合同总价÷工期×现场管理费费率×延误时间 ﹦8000÷18×12％×1．5﹦80（万元） 公司管理费﹦合同总价÷工期×公司管理费费率×延误时间 ﹦8000÷18×7％×1．5≈46．67（万元） 利润﹦合同总价÷工期×利润×延误时间 ﹦8000÷18×5％×1．50≈33．33（万元） 合计﹦80十46．67+33．33﹦160（万元） （2）由于基础混凝土强度的提高索赔15万元。 监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔？理由是什么？

    正确答案： 对第1项，监理工程师应同意给予承包人费用补偿，因为修改设计造成了承包人的部分停工，将造成人员调动、生产率下降及机械设备闲置等问题；
    对第2项监理工程师不应同意其索赔要求，因提高基础混凝土强度这一“质量变更”不是监理指令的变更，没有工程师指令，承包人不能随意变更，所以监理工程师不应同意此项索赔要求。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款8％作为违约金。同时，该合同还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的前提下，材料供应商因其违约应该支付给承包商的违约金是（）。
    A

    800元

    B

    1000元

    C

    1800元

    D

    500


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    监理工程师处理委托事务取得的财产，应当划归（）所有。
    A

    业主

    B

    承包人

    C

    监理单位

    D

    直接处理监理事务的监理从业人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    招标单位可以根据情况延长投标有效期，投标单位可以拒绝接受。招标单位不得因此而没收投标保证金。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    《公路工程国内招标文件范本》规定的“缺陷责任终止证书”的法律意义是（）。
    A

    工程合同履行结束

    B

    工程价款结算已完成

    C

    任何已指令进行修复的工程已完成

    D

    视为本合同工程已经全部完成的批准文件

    E

    终止本合同当事人的一切相关义务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

相关内容