多选题A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。由于

题目
多选题
A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 如施工合同明确约定水泥由甲方供应，责任应如何界定区分？（）
A

水泥由甲方供应，乙方（B公司）无任何责任

B

C建材公司为甲方提供水泥，应承担供货的违约责任

C

D水泥厂提供不合格产品，应承担质量的主要赔偿责任

D

如果C建材公司供应的水泥是同一批的，则乙方（B公司）无任何责任

E

如果B公司知道C建材公司供应的水泥是分批的；则B公司应承担责任

相似考题

1.场景(六)施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。根据场景(六)，回答下列问题。39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由( )承担责任。A．施工单位B．水泥厂C．材料供应商D．水泥厂与材料供应商共同

2.某建筑公司，因施工急需100吨水泥，该建筑公司同时向某县甲、乙两家水泥厂发函。函件中称：“如贵厂有300号矿渣水泥现货(袋装)，吨价不超过1500元，请于接到信后15日内发货100吨。货到付费，运费由供方承担。”甲水泥厂接到信后当天回信，表示愿以吨价1500元发货100吨，建筑公司回电同意。乙水泥厂与甲水泥厂同时接到建筑公司要货的函件，便积极组织货源。在接到函件后的第10天，乙水泥厂将100吨袋装水泥，直接送至建筑公司。建筑公司拒收乙水泥厂送来的货物。理由是：本建筑公司仅需要100吨水泥，已与甲水泥厂建立了合同关系；给乙水泥厂发函，只是协商，不具有法律约束力。乙水泥厂不服，向人民法院提起诉讼。问：(1)乙水泥厂与建筑公司之间的合同是否成立并有效?为什么?(2)建筑公司拒收乙水泥厂的水泥是否合乎法律规定?(3)人民法院应如何确定过错方的责任?

3.水泥公司与建材公司因货款争议发生纠纷，经人民法院主持调解，双方达成调解协议，建材公司应当在调解书生效后7日内向水泥公司支付所拖欠的货款210万元。该调解书经过双方签收后，产生的法律效力有（ ）。A．水泥公司与建材公司之间的货款争议消灭B．水泥公司与建材公司的买卖关系消灭C．双方当事人均不得反悔再就该货款争议进行起诉D．双方当事人在任何情况下，均不得申请再审

4.乙建材供应商因故将对甲施工企业的2万元债权转让给丙水泥厂,甲施工企业接到债权转让通知后,其对乙建材供应商2万元债权的抗辩权应()。A、向乙建材供应商主张B、向丙水泥厂主张C、向乙或丙主张D、向丁开发商主张

更多“A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B”相关问题

  • 第1题：

    乙建材供应商因故将对甲施工企业的2万元债权转让给丙水泥厂,甲施工企业接到债权转让通知后,其对乙建材供应商2万元债权的抗辩权应( )

    A.向乙建材供应商主张

    B.向丙水泥厂主张

    B.C.向乙或丙主张

    D.向丁开发商主张


    参考答案B

  • 第2题：

    水泥公司与建材公司的货款纠纷，经人民法院主持调解，双方达成调解协议，建材公司应当在调解书生效后7 日内向水泥公司支付所拖欠的货款100 万元，其余责任互不追求。调解书经双方签收后，则（ ）。

    A.水泥公司与建材公司之间的货款争议取消

    B.水泥公司与建材公司之间的买卖关系取消

    C.水泥公司与建材公司均不得就该货款争议再行起诉

    D.若建材公司拒绝支付l00 万元货款，水泥公司有权申请人民法院强制执行


    正确答案：ACD

    　　【真题解析】

    　　本题所考查的考点是民事诉讼调解制度中的调解协议的效力。达成调解协议，并不能使调解协议所指向的法律关系消灭，只是诉争消灭。调解协议效力体现在如下几个方面：（1）具有执行力；（2）不能再次起诉；（3）不能上诉；（4）一般不能申请再审，除非当事人提出证据证明调解违反自愿原则或调解协议的内容违反法律的。本题正确答案是ACD.

