单选题某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（ ）。A 建设单位可以向建筑公司索赔20万元B 建设单位只能向安装公司索赔20万元C 建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元D 建设单位不可以向安装公司索赔20万元
题目
单选题
某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是（ ）。
A
建设单位可以向建筑公司索赔20万元
B
建设单位只能向安装公司索赔20万元
C
建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元
D
建设单位不可以向安装公司索赔20万元
相似考题
更多“某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导”相关问题
-
第1题：
关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的有（ ）。A、施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任
B、因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
C、因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，由施工企业负责维修并承担赔偿责任
D、因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
E、因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担答案：A,C,E解析：考点:保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按下述原则处理：
（1）施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任。
（2）由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。
（3）因建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任属于施工单位采购的或经其验收同意的，由施工单位承担经济责任；属于建设单位采购的，由建设单位承担经济责任。
（4）因建设单位（含监理单位）错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由建设单位承担；如属监理单位责任，则由建设单位向监理单位索赔。
（5）因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，其经济责任由使用单位自行负责。
（6）因地震、台风、洪水等自然灾害或其他不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任。参见 -
第2题：
甲乙两建筑公司结成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部门出现质量问题，建设单位索赔20万元，则下列说法正确的是（）A.由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利
B.因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
C.如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任答案：C解析：2019新版教材P97页
共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。 如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。 -
第3题：
某石化总公司需要安装一套炼化装置，决定将该工程通过招标投标方式确定承包人。经过一系列的投标、决标活动，最后选定某安装工程公司作为承包方。双方经过协商，于2007年2月1日签订了该安装工程承包合同。合同约定：2007年3月1日正式施工。施工前一个月，由石化总公司提供技术资料和设计图纸，并且在正式开工前将工程的用电、用水等前期问题解决。由安装公司按照石化总公司的要求负责材料的供应和所有的安装事项，全部工程造价50亿元人民币，石化总公司先行支付20亿元人民币，其余价款在竣工验收合格后一次付清，全部工程在合同签订之日起1年内完成。工程的保修期为3年。
合同签订后，石化总公司将有关图纸、资料等交给了安装公司，场地用水问题也已解决。但是直到2007年3月15日，石化总公司仍然没有解决场地用电的问题，导致安装公司被迫停工，停工造成的损失达12万余元。
至2007年12月底，主体工程已基本完成。由于开工前延误了工期，为了在合同期内完工，安装公司征得石化总公司的同意，将该工程的部分工程分包给了某专业安装公司，专业安装公司又将该工程中部分设备安装工程转包给了某县安装公司。工程验收时发现，该专业安装公司的分包部分工程及转包的设备安装质量均没有达到合同约定的标准。石化总公司要求安装公司按照合同约定承担违约责任。安装公司认为，部分工程分包是因为石化总公司开工时没有按照约定提供用电导致工期延误，为了加快工程进度而采取的一种措施，分包时石化总公司也表示了同意，自己不应承担责任，应当由该专业安装公司承担全部责任，而该专业安装公司的财产只能承担部分损失，没有承担全部损失的能力。石化总公司提出，专业安装公司没有能力承担的部分应当由安装公司承担，安装公司则提出应当由自己和石化总公司双方分担。双方协商不成，诉至法院。
问题：
（1）石化总公司和安装公司的合同效力如何
（2）安装公司的分包合同和专业安装公司的转包合同的效力如何
（3）安装公司的停工损失由谁负责
