单选题某工程施工过程中，由于供货商提供的设备（施工单位采购）质量存在缺陷，导致返工并造成损失。施工单位应向（）索赔，以补偿自己的损失。A 业主B 工程师C 设备生产商D 设备供货商
题目
业主
工程师
设备生产商
设备供货商
相似考题
更多“某工程施工过程中，由于供货商提供的设备（施工单位采购）质量存在缺陷，导致返工并造成损失。施工单位应向（）索赔，以补偿自己”相关问题
-
第1题：
某工程施工过程中，由于供货商提供的设备（施工单位采购）质量存在缺陷，导致返工并造成损失，施工单位应向（ ）索赔，以补偿自己的损失。
A. 业主
B. 工程师
C. 设备生产商
D. 设备供应商答案：D解析：本题主要考查工程索赔。
如是施工单位负责采购，施工单位应对设备的质量向业主负责，供应商对设备向施工单位负责，设备质量一旦出现问题，施工单位应向设备供应商索赔；如是业主指定设备供应单位，设备质量一旦出现问题，承包商可对自己的损失向业主索赔。
综上所述，本题正确选项为D项。 -
第2题：
某施工单位承担了某综合办公楼的施工任务，并与建设单位签订了该项目建设工程施工合同，合同价3200万元人民币，合同工期28个月。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务，并签订了监理合同。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失。施工单位在事件发生后一周内向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的材料和证据。施工单位的索赔要求如下：
1.遭暴风雨袭击造成的损失，应由建设单位承担赔偿责任。
2.已建部分工程造成破坏，损失26万元，应由建设单位承担修复的经济责任。
3.此灾害造成施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元，建设单位应给予补偿。
4.施工单位现场使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元；由于现场停工造成机械台班费损失2万元，工人窝工费4.8万元，建设单位应承担修复和停工的经济责任。
5.此灾害造成现场停工5天，要求合同工期顺延5天。
6.由于工程被破坏，清理现场需费用2.5万元，应由建设单位支付。
问题
1.不可抗力造成损失的承担原则是什么？
2.如何处理施工单位提出的要求？答案：解析：1.因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期。
①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。
②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
③承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。
④停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
⑥因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
2.（1）遭暴风雨袭击造成的损失，应由建设单位承担赔偿责任。
处理：遭受暴风雨不可抗力的袭击，损失由发包人、承包人各自承担。
（2）已建部分工程造成破坏，损失26万元，应由建设单位承担修复的经济责任。
处理：工程本身的损害由发包人承担。
（3）此灾害造成施工单位人员8人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总计2.8万元，建设单位应给予补偿。
处理：发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
（4）施工单位现场使用的机械、设备受到损坏，造成损失6万元；由于现场停工造成机械台班费损失2万元，工人窝工费4.8万元，建设单位应承担修复和停工的经济责任。
处理：遭受暴风雨不可抗力的袭击，损失由施工单位负责。
（5）此灾害造成现场停工5天，要求合同工期顺延5天。
处理：因发生不可抗力事件导致工期延误的，工期相应顺延。
（6）由于工程被破坏，清理现场需费用2.5万元，应由建设单位支付。
处理：工程所需清理、修复费用，由发包人承担。 -
第3题：
某工程施工过程中，由于供货商提供的设备（施工单位采购）质量存在缺陷，导致返工并造成损失。施工单位向（ ）索赔，以补偿自己的损失。
A、业主
B、工程师
C、设备生产商
D、设备供货商答案：D解析：供货商应对其生产或供应的产品质量负责。参见教材P291。 -
第4题：
下列关于保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担的说法中，正确的有( )。A、施工单位未按照设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B、由于设计问题造成的质量缺陷，施工单位先负责维修，再就经济责任向设计单位索赔
C、因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工单位采购的，由施工单位负责维修并承担经济责任
D、因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由施工单位向监理单位索赔
E、因不可抗力原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，各参与方再根据国家具体政策分担经济责任答案：A,C,E解析：建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。《建设工程质量管理条例》第四十一条规定：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第27条规定：“因保修人未及时履行保修义务一导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。"由上可知，无论何方原因造成的质量问题，施工单位均负有法定的保修义务。但是，该质量问题所产生的保修费用和所造成的损失，则由有关过错责任方承担。施工单位在履行完保修义务后，对于所产生的保修费用，除属于自身过错应由自身承担的外，应当按照承包合同关系向有过错的建设单位或通过建设单位向有过错的设计单位、监理单位等其他责任方索赔。
-
第5题：
下列关于工程保修期内维修的经济责任承担说法正确的有（）。
- A、施工单位未按国家有关标准和设计要求施工，造成的质量缺陷由施工单位承担
- B、由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计单位承担
- C、材料设备不合格原因造成的，由施工单位承担
- D、材料设备由项目法人采购造成的质量缺陷，由项目法人承担
- E、因使用不当造成的，由使用单位自行负责
正确答案:A,B,D,E -
第6题：
由施工单位承担返修的经济责任的情形有（）
- A、因地震造成质量问题
- B、因设计原因造成质量缺陷
- C、施工单位未按设计要求施工造成质量缺陷
- D、建设单位采购的设备质量不合格造成质量缺陷