  • 第3题：

    甲施工企业接到债权转让通知后，其对乙建材供应商2万元债权的抗辩权应向（ ）主张。

    A．乙建材供应商

    B．丙水泥厂

    C．乙或丙

    D．丁开发商


    正确答案：B

  • 第4题：

    甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个水泥供货合同，并且预交了水泥款，后来经过各方协商同意，由丙水泥厂代替乙水泥厂供货，但是，丙水泥厂却没有按约定进供货，则下面说法正确的是()。

    A.乙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任
    B.丙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任
    C.丙水泥厂向乙水泥厂承担违约责任
    D.乙水泥厂和丙水泥厂向甲建筑公司承担连带责任

    答案：A
    解析：
    2020版教材P175 / 2019版教材P174
    《合同法》规定，买卖合同是指出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。合同法第六十五条：
    第六十五条　当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。
    这里第三人不履行，则债务人应当向债权人承担违约责任。在本题中甲与丙公司是没有签订合同的，只是三方协商约定。如果丙不履行约定，甲肯定还是按照合同来，找乙追究责任。

  • 第5题：

    建设单位通过招标投标的方式将某公路工程施工任务发包给顺通路桥公司，并与该施工单位签订了施工合同。施工之前，施工单位与某水泥厂签订了水泥材料的供应合同。合同中约定由水泥厂负责将施工所需的水泥材料运抵施工现场，但未明确水泥材料的供应时间。施工开始后，工程施工急需水泥材料，施工单位要求水泥厂立即将施工所需的水泥材料运抵施工现场，但遭到该水泥厂的拒绝。两天后水泥厂才将施工所需的水泥材料运到施工现场。根据上述背景材料，解答下列问题：
    【问题】1.上述背景材料中，水泥厂的做法是否正确？说明理由。


    答案：
    解析：
    1.水泥厂的做法是正确的。理由：根据《合同法》的有关规定，当履行期限不明确时，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

  • 第6题：

    A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 对第二种情况，关于监理单位责任，正确的是（）

    • A、监理单位无任何过失，不承担责任
    • B、监理单位应承担监理失职责任
    • C、监理单位应依据损失对A公司赔偿
    • D、监理单位根据监理合同的约定承担赔偿
    • E、监理单位可向供货分包单位C、D索赔

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 H公司专利权问题，相关各方是否应承担责任，损失应如何赔付？（）

    • A、H公司专利权问题，相关费用手续应完全由B公司承担
    • B、A公司工程因此专利获利，相关费用也应分担，由此获得的利益也应分享
    • C、监理单位审批同意，也应承担一定的费用补偿
    • D、本着谁受益、谁承担责任的原则，H公司专利权完全是用于A公司的工程，所以H公司的损失和专利费用不应由B公司承担，应由A公司承担
    • E、损失赔付A、B双方协商确定

    正确答案:A

  • 第8题：

    A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 依据施工合同，由甲方提供的材料，乙方应承担哪些责任义务？（）

    • A、乙方接到甲方到货通知后，应派人与甲方共同清点
    • B、妥善保管到货材料，经清点后发生损坏丢失，应予以赔偿
    • C、负责工程材料使用前的试验和检验；费用由甲方承担。试验通过，则甲方不再对材料质量负责。
    • D、甲方供应的材料，乙方不承担任何义务
    • E、甲方材料数量不足时，乙方可根据需要使用性能相同的代用材料。

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    单选题
    A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 H公司专利权问题，相关各方是否应承担责任，损失应如何赔付？（）
    A

    H公司专利权问题，相关费用手续应完全由B公司承担

    B

    A公司工程因此专利获利，相关费用也应分担，由此获得的利益也应分享

    C

    监理单位审批同意，也应承担一定的费用补偿

    D

    本着谁受益、谁承担责任的原则，H公司专利权完全是用于A公司的工程，所以H公司的损失和专利费用不应由B公司承担，应由A公司承担

    E

    损失赔付A、B双方协商确定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 如施工合同明确约定水泥由乙方供应，责任应如何界定、承担？（）
    A