（4）验收时出现的工程质量问题应当由谁来承担责任答案：解析：(1)合同的签订要求当事人必须是具有民事行为能力的法人单位，双方意思表达应该真实，而且内容合法，从本案例中可以看出合同签订的双方当事人均是法人单位，是双方真实意思的表示，签订合同的内容合法，所以石化总公司和安装公司的合同是合法有效的。
(2)根据《合同法》的有关规定：分包必须经过当事人之间协商同意，根据案例介绍，安装公司是经石化总公司的同意将自己承包的工程的部分工程分包给了专业安装公司，所以该分包合同有效。
而专业安装公司将该工程中部分设备安装工程转包给了某县安装公司的行为，因为没有征得石化总公司的同意而且一般情况下不允许转包，合同无效。
(3)发包人石化总公司没有按照合同约定的时间解决工地用电的问题，导致安装公被迫停工造成损失的3万余元，应由发包人石化总公司应当承担赔偿责任。
(4)工程验收时发现的质量不符合约定标准的问题应该由安装公司承担责任或由安装公司和专业安装公司承担连带责任，石化总公司不应该承担责任。 -
第4题：
建筑公司甲与乙公司组成了一个联合体去投标，他们共同投标协议中约定如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来在施工过程中果然由于建筑公司甲的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到了建设单位的索赔，索赔额是10万元。但是，建设单位却仅仅要求建筑公司乙赔付这笔索赔款。建筑公司乙拒绝了建设单位的请求，其理由有两点：①质量事故的出现是建筑公司甲的技术原因，应该由建筑公司甲承担责任。②共同投标协议中约定了各自承担50%的责任，即使不由建筑公司甲独自承担，起码建筑公司甲也应该承担50%的比例，不应该由自己拿出这笔钱。依据材料回答下列问题。根据背景资料，以下说法正确的是（）。
- A、
建设单位只能向建筑公司甲提出索赔
- B、建设单位只能向建筑公司乙提出索赔
- C、建设单位不能提出索赔
- D、建设单位既可以向建筑公司甲提出索赔也可以向建筑公司乙提出索赔
正确答案:D - A、
-
第5题：
建筑公司甲与乙公司组成了一个联合体去投标，他们共同投标协议中约定如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来在施工过程中果然由于建筑公司甲的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到了建设单位的索赔，索赔额是10万元。但是，建设单位却仅仅要求建筑公司乙赔付这笔索赔款。建筑公司乙拒绝了建设单位的请求，其理由有两点：①质量事故的出现是建筑公司甲的技术原因，应该由建筑公司甲承担责任。②共同投标协议中约定了各自承担50%的责任，即使不由建筑公司甲独自承担，起码建筑公司甲也应该承担50%的比例，不应该由自己拿出这笔钱。依据材料回答下列问题。关于联合体的说法正确的是（）。
- A、联合体的资质认定按照组成联合体的承包单位中资质最高的认定
- B、联合体的资质认定按照组成联合体的承包单位中资质最低的认定
- C、组成联合体的成员单位投标之前必须签订共同投标协议
- D、共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任
- E、共同承包的各方对承包合同各自承担责任
正确答案:C,D -
第6题：
甲建筑公司与乙建筑公司组成了一个联合体去投标，中标后，双方协议分工，甲公司主要进行工程的勘察及低级建设，乙公司主要进行工程的主体建设。并约定，如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位的索赔，各自承担索赔的50%，后来在施工过程中由于乙建筑公司的施工技术问题出现质量缺陷，建设单位向甲建筑公司索赔，甲建筑公司拒绝，理由为质量事故的出现是乙建筑公司的技术原因，应该由乙建筑公司承担责任。你认为理由成立吗？
正确答案:理由不成立。依据《建筑法》，联合体中共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。也就是说，建设单位向联合体中的任意一方提出索赔都应该得到赔偿。联合体中若有赔偿协议的，已经承担责任的一方，可以就超出自己应承担的部分向对方赔偿。但是却不可以拒绝先行赔付。 -
第7题：
问答题某建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了2000只电源开关，但回来经检测，发现有1／3的质量不合格。经双方协商，安电制造厂同意全部退货。但是某建筑安装公司却一直没有收到2000只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是某建筑安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电制造厂已经被某电力设备有限公司所兼并，成为其分公司。原制造厂领导以制造厂已经不存在为由，不归还欠款；而某电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没有任何关系，也拒绝承担责任。某安装公司应该以谁为被告？此债务应该由谁来承担？正确答案： 某安装公司应以某电力设备有限公司为被告。我国《民法通则》第44条规定：“企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。”本案中安电制造厂被某电力设备有限公司所兼并，已没有独立的财产，也不再是一个独立的法人，其所欠债务应由某电力设备有限公司承担。某电力设备有限公司自然成为本案被告。解析： 暂无解析 -
第8题：
单选题甲乙两施工单位组成联合体中标，双方约定如出现质量问题各自承担50%的责任，后由于甲公司原因导致工程出现质量问题而给建设单位代来了损失，建设单位要求索赔20万元，则下列说法正确的是（）。A由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利
B因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
