2002年12月，长空电器有限责任公司（以下简称长空公司）筹建职工宿舍楼，通过履行正常的招投标程序，将该工程委托本市建筑工程第六公司（以下简称建筑六公司）承建。总工程款900万元，开工前支付首期资金600万，经竣工验收合格支付剩余300万元。2003年9月，工程顺利完工，经有关部门验收合格。此后，建筑六公司多次派人到长空公司催还剩余的400万工程款，长空公司以暂时资金周转有些困难为由请求暂缓支付。12月，长空公司为谋求外地市场，将一条进口生产线以低于原价70％的价格，作价270万转让给外地一家企业。建筑六
题目
2002年12月，长空电器有限责任公司（以下简称长空公司）筹建职工宿舍楼，通过履行正常的招投标程序，将该工程委托本市建筑工程第六公司（以下简称建筑六公司）承建。总工程款900万元，开工前支付首期资金600万，经竣工验收合格支付剩余300万元。 2003年9月，工程顺利完工，经有关部门验收合格。此后，建筑六公司多次派人到长空公司催还剩余的400万工程款，长空公司以暂时资金周转有些困难为由请求暂缓支付。 12月，长空公司为谋求外地市场，将一条进口生产线以低于原价70％的价格，作价270万转让给外地一家企业。建筑六公司得知后，起诉到人民法院，要求判令撤销该转让行为。长空公司认为：虽然拖欠建筑六公司工程款情况属实，但与转让生产线一事无关；且转让合同是双方协商一致的结果，合法有效，应予保护。 建筑六公司起诉的法律依据是什么？我国法律对此有何规定？
相似考题
更多“2002年12月，长空电器有限责任公司（以下简称长空公司）筹建职工宿舍楼，通过履行正常的招投标程序，将该工程委托本市建筑工程第六公司（以下简称建筑六公司）承建。总工程款900万元，开工前支付首期资金600万，经竣工验收合格支付剩余300万元。 2003年9月，工程顺利完工，经有关部门验收合格。此后，建筑六公司多次派人到长空公司催还剩余的400万工程款，长空公司以暂时资金周转有些困难为由请求暂缓支付。 12月，长空公司为谋求外地市场，将一条进口生产线以低于原价70％的价格，作价270万转让给外地一家企业”相关问题
-
第1题：
2007年4月1日，甲建筑公司(以下简称甲公司)与A公司签订一项总金额为10000万元的固定造价合同，承建一条高速公路，工程于2007年4月1日开工，预计2009年3月30日完工。该公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度，最初预计总成本为8000万元。甲公司有关资料如下：
(1)2007年甲公司实际发生施工成本为3000万元(均为原材料、职工薪酬等费用，下同)，为完成合同尚需发生成本为5000万元；2007年末与A公司已结算工程价款3800万元，实际收到A公司工程款项3500万元。
(2)2008年甲公司与B公司签订分包合同，委托B公司承建该高速公路上的一座桥梁的建造任务。合同总金额为1000万元，规定期限为2年，按照工程进度支付工程款。至2008年12月31日B公司已完成工程进度的60%，2008年12月31日甲公司向B公司支付了工程款。甲公司发生成本为3200万元。此外2008年因价格因素将预计总成本调整为8500万元，估计完成合同尚需发生成本1700万元。与A公司结算工程价款4500万元，实际收到A公司工程款项4200万元。
(3)2009年B公司所承建桥梁建造任务全部完成经验收合格，甲公司按照合同规定向．B公司支付工程尾款。完工前，A公司要求变更合同并同意另行支付变更价款300万元。甲公司本年发生成本1400万元。年末该工程全部完工并验收合格；与A公司结算工程价款2000万元，其余工程款尚未收到。
要求：计算编制甲公司各年有关会计分录。
正确答案：
【答案】
2007年：
(1)甲公司发生各种成本
借：工程施工-合同成本 3000
贷：原材料、应付职工薪酬等 3000
(2)与A公司结算工程价款
借：应收账款 3800
贷：工程结算 3800
(3)实际收到A公司工程款项
借：银行存款 3500
贷：应收账款 3500
(4)确认计量收入费用
①完工程度=3000÷(3 000+5 000)=37.5%
②应确认的合同收入=10 000×37.5%=3750(万元)
③应确认的合同费用=(3000+5 000)×37.5%=3000(万元)
④应确认的毛利=3750-3000=750(万元)
⑤借：工程施工-合同毛利 750
主营业务成本 3000
贷：主营业务收入 3750
2008年：
(1)向B公司支付了工程款
借：工程施工-合同成本 600
贷：银行存款 600
(2)甲公司发生各种成本
借：工程施工-合同成本 3200
贷：原材料、应付职工薪酬等 3200
(3)与A公司已结算工程价款
借：应收账款4 500
贷：工程结算4 500
(4)实际收到A公司工程款项
借：银行存款4 200
贷：应收账款4 200
(5)确认计量收入费用
①完工程度=(3000+600+3200)÷(3000+600+3200+1700)=80%
②应确认的合同收入=10 000×80%-3750=4 250(万元)
③应确认的合同费用=(3000+600+3200+1700)×80%-3000=3800(万元)
④应确认的毛利=4 250-3800=450(万元)
⑤借：工程施工-合同毛利450
主营业务成本 3800
贷：主营业务收入4 250
2009年：
(1)向B公司支付了工程款
借：工程施工-合同成本400
贷：银行存款400
(2)甲公司发生成本
借：工程施工-合同成本 1400
贷：原材料、应付职工薪酬等 1400
(3)已结算工程价款
借：应收账款 2 000
贷：工程结算 2 000
(4)确认计量收入费用
①应确认的合同收入=(10 000+300)-3 750-4 250=2 300(万元)
②应确认的合同费用=(3000+600+3200+1400+400)-3000-3800=1800(万元)
③应确认的毛利=2 300-1800=500(万元)
④借：工程施工-合同毛利 500
主营业务成本 1800
贷：主营业务收入 2 300
(5)2009年完工
借：工程结算 10 300
贷：工程施工-合同成本8 600
-合同毛利 1700 -
第2题：
2014年4月1日，甲建筑公司(以下简称甲公司)与A公司签订一项总金额为10000万元的固定造价合同，承建一条高速公路，工程于2014年4月1日开工，预计2016年12月31日完工。该公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定完工进度，最初预计总成本为8000万元。甲公司有关资料如下：
资料一：2014年，甲公司实际发生施工成本为3000万元(均为原材料、职工薪酬等费用，下同)，预计为完成合同尚需发生成本5000万元;2014年年末与A公司已结算工程价款4000万元，实际收到A公司工程款项3500万元。由于A公司变更合同，决定在高速公路上建造一座桥梁，2014年12月31日，经商议，A公司书面同意追加合同价款2000万元。
资料二：2015年，甲公司与B公司签订分包合同，委托B公司承建该高速公路上的一座桥梁。合同总金额为1000万元，规定期限为2年，按照工程进度支付工程款。至2015年12月31日，B公司已完成工程进度的60%;2015年12月31日，甲公司向B公司支付了工程款。甲公司自行建造部分实际发生成本6080万元。此外2015年因价格因素将预计总成本调整为12100万元。2015年12月31日，经商议，A公司书面同意追加合同价款200万元。
2015年年末与A公司结算工程价款5000万元，实际收到A公司工程款项4200万元。
资料三：2016年，B公司所承建桥梁建造任务全部完成并经验收合格，甲公司按照合同规定向B公司支付工程尾款400万元。
资料四：2016年12月12日，甲公司收到A公司支付的合同奖励款300万元。同日，出售剩余物资产生收益20万元。甲公司本年发生成本2000万元。2016年年末该工程全部完工并验收合格，甲公司与A公司结算工程价款3500万元，其余工程款尚未收到。
要求：
(1)编制甲公司2014年发生各种成本、与A公司结算工程价款和实际收到A公司工程款项的会计分录;计算2014年应确认的合同收入、合同费用、合同毛利，编制相关的会计分录;计算2014年资产负债表“存货”项目应列报的金额，
(2)编制甲公司2015年向B公司支付分包工程款、发生各种成本、与A公司结算工程价款和实际收到A公司工程款项的会计分录;计算2015年应确认的合同收入、合同费用、合同毛利，并编制相关的会计分录。
(3)编制甲公司2016年向B公司支付分包工程尾款、发生各种成本、A公司结算工程价款的会计分录;计算2016年应确认的合同收入、合同费用、合同毛利，并编制相关的会计分录。
(4)编制甲公司2016年工程完工相关的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)
正确答案：(1)①借：工程施工——合同成本3000
贷：原材料、应付职工薪酬等3000
②借：应收账款4000
贷：工程结算4000
借：银行存款3500
贷：应收账款3500
③完工程度=3000/(3000+5000)×100%=37.5%
应确认的合同收入=(10000+2000)×37.5%=4500(万元)
应确认的合同费用=(3000+5000)×37.5%=3000(万元)
应确认的毛利=4500-3000=1500(万元)
④借：工程施工——合同毛利1500
主营业务成本3000
贷：主营业务收入4500
⑤“工程施工”项目金额大于“工程结算”项目金额。则在“存货”项目列示，“存货”项目列示金额=(3000+1500)-4000=500(万元)
(2)①借：工程施工——合同成本(1000×60%)600
贷：银行存款600
②借：工程施工——合同成本6080
贷：原材料、应付职工薪酬等6080
③借：应收账款5000
贷：工程结算5000
④借：银行存款4200
贷：应收账款4200
⑤完工程度=(3000+600+6080)/12100×100%=80%
应确认的合同收入=(10000+2000+200)×80%-4500=5260(万元)
应确认的合同费用=12100×80%-3000=6680(万元)
应确认的毛利=5260-6680=-1420(万元)
⑥借：主营业务成本6680
贷：主营业务收入5260
工程施工——合同毛利1420
⑦不需要计提当期合同损失。
(3)①借：工程施工——合同成本400
贷：银行存款400
——合同成本400
贷：银行存款400
②借：工程施工——合同成本2000
贷：原材料、应付职工薪酬等2000
③借：应收账款3500
贷：工程结算3500
④应确认的合同收入=(10000+2000+200+300)-4500-5260=2740(万元)
应确认的合同费用=(3000+600+6080+400+2000-20)-3000-6680=2380(万元)
应确认的毛利=2740-2380=360(万元)
⑤借：银行存款20
贷：工程施工——合同成本20
⑥借：工程施工——合同毛利360
主营业务成本2380
贷：主营业务收入2740
(4)借：工程结算12500
贷：工程施工——合同成本12060
——合同毛利440
-
第3题：
甲公司与没有建筑施工资质的某施工队签订合作施工协议，由甲公司投标乙公司的办公楼建筑工程，施工队承建并向甲公司交纳管理费。中标后，甲公司与乙公司签订建筑施工合同。工程由施工队负责施工。办公楼竣工验收合格交付给乙公司。乙公司尚有部分剩余工程款未支付。下列哪一选项是正确的？
A.合作施工协议有效
B.建筑施工合同属于效力待定
C.施工队有权向甲公司主张工程款
D.甲公司有权拒绝支付剩余工程款答案：C解析：选项A错误。《合同法》第二百七十二条第二款规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。本案中，甲公司与施工队签订的合作施工协议实质上属于承包人非法转包的情况，该协议无效。选项B错误。甲公司依法向乙公司投标，中标后依法与乙公司签订建筑施工合同，该合同合法有效。选项C正确，选项D错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。据此可知，施工队（实际施工人）有权向甲公司主张工程款，甲公司无权拒绝支付剩余工程款。 -
第4题：
乙公司为建筑公司，为甲公司的某建筑物建设与甲公司签订建设工程施工合同。经甲同意，乙将该工程主体结构的施工分包给丙建筑公司。以下说法错误的是：( ）A.乙、丙公司之间的分包合同有效
B.如果该建筑物工程质量不合格，乙、丙公司应当对甲公司承担连带责任
C.如果该建筑物工程竣工验收合格，丙公司有权向乙公司主张工程款
D.丙公司可以甲公司为被告诉请支付工程款，但是法院应当追加乙公司为当事人答案：A,D解析：本题涉及建设工程合同效力的问题。 《合同法》第272条第3款第3句规定，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。乙公司将建筑工程主体结构分包构成违法分包，合同无效。故选项A错误。《合同法》第272条第2款第1句规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意。可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。该条规定亦适用于违法分包合同，工程质量不合格的，分包人与承包人对发包人承担连带责任。故选项B正确。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《建设工程施工合同解释》）第2条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格。承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。故选项C正确。《建设工程施工合同解释》第26条规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。因此，如果实际施工人起诉的是发包人，法院可以追加违法分包人为当事人。故选项D错误。综上所述，本题答案为AD。 -
第5题：
甲公司与A建筑公司签订建设工程施工合同，由A公司作为总承包商承建甲公司的一栋厂房。该厂房竣工后经验收不合格，后甲公司发现A公司未取得建筑施工企业资质，A公司对承建的厂房进行了修复，则根据合同法律制度的规定，下列表述中不正确的是（ ）。A.甲公司与A公司之间的建设工程施工合同无效
B.修复后的厂房经竣工验收不合格的，A公司无权请求支付工程价款
C.修复后的厂房经竣工验收合格的，甲公司应承担修复费用
D.甲公司对建设工程不合格造成的损失有过错的，应承担相应的民事责任答案：C解析：（1）选项A：承包人在未取得建筑施工企业资质的情形下订立的建设工程施工合同无效。（2）选项BC：建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：①修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人可以请求承包人承担修复费用；②修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人无权请求支付工程价款。（3）选项D：发包人对建设工程不合格造成的损失有过错的，也应承担相应的民事责任。 -
第6题：
甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2007年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下面说法正确的是()。A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款
B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款
C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款
D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款答案：C解析：2020版教材P141 / 2019版教材P139
1.由于甲建筑公司借用他人资质投标签订合同的，因此，其所签订的合同无效；2.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。 -
第7题：
甲公司超越其资质等级许可的业务范围签订了工程施工合同，但在工程竣工前甲公司获得了相应的资质等级。后来，工程虽然竣工验收合格，但建设单位拒绝支付剩余工程款，甲公司将建设单位诉至法院。根据有关司法解释规定，下列说法正确的是( )。A、应当按无效合同处理，但建设单位应当支付工程款
B、应当按无效合同处理，建设单位可以不再支付剩余工程款
C、不应当按无效合同处理，建设单位应当支付工程款
D、不应当按无效合同处理，但建设单位可以不再支付剩余工程款答案：C解析：承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。 -
第8题：
2002年12月，长空电器有限责任公司（以下简称长空公司）筹建职工宿舍楼，通过履行正常的招投标程序，将该工程委托本市建筑工程第六公司（以下简称建筑六公司）承建。总工程款900万元，开工前支付首期资金600万，经竣工验收合格支付剩余300万元。 2003年9月，工程顺利完工，经有关部门验收合格。此后，建筑六公司多次派人到长空公司催还剩余的400万工程款，长空公司以暂时资金周转有些困难为由请求暂缓支付。 12月，长空公司为谋求外地市场，将一条进口生产线以低于原价70％的价格，作价270万转让给外地一家企业。建筑六公司得知后，起诉到人民法院，要求判令撤销该转让行为。长空公司认为：虽然拖欠建筑六公司工程款情况属实，但与转让生产线一事无关；且转让合同是双方协商一致的结果，合法有效，应予保护。 长空公司转让生产线的行为是何种性质？
正确答案: 长空公司以低于原价70％的价格转让生产线的行为属于以不明显不合理的低价处分其财产的行为。 -
第9题：
甲工程公司为乡镇企业，具有建筑三级资质，通过关系与乙公司签订了承建办公高楼的工程合同（承建办公高楼要求五级资质）。后，工程完工并验收合格。因乙公司未支付工程款而引起纠纷。经查，该工程由甲公司垫资建设，并约定了利息。下列表述正确的是：（）
- A、甲公司与乙公司所签工程合同无效
- B、甲公司因乙公司未支付工程款可对该办公楼申请法院拍卖，行使优先受偿权
- