问答题某工贸集团决定新建一机械制造厂，通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工，经业主同意，将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团华建公司。开工日期为2001年5月18日，合同工期67日。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了业主的批准。其中，工程施工的网络进度计划如下图所示。 该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件一：土方开挖过程中，钎探之后，华建公司发现局部有松土坑，但设计文件和勘察资料中均未说明。根据勘察设计部门提出的并经监理工程

（2017年真题）某厂的机电安装工程由 A 安装公司承包施工，土建工程由 B 建筑公司承包施工。A 安装公司、B 建筑 公司均按照《建设工程施工合同（承包文本）》与建设单位签订了施工合同。合同约定：A 安装公司负责 工程设备和材料的采购，合同工期为 215 天（3 月 1 号到 9 月 30 号），工期提前一天奖励 2 万元，延误一 天罚款 2 万元。合同签订后，A 安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设 单位批准
合同实施过程中发生如下事件： 1.A 安装公司项目部进场后，因 B 建筑公司的原因，土建工程延期 10 天交付给安装公司项目部，使得 A 安装公司项目部的开工时间延后了 10 天。 2.因供货商厂家原因，订货的不锈钢阀门延期 15 天送达施工现场。A 安装公司项目部对阀门进行了外 观检查，阀体完好、开启灵活，准备用于工业管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。 项目部对不锈钢阀门进行试验，试验全部合格
【问题】
1.送达施工现场的不锈钢阀门应进行哪些试验？给出不锈钢阀门试验介质的要求？

某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期为3 60天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期1 80天。通过相互协调，编制了如图5-1 7所示的网络进度计划。该工程施工过程中发生了以下事件：事件1：基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。事件2：B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误。经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误1 5天。事件：甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。

事件4：乙安装公司进行设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失1 2万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

【问题】

1．施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。

2．如果合同约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期1天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误1天罚款6 000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿。

3．该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为1 80元/m;预制桩由业主购买供应，每根桩按9 5 0元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款。

（注：计算结果保留一位小数。）

某炼油化工设备装置安装工程及其配套的土建工程施工招栝承包，项目业主要求招标代理机构提供三种不同的招标承包方式，并说明每种方式的特点，以供业主决策。招标代理机构提出了如下三种招标承包方式：
①设备安装工程和土建工程分两个标段分别招标承包；
②设备安装和土建工程合并一个标段招标承包，选择一个总承包人，或将土建工程作为分包项目；
③设备安装和土建工程合并一个标段招标承包，选择两个承包人组成联合体承包设备安装工程和土建工程。
上述三种招标承包方式可能具有以下不同的特点：A：招标人对应两个签约人；B：招标人对应一个签约人；
C：两个承包人分别承担设备安装和土建工程施工及其相关责任；
D：两个承包人共同和分别承担设备安装和土建工程施工及其相关责任；
E：一个承包人承担全部建筑安装工程施工及其相关责任；
F：有利于承包人系统管理和控制全部建筑安装工程的质量、进度、造价和安全；
G：不利于系统控制和街接全部建筑安装工程施工质量、进度、造价和安全；
H：招标人的招标和工程管理工作量比较大；
I：招标人的招标和工程管理工作量比较小；
J：招标人需待设备安装和土建工程施工图设计全部完成后才能组织施工招标；K：招标人可以结合设计完成条件和工程进度需要优先组织关键工程施工招标。问题：
分别说明三种招标承包方式各自的特点。
作答要求：
在专用答题卡表格相应栏目内，将题干中表示所选招标承包方式特点的字母用2B铅笔在表6中涂黑（同一字母可以出现在不同的栏目中，错选，不得分；少选，得部分分）。

某石化总公司一套炼化装置，决定以招投标的方式决定承包人，通过招标、投标、评标一系列活动，最后选定某安装公司作为承包方，并于2007年2月1日签订了承包合同。合同约定2007年3月1日正式施工，施工前一个月由石化总公司提供技术资料和设计图纸，并在开工前解决用电用水问题。由安装公司按石化总公司的要求负责材料的采购和安装工程的全部内容。工程造价5亿元人民币，石化总公司先行支付2亿元人民币，其余价款在竣工验收合格后一次付清。全部工程在合同签订之日起1年内完成。
合同签订后，石化总公司将有关图纸、资料等及时交给了安装公司，但场地用电问题直到2007年3月15日仍未得到解决，导致安装公司被迫停工，停工造成的损失达12万元。
至2007年12月31日，主体工程已基本完成。为把延误的工期赶回来，经石化总公司同意，安装公司将部分工程分包给某专业安装公司，专业安装公司又将部分工程转包给某县安装公司。专业安装公司承担的个别天然气管道工程发现焊缝处有泄漏现象，在验收前重新进行了补焊和试压。工程验收时，专业安装公司承担的个别设备及转包给某县安装公司的部分设备安装质量未达到合同约定的质量标准。石化总公司要求安装公司按照合同约定承担违约责任。安装公司认为，工程分包是因为石化总公司供电问题导致工期延误而产生，且石化总公司也表示同意，自己不应承担责任，应由专业安装公司承担全部责任，而专业安装公司没有承担全部损失的能力。石化总公司提出，专业安装公司承担不了的部分由安装公司承担，而安装公司则提出，专业安装公司无力承担部分由自己和石化总公司双方分担。双方协商未果，诉至法庭。
二、问题
1．从招投标的性质看，本案例中的要约邀请、邀约和承诺的具体表现各是什么
2．石化总公司和安装公司的合同效力如何
3．安装公司的停工损失应由谁负责简述理由。
4．验收时出现的工程质量问题应由谁承担责任简述理由
5．本案例中专业安装公司承担的天然气管道安装后应做哪些试验