C如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
D只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任责任
正确答案： C解析： 《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。 -
第9题：
问答题某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目，机电工程范围有：建筑给水排水、建筑电气、通风空调、建筑智能化、消防工程。安装公司依据业主提供的工程量清单，按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算。因造价合理，安装公司中标并签订合同，合同造价为3200万元。 安装公司进场施工时，又收到业主的设计变更图纸，安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对，发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%，安装公司向业主提出了费用调整。在施工过程中，由于某些设计给施工带来困难，安装公司向业主提出修改设计要求，并增加了施工费用。 问题：增加工程量的综合单价应如何调整？正确答案： 增加部分工程量的综合单价应较原综合单价低，由安装公司对增加的工程量提出新的综合单价和措施项目费，经业主确认后调整。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题背景： 某建筑安装公司经过招投标承包了某机场航站楼的综合布线工程。在施工过程中，监理工程师经现场勘查发现该建筑安装公司现场工具设备布置混乱、存在较严重的安全隐患，且多处布线未完全按设计图纸施工，存在偷工减料现象，随后告知机场，并要求建筑安装公司停工整改。 问题： (1)由建筑安装公司停工引起的经济费用由谁负责? (2)经过整改合格后，建筑安装公司得以复工。当工程埋管结束后，按照双方约定的合同条款建筑安装公司要求机场拨付下期工程款，机场因资金周转困难未及时向建筑安装公司给付。建筑安装公司可采取哪些措施?正确答案： (1)由建筑安装公司负责。
(2)建筑安装公司可向机场发出要求付款的通知，若机场仍不支付，建筑安装公司可在发出通知5天后停止施工。解析： 熟悉建设工程款预付方法。建设单位按协议条款约定的时间和数额，向承包单位预付工程款，开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。建设单位不按协议预付，承包单位在约定预付时间10天后向建设单位发出要求预付的通知，建设单位收到通知后仍不能按要求预付，承包单位可在发出通知5天后停止施工，建设单位从应付之日起向承包单位支付应付款的利息并承担违约责任。 -
第11题：
问答题某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目，机电工程范围有：建筑给水排水、建筑电气、通风空调、建筑智能化、消防工程。安装公司依据业主提供的工程量清单，按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算。因造价合理，安装公司中标并签订合同，合同造价为3200万元。 安装公司进场施工时，又收到业主的设计变更图纸，安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对，发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%，安装公司向业主提出了费用调整。在施工过程中，由于某些设计给施工带来困难，安装公司向业主提出修改设计要求，并增加了施工费用。 问题：安装公司如何计算由于设计变更引起的新项目费用？正确答案： 安装公司采用综合单价法，按照实际发生的人工、材料、机械的数量，依据工程造价管理机构发布的市场价格计算费用。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题某建筑公司与安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是( )。A建设单位可以向建筑公司索赔20万元
B建设单位只能向安装公司索赔20万元
C建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元
D建设单位不可以向安装公司索赔20万元
正确答案： A解析： -
第13题：
甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（ ）。A、 由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利
B、 因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
C、 如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
D、 只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任答案：C解析：各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。 -
第14题：
甲、乙两建筑公司于2012年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现的质量问题遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2013年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（ ）。
A. 由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利
B. 因约定各自承担50%，故乙公司只应当向建设单位承担40万元的赔偿责任