- E、施工单位采购的建筑材料质量不合格造成质量缺陷
正确答案:D,E -
第7题：
某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受风雨不可抗力袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告中的基本要求如下： 1）遭暴风雨袭击不是因施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。 2）给已建分部工程造成破坏18万元，由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。 3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。 4）施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失8万元；由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付。 5）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。 6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。 监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？
正确答案: 监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：
（1）进行调查、取证；
（2）审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；
（3）分清责任，认可合理索赔；
（4）与施工单位协商，统一意见；
（5）签发索赔报告，处理意见报业主核准。 -
第8题：
针对发包方以工程质量问题提出反索赔，承包方不能从哪个角度予以抗辩（）。
- A、由设计方面缺陷造成的
- B、由发包方提供材料缺陷或发包方自己分包的工程质量缺陷所引起的
- C、由施工单位施工监管力度不够所引起的
- D、由于使用不当引起的
正确答案:C -
第9题：
某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。 在事件3中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出？为什么？对该索赔事件应如何处理？
正确答案: 在事件3中，丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出，因为建设单位和丙施工单位没有合同关系。该索赔事件的处理方法：
（1）丙向乙提出索赔，乙向监理单位提出索赔意向书。
（2）监理单位收集与索赔有关的资料。
（3）监理单位受理乙单位提交的索赔意向书。
（4）总监理工程师对索赔申请进行审查，初步确定费用额度和延期时间，与乙施工单位和建设单位协商。
（5）总监理工程师对索赔费用和工程延期作出决定。 -
第10题：
问答题某工程建设项目业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：（1）遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。（2）给已建分部工程造成破坏，损失18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。（3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿。（4）施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。（5）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。（6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予以支付。问题1．简述承包商向业主提出索赔的程序？2．针对此案例，对施工单位提出的要求如何处理？正确答案：
1.承包单位向建设单位提出索赔的程序具体如下:
(1)承包单位应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理机构递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包单位未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利。
(2)承包单位应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理机构正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
(3)索赔事件具有连续影响的,承包单位应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。
(4)在索赔事件影响结束后的28天内,承包单位应向监理机构递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
2.对施工单位提出的要求的处理方法包括:
(1)经济损失由双方分别承担,工期延误应予签证顺延;
(2)工程修复、重建18万元工程款应由业主支付;
(3)3万元的索赔不予认可,由施工单位承担;
(4)16万元的索赔不予认可,由施工单位承担;
(5)认可顺延合同工期8天;
(6)2.4万元的清理现场费用由发包人承担。解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题某工程施工过程中，由于供货商提供的设备（施工单位采购）质量存在缺陷，导致返工并造成损失。施工单位应向（）索赔，以补偿自己的损失。A业主
B工程师
C设备生产商
D设备供货商
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题由施工单位承担返修的经济责任的情形有（）A因地震造成质量问题
B因设计原因造成质量缺陷
C施工单位未按设计要求施工造成质量缺陷
D建设单位采购的设备质量不合格造成质量缺陷
E施工单位采购的建筑材料质量不合格造成质量缺陷
正确答案： D,A解析： （1）施工单位未按国家有关标准、规范和设计要求施工，造成的质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任。
（2）由于设计方面的原因造成的质量问题，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。
（3）因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量问题，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的，由施工单位承担经济责任。属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。