某工程项目，业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同，包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作，合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同，包括设备安装与调试工作，合同工期180天。通过相互的协调，编制了如图2-1所示的网络进度计划。

该工程施工过程中发生了以下事件：(1)基础工程施工时，业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时，使A工作延误7天。(2)B工作施工后进行检查验收时，发现一预埋件埋置位置有误，经核查，是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理，损失5万元，且使B工作延误15天。(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天，窝工损失2万元。(4)乙安装公司设备安装时，因接线错误造成设备损坏，使乙安装公司安装调试工作延误5天，损失1 2万元。发生以上事件后，施工单位均及时向业主提出了索赔要求。

【问题】

1．施工单位对以上各事件提出索赔要求，分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。

2．如果合同中约定，由于业主原因造成延期开工或工期延期，每延期一天补偿施工单位6000元，由于施工单位原因造成延期开工或工期延误，每延误1天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少？

3．该项目采用预制钢筋混凝土桩基础，共有800根桩，桩长9m。合同规定：桩基分项工程的综合单价为1 80元/m；预制桩由业主购买供应，每根桩按9 5 0元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少？

（注：计算结果保留一位小数）

某炼油化工设备装置安装工程及其配套的土建工程施工招标承包，项目业主要求招标代理机构提供三种不同的招标承包方式，并说明每种方式的特点，以供业主决策。招标代理机构提出了如下三种招标承包方式：①设备安装工程和土建工程分两个标段分别招标承包；②设备安装和土建工程合并一个标段招标承包，选择一个总承包人，或将土建工程作为分包项目；③设备安装和土建工程合并一个标段招标承包，选择两个承包人组成联合体承包设备安装工程和土建工程。

上述三种招标承包方式可能具有以下不同的特点：

A：招标人对应两个签约人；

B：招标人对应一个签约人；

C：两个承包人分别承担设备安装和土建工程施工及其相关责任；D：两个承包人共同和分别承担设备安装和土建工程施工及其相关责任；

E：一个承包人承担全部建筑安装工程施工及其相关责任；

F：有利于承包人系统管理和控制全部建筑安装工程的质量、进度、造价和安全；

G：不利于系统控制和衔接全部建筑安装工程施工质量、进度、造价和安全；H：招标人的招标和工程管理工作量比较大；

I：招标人的招标和工程管理工作量比较小；

J：招标人需待设备安装和土建工程施工图设计全部完成后才能组织施工招标；

K：招标人可以结合设计完成条件和工程进度需要优先组织关键工程施工招标。

【问题】分别说明三种招标承包方式各自的特点。作答要求：在专用答题卡表格相应栏目内，将题干中表示所选招标承包方式特点的字母用2B铅笔在表2-2中涂黑（同一字母可以出现在不同的栏目中，错选，不得分；少选，得部分分）。

某石化总公司需要安装一套炼化装置，决定将该工程通过招标投标方式确定承包人。经过一系列的投标、决标活动，最后选定某安装工程公司作为承包方。双方经过协商，于2007年2月1日签订了该安装工程承包合同。合同约定：2007年3月1日正式施工。施工前一个月，由石化总公司提供技术资料和设计图纸，并且在正式开工前将工程的用电、用水等前期问题解决。由安装公司按照石化总公司的要求负责材料的供应和所有的安装事项，全部工程造价50亿元人民币，石化总公司先行支付20亿元人民币，其余价款在竣工验收合格后一次付清，全部工程在合同签订之日起1年内完成。工程的保修期为3年。
合同签订后，石化总公司将有关图纸、资料等交给了安装公司，场地用水问题也已解决。但是直到2007年3月15日，石化总公司仍然没有解决场地用电的问题，导致安装公司被迫停工，停工造成的损失达12万余元。
至2007年12月底，主体工程已基本完成。由于开工前延误了工期，为了在合同期内完工，安装公司征得石化总公司的同意，将该工程的部分工程分包给了某专业安装公司，专业安装公司又将该工程中部分设备安装工程转包给了某县安装公司。工程验收时发现，该专业安装公司的分包部分工程及转包的设备安装质量均没有达到合同约定的标准。石化总公司要求安装公司按照合同约定承担违约责任。安装公司认为，部分工程分包是因为石化总公司开工时没有按照约定提供用电导致工期延误，为了加快工程进度而采取的一种措施，分包时石化总公司也表示了同意，自己不应承担责任，应当由该专业安装公司承担全部责任，而该专业安装公司的财产只能承担部分损失，没有承担全部损失的能力。石化总公司提出，专业安装公司没有能力承担的部分应当由安装公司承担，安装公司则提出应当由自己和石化总公司双方分担。双方协商不成，诉至法院。
问题：
（1）石化总公司和安装公司的合同效力如何
（2）安装公司的分包合同和专业安装公司的转包合同的效力如何
（3）安装公司的停工损失由谁负责
（4）验收时出现的工程质量问题应当由谁来承担责任

某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为12个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、—运输型施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证；运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。工程施工到6今月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进行了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。问题1．结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。2．安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容3．冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些员参加4．针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策