C. 如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任
D. 只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任答案：C解析：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。承担了责任的一方，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担的份额。
ACD项：本题中，甲乙属于联合体中标，承担的是连带责任，建设单位可以要求甲或乙单独承担也可以要求甲乙共同承担。所以C项正确，AD项错误。
B项：甲乙之间的协议属于甲乙内部的约定，不对外产生效力。乙全部承担80万元赔偿后，可单独找甲按照协议偿付40万元。所以B项错误。
综上所述，本题正确答案为C。 -
第15题：
某石化总公司一套炼化装置，决定以招投标的方式决定承包人，通过招标、投标、评标一系列活动，最后选定某安装公司作为承包方，并于2007年2月1日签订了承包合同。合同约定2007年3月1日正式施工，施工前一个月由石化总公司提供技术资料和设计图纸，并在开工前解决用电用水问题。由安装公司按石化总公司的要求负责材料的采购和安装工程的全部内容。工程造价5亿元人民币，石化总公司先行支付2亿元人民币，其余价款在竣工验收合格后一次付清。全部工程在合同签订之日起1年内完成。
合同签订后，石化总公司将有关图纸、资料等及时交给了安装公司，但场地用电问题直到2007年3月15日仍未得到解决，导致安装公司被迫停工，停工造成的损失达12万元。
至2007年12月31日，主体工程已基本完成。为把延误的工期赶回来，经石化总公司同意，安装公司将部分工程分包给某专业安装公司，专业安装公司又将部分工程转包给某县安装公司。专业安装公司承担的个别天然气管道工程发现焊缝处有泄漏现象，在验收前重新进行了补焊和试压。工程验收时，专业安装公司承担的个别设备及转包给某县安装公司的部分设备安装质量未达到合同约定的质量标准。石化总公司要求安装公司按照合同约定承担违约责任。安装公司认为，工程分包是因为石化总公司供电问题导致工期延误而产生，且石化总公司也表示同意，自己不应承担责任，应由专业安装公司承担全部责任，而专业安装公司没有承担全部损失的能力。石化总公司提出，专业安装公司承担不了的部分由安装公司承担，而安装公司则提出，专业安装公司无力承担部分由自己和石化总公司双方分担。双方协商未果，诉至法庭。
二、问题
1．从招投标的性质看，本案例中的要约邀请、邀约和承诺的具体表现各是什么
2．石化总公司和安装公司的合同效力如何
3．安装公司的停工损失应由谁负责简述理由。
4．验收时出现的工程质量问题应由谁承担责任简述理由
5．本案例中专业安装公司承担的天然气管道安装后应做哪些试验答案：解析：
1．本案例中邀约邀请是招标人的招标公告或招标邀请书或招标文件。要约是投标人的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。
2．本合同签字双方是合法的法人单位，签订的内容合法。故本合同是合法的有效合同。
3．本案例中安装公司的停工损失费应由石化总公司承担。理由是合同中明确规定水、电由石化总公司于200 7年3月1日前解决，而石化总公司3月1 5日还未解决电，是造成安装公司停工的直接原因。
4．验收时出现的质量问题，专业安装公司承担直接和主要责任，安装公司承担连带责任，石化总公司不承担责任。理由是：
(1)专业安装公司本身承担的分包部分和转包部分出现了质量问题，是自身操作原因和非法转包造成的，所以应负主要责任。
(2)安装公司应负连带责任的理由是虽然分包经石化总公司同意，但安装公司作为该工程的承包商，负责工程的管理和监督，而专业安装公司非法转包，安装公司更应及时发现和制止，本事故与安装公司质量管理不严，监督不力有关。况且合同法明确规定分包合同不能解除总承包单位任何义务和责任。
(3)而石化总公司同意工程分包给安装公司，是因为它的资质等符合分包条件，至于施工中的质量管理，合同约定是安装公司负责，因此工程质量出现问题石化总公司不应承担责任。
5．因本案例中的专业安装公司承担的管道是输送可燃的天然气，故应做耐压试验和泄漏试验。 -
第16题：
建筑公司甲与乙公司组成了一个联合体去投标，他们共同投标协议中约定如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来在施工过程中果然由于建筑公司甲的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到了建设单位的索赔，索赔额是10万元。但是，建设单位却仅仅要求建筑公司乙赔付这笔索赔款。建筑公司乙拒绝了建设单位的请求，其理由有两点：①质量事故的出现是建筑公司甲的技术原因，应该由建筑公司甲承担责任。②共同投标协议中约定了各自承担50%的责任，即使不由建筑公司甲独自承担，起码建筑公司甲也应该承担50%的比例，不应该由自己拿出这笔钱。依据材料回答下列问题。就资料中的质量问题，建设单位可以向建筑公司甲进行索赔。
正确答案:正确 -
第17题：
某建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了2000只电源开关，但回来经检测，发现有1／3的质量不合格。经双方协商，安电制造厂同意全部退货。但是某建筑安装公司却一直没有收到2000只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是某建筑安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电制造厂已经被某电力设备有限公司所兼并，成为其分公司。原制造厂领导以制造厂已经不存在为由，不归还欠款；而某电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没有任何关系，也拒绝承担责任。某安装公司应该以谁为被告？此债务应该由谁来承担？