    对施工合同而言，责任应完全由B公司承担

    B

    如果是在甲方暗示下，乙方与C公司确定供货D厂水泥，则甲方应承担部分责任

    C

    B公司可依据供货合同就损失要求C建材公司和D水泥厂赔偿

    D

    C建材公司认为水泥经B公司检验合格后接收，不应承担责任

    E

    因为水泥不合格原因导致损失，A公司应直接向C建材商和D水泥厂索赔


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    乙建筑公司向甲建材公司发出传真，表示“急需0号水泥100吨”；甲公司收到后立即回电表示没问题，并开始安排货源。但三日后，当甲公司询问如何发货时，乙公司表示已经购得，不再需要该种水泥。双方发生争议甲公司诉至法院。根据上述案情回答下列问题：若甲公司收到后传真后没有回电，而是直接将100吨0号水泥送到乙公司的某工地，乙公司已经接受，现在双方就价款发生争议，则合同是否成立？为什么？

    正确答案： 成立。一方履行了主要义务，对方接受，合同成立。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    王某向某建材厂订购2万块砖，并预先付款，约定于一周后取砖。谁知一周后，建材厂分为砖厂和水泥厂。王某遂到砖厂取砖，但遭拒绝，而水泥厂又无砖可供，于是涉讼。此案应由( )承担责任。
    A

    原某建材厂的主管机关

    B

    砖厂独自

    C

    水泥厂独自

    D

    砖厂和水泥厂连带


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    乙建材供应商因故将对甲施工企业的2万元债权转让给丙水泥厂,则该合同的债权人为()

    A.乙建材供应商

    B.丙水泥厂

    C.乙建材供应商和丙水泥厂

    D.丁开发商


    参考答案C

  • 第14题：

    乙建材供应商因故将2万元的债权转让给丙水泥厂，则该合同的债权人为（ ）享有。

    A．乙建材供应商

    B．丙水泥厂

    C．乙建材供应商和丙水泥厂

    D．丁开发商


    正确答案：C

  • 第15题：

    水泥公司与建材公司贷款纠纷一案，经人民法院主持调解，双方达成调解协议，建材公司应当在调解书生效后7日内向水泥公司支付所拖欠的货款210万元，其余责任互相不再追究。该调解书经过双方签收后，即产生以下法律效力：()

    A:水泥公司与建材公司之间的货款争议消灭
    B:水泥公司与建材公司的买卖关系消灭
    C:任何一方当事人不得反悔，就该货款争议再行起诉
    D:建材公司拒绝支付210万元货款时，水泥公司有权申请人民法院强制执行

    答案：A,C,D
    解析：
    【考点】调解书的法律效力。详解：调解书生效后，就意味着当事人之间的货款争议得以解决，但是并不意味着当事人之间的民事法律关系消灭。因此，选项A是正确的，选项B不正确。由于民事诉讼实行一事不再理的原则，故选项C是正确的。此外，具有给付内容的调解书具有执行效力，故选项D是正确的。

  • 第16题：

    甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（ ）。

    A. 这1万元定金归乙水泥厂所有
    B. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元
    C. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元
    D. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元


    答案：C
    解析：
    根据《合同法》的规定，当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。

    在本题中，甲乙之间的水泥购销合同是一个附条件的合同，甲中标时合同成立。后甲没有中标，因此合同不成立。我国《担保法》规定的定金的性质是一个违约定金，合同不成立或者无效，不能适用定金罚则的规定。

    因此，合同不成立，乙水泥厂应当返还甲支付的1万元定金，否则构成不当得利。

    综上所述，本题的正确答案为C。

  • 第17题：

    A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 如施工合同明确约定水泥由乙方供应，责任应如何界定、承担？（）

    • A、对施工合同而言，责任应完全由B公司承担
    • B、如果是在甲方暗示下，乙方与C公司确定供货D厂水泥，则甲方应承担部分责任
    • C、B公司可依据供货合同就损失要求C建材公司和D水泥厂赔偿
    • D、C建材公司认为水泥经B公司检验合格后接收，不应承担责任
    • E、因为水泥不合格原因导致损失，A公司应直接向C建材商和D水泥厂索赔