（4）因建设单位（含监理单位〉错误管理造成的质量问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担，如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。
（5）因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。
（6）因地震、洪水、台风等不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。故此题答案选DE。 -
第13题：
某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同，工程未进行投保。
在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。
(1)遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
(2)给已建分部分项工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
(3)施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予补偿。
(4)施工单位进场的在使用机械、设备受到损害，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应给予支付。
(5)因暴风雨造成现场停工8d，要求合同工期顺延8d。
(6)由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。
问题
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？
2.不可抗力发生风险承担的原则是什么？对施工单位提出的要求应如何处理？
答案：解析：1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行的工作如下：(1)审核承包人的索赔申请；(2)进行调查、取证；(3)判定索赔成立的原则，审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；(4)分清责任，认可合理索赔；(5)与承包人协商补偿额；(6)提出自己的索赔处理决定；(7)签发索赔报告，并将处理意见抄送发包人；(8)若批准额度超过工程师权限，应报请发包人批准。
2.不可抗力发生风险承担的原则如下：
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
(2)承包人、发包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担；
(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担；
(5)工程所需清理、修复费用，应由发包人承担；
(6)不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期，发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。
对施工单位提出的要求处理如下：
(1)遭受暴风雨袭击造成的经济损失由双方分别承担，工期予以顺延；
(2)工程修复、重建的18万元工程款由业主支付；
(3)施工单位人员受伤医疗费与补偿金3万元由施工单位支付；
(4)施工单位在进场的在使用机械、设备受到损坏及停工损失、窝工费由施工单位承担；
(5)暴风雨造成现场停工8d工期予以顺延；
(6)工程所需清理费用由业主支付。
-
第14题：
下列关于保修责任的叙述，正确的是（ ）。
A、因施工单位未按国家有关规范、标准和设计要求施工而造成的质量缺陷由施工单位负责返修及承担经济责任
B、因设计原因造成的质量缺陷，由设计单位赔偿经济损失并负责维修
C、因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责
D、因建筑材料、构配件及设备质量不合格造成的质量缺陷，由该材料的采购方负担赔偿
E、因地震、洪水、台风等不可抗力引起的质量问题，由施工单位及建设单位共同承担经济损失答案：A,C,D解析：本题考查的是质量责任的损失赔偿。对于保修责任，法律采取了“先修后赔”的规定，即不论责任方是谁，先由施工单位负责维修，如果是设计单位造成的质量缺陷，保修费用由设计单位承担，因此选项B有误；因不可抗力引起的质量问题不属于保修范围，选项E有误。参见教材P307。 -
第15题：
某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料，在设计文件中未作特殊说明；由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成的损失施工单位应向（ ）索赔。
A. 建设单位
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 材料生产单位答案：A解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
本题中，设计文件中对新型材料未作说明对造成的损失应当承担赔偿责任。但是依据合同相对性原则，施工单位对该损失只能依据建设工程合同向建设单位索赔，建设单位在承担赔偿责任后可以向设计单位追偿。
综上所述，本题的正确答案为A。 -
第16题：
某项工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1、遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。2、给已建分部工程造成破坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。3、施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。4、施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予支付。5、因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。6、由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。
【问题】监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?答案：解析：一、监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：1、进行调查、取证；2、审查索赔成立条件,确定索赔是否成立；3、分清责任,认可合理索赔；4、与施工单位协商,统一意见；5、签发索赔报告,处理意见报业主核准。二、不可抗力风险承担责任的原则（一）处理原则：1、工程本身的损害由业主承担；2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用；3、造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担；4、所需清理、修复工作的费用,由业主承担；5、工期给予顺延。 -