正确答案:某安装公司应以某电力设备有限公司为被告。我国《民法通则》第44条规定：“企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。”本案中安电制造厂被某电力设备有限公司所兼并，已没有独立的财产，也不再是一个独立的法人，其所欠债务应由某电力设备有限公司承担。某电力设备有限公司自然成为本案被告。 -
第18题：
多选题关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的有( )。A施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任
B因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
C因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属于施工企业采购的，由施工企业负责维修并承担赔偿责任
D因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
E因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担
正确答案： A,E解析： -
第19题：
多选题甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确 的有（）。A如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付
B建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任
正确答案： A,B解析： 联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任。负有连带责任的债务人，都负有清偿全部债务的义务，履行了义务的人，有权要求其他负有连带义务的人偿付他应当承担份额。 -
第20题：
问答题背景： 某建筑安装公司经过投标承包了某机场航站楼的综合布线工程。在施工过程中，理工程师经现场勘查发现该建筑安装公司现场工具设备布置混乱，存在较严重的安全隐患，且多处布线未完全按设计图纸施工，存在偷工减料现象。随后告知机场，并要求建筑安装公司停工整改。 问题： (1)由建筑安装公司停工引起的经济费用由谁承担? (2)经过整改合格后，建筑安装公司得以复工。当工程埋管结束后，按照双方约定的合同条款建筑安装公司要求机场拨付下期工程款，机场因资金周转困难未及时向建筑安装公司给付。建筑安装公司可采取哪些措施?正确答案：
(1)由建筑安装公司承担。
(2)建筑安装公司可向机场发出要求付款的通知，若机场仍不支付，建筑安装公司可在发出通知5天后停止施工。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目，机电工程范围有：建筑给水排水、建筑电气、通风空调、建筑智能化、消防工程。安装公司依据业主提供的工程量清单，按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算。因造价合理，安装公司中标并签订合同，合同造价为3200万元。 安装公司进场施工时，又收到业主的设计变更图纸，安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对，发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%，安装公司向业主提出了费用调整。在施工过程中，由于某些设计给施工带来困难，安装公司向业主提出修改设计要求，并增加了施工费用。 问题：因设计变更引发工程量增加，安装公司能否向业主提出费用调整？正确答案： 因设计变更引发工程量增加，且工程量的增幅是20%，变化幅度在lO%以外，所以安装公司可以向业主提出费用调整。解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题建筑公司甲与乙公司组成了一个联合体去投标，他们共同投标协议中约定如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。后来在施工过程中果然由于建筑公司甲的施工技术问题出现了质量问题并因此遭到了建设单位的索赔，索赔额是10万元。但是，建设单位却仅仅要求建筑公司乙赔付这笔索赔款。建筑公司乙拒绝了建设单位的请求，其理由有两点：①质量事故的出现是建筑公司甲的技术原因，应该由建筑公司甲承担责任。②共同投标协议中约定了各自承担50%的责任，即使不由建筑公司甲独自承担，起码建筑公司甲也应该承担50%的比例，不应该由自己拿出这笔钱。依据材料回答下列问题。建设单位向建筑公司乙索赔的做法是否正确。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题某建设工程有A、、B两个单项工程，甲、乙两承包单位组成联合体中标，分别承担A、、B单项工程的施工任务。甲承包单位因施工原因产生质量事故但无力赔偿，乙单位应该（）A不赔偿
B全部赔偿
C按比例赔偿
D根据双方约定决定是否赔偿
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第24题：
问答题某机电安装公司投标一个30层的商务楼机电工程项目，机电工程范围有：建筑给水排水、建筑电气、通风空调、建筑智能化、消防工程。安装公司依据业主提供的工程量清单，按综合单价法编制了商务楼机电工程施工图预算。因造价合理，安装公司中标并签订合同，合同造价为3200万元。 安装公司进场施工时，又收到业主的设计变更图纸，安装公司采用综合单价法对工程量变更情况进行查对，发现分部分项工程量清单中的工程量增幅大于原工程量的20%，安装公司向业主提出了费用调整。在施工过程中，由于某些设计给施工带来困难，安装公司向业主提出修改设计要求，并增加了施工费用。 问题：安装公司采用综合单价法编制施工图预算的条件是什么？正确答案： 安装公司采用综合单价法编制施工图预算的条件是工程量清单计价模式。解析： 暂无解析