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 下列哪些应是监理工程师在施工监理活动中的工作？（）

    • A、审核承包商的材料供应计划
    • B、材料供应商必须经监理指定批准
    • C、承包商的索赔的审批
    • D、督促承包人将不合格材料的清退出场
    • E、专利技术或特殊工艺的运用的审核批准

    正确答案:A,C,D,E

  • 第19题：

    A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 如施工合同明确约定水泥由甲方供应，责任应如何界定区分？（）

    • A、水泥由甲方供应，乙方（B公司）无任何责任
    • B、C建材公司为甲方提供水泥，应承担供货的违约责任
    • C、D水泥厂提供不合格产品，应承担质量的主要赔偿责任
    • D、如果C建材公司供应的水泥是同一批的，则乙方（B公司）无任何责任
    • E、如果B公司知道C建材公司供应的水泥是分批的；则B公司应承担责任

    正确答案:B,C,D,E

  • 第20题：

    A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 水泥进场时，监理方应（）。

    • A、平行检验
    • B、抽样检查
    • C、见证取样
    • D、破坏试验
    • E、理化检验

    正确答案:C

  • 第21题：

    多选题
    A公司投资开发某工程项目。B公司负责施工，由C建材公司供应D水泥厂生产的水泥。开工后，建材公司提供20吨水泥进入工地，B公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C公司陆续组织水泥进场，共计680吨。B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥已用去613吨，分别浇筑在工程的主体结构。经有关部门检测，混凝土强度不合设计要求，建设工程质量监督总站决定对其推倒重浇。整个施工过程中，监理未有任何建议和措施；A公司向人民法院起诉B公司、C公司、D厂和监理公司，要求四被告赔偿经济损失。 由于返工耽误了工期，为赶工期，B公司提出施工中采用H公司的一项新型专利技术，报监理工程师认可后即自行组织施工实施；工程完工后，H公司起诉A公司侵犯其专利权，要求赔偿相关损失。 对第二种情况，关于监理单位责任，正确的是（）
    A

    监理单位无任何过失，不承担责任

    B

    监理单位应承担监理失职责任

    C

    监理单位应依据损失对A公司赔偿

    D

    监理单位根据监理合同的约定承担赔偿

    E

    监理单位可向供货分包单位C、D索赔


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    水泥公司与建材公司的货款纠纷，经人民法院主持调解，双方达成调解协议，建材公司应当在调解书生效后7日内向水泥公司支付所拖欠的货款100万元，其余责任互不追求。调解书经双方签收后，则（　　）。[2007年真题]
    A

    水泥公司与建材公司之间的货款争议取消

    B

    水泥公司与建材公司之间的买卖关系取消

    C

    水泥公司与建材公司均不得就该货款争议再行起诉

    D

    若建材公司拒绝支付100万元货款，水泥公司有权申请人民法院强制执行


    正确答案： D,C
    解析：
    法院调解生效后，即具有以下法律效力：①确认当事人之间的民事权利义务。法院调解生效后，当事人之间争议的实体民事权利义务得到确认，民事纠纷得以解决。当事人不得就统一争议再行起诉。②结束讼诉程序。法院调解是人民法院审结案件的方式之一。法院调解生效后，诉讼程序即告终结，人民法院不得对同一案件再行审理或另行作出裁判，当事人也不得提出上诉。③具有强制执行的效力。一方当事人拒绝履行时，另一方当事人有权向人民法院申请强制执行。

  • 第23题：

    单选题
    因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定，乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。同时双方又签订一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束，某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿50t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被冲毁。根据我国《合同法》的规定，下列说法中，正确的是（　）。
    A

    乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任

    B

    乙公司应承担因救火被淋湿的50t水泥的赔偿责任

    C

    乙公司应承担因暴雨被冲毁的50t水泥的赔偿责任

    D

    乙公司应承担全部100t水泥的赔偿责任


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容