第17题：
某工程施工过程中，由于供货商提供的设备（施工单位采购）质量存在缺陷，导致返工并造成损失。施工单位应向（）索赔，以补偿自己的损失。
- A、业主
- B、工程师
- C、设备生产商
- D、设备供货商
正确答案:D -
第18题：
施工单位采购或经其验收同意的设备，材料，构配件不合格造成的质量缺陷，将由施工单位承担经济责任。
正确答案:正确 -
第19题：
某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。事件3中，施工总承包单位的三项索赔是否成立？并分别说明理由。
正确答案: 事件3中，施工总承包单位的三项索赔是否成立的判断及理由如下。
（1）施工机械停工损失费13000元的索赔成立。理由：由设计变更引起的，应由建设单位承担责任。
（2）施工机械操作人员窝工费2000元的索赔不成立。理由：施工机械操作人员窝工费已包括在施工机械停工损失费中。
（3）延期2个月的工期索赔不成立。理由：工作B有2个月的总时差，延长2个月不会影响总工期。 -
第20题：
【背景材料】某工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。 索赔报告的基本要求如下： （1）遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任； （2）给已建部分工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任； （3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿； （4）施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4．2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3．8万元，业主应予支付； （5）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天； （6）由于工程破坏，清理现场需费用2．4万元，业主应予支付。 监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？（请详细分条列出）
正确答案: 监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：
（1）进行调查、取证；
（2）审查索赔成立条件，确定索赔是否成立；
（3）分清责任，认可合理索赔；
（4）与施工单位协商，统一意见；
（5）签发索赔报告，处理意见报业主核准。 -
第21题：
多选题下列关于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当遵循的处理原则的说法中，正确的有（）。A施工单位未按照设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任
B由于设计问题造成的质量缺陷，施工单位先负责维修，再就经济责任向设计单位索赔
C因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工单位采购的，由施工单位负责维修并承担经济责任
D因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由施工单位向监理单位索赔
E因不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，各参与方再根据国家具体政策分担经济责任
正确答案： D,C解析： 建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。《建设工程质量管理条例》第四十一条规定：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第27条规定：“因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。”由上可知，无论何方原因造成的质量问题，施工单位均负有法定的保修义务。但是，该质量问题所产生的保修费用和所造成的损失，则由有关过错责任方承担。施工单位在履行完保修义务后，对于所产生的保修费用，除属于自身过错应由自身承担的外，应当按照承包合同关系向有过错的建设单位或通过建设单位向有过错的设计单位、监理单位等其他责任方索赔。因此，正确答案为A、C、E。 -
第22题：
问答题某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理单位工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下。 （1）遭受暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。 （2）给已建分部分项工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。 （3）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿总计3万元，业主应给予补偿。 （4）施工单位进场的在使用机械、设备受到损害，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应给予支付。 （5）因暴风雨造成现场停工8d，要求合同工期顺延8d。 （6）由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。 监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作？（请详细分条列出）正确答案： 监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行的工作如下：
（1）审核承包人的索赔申请。
（2）进行调查、取证。
（3）判定索赔成立的原则，审查索赔成立条件，确定索赔是否成立。
（4）分清责任，认可合理索赔。
（5）与承包人协商补偿额。
（6）提出自己的索赔处理决定。
（7）签发索赔报告，并将处理意见抄送发包人。
（8）若批准额度超过工程师权限，应报请发包人批准。解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题下列情形属于施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任（ ）。A施工单位未按照图纸施工导致屋面漏水
B因使用人擅自损坏承重墙，导致墙面开裂
C因地震导致房屋倒塌
D因施工单位采购的构配件质量不合格，导致设备损坏
E因火灾导致损坏
正确答案： A,C解析： -
第24题：
多选题发生质量缺陷后，（）A不论是否由于施工单位造成，均由施工单位承担相关费用损失并实施处理
B不论是否由于施工单位造成，通常先由施工单位负责处理
C非施工单位原因造成的费用损失由责任单位承担，工期予以顺延
D属于施工单位原因造成的费用损失由施工单位承担，工期不予顺延
E非施工单位原因造成的费用损失及实施处理应由责任单位承担
正确答案： C,A解析： 暂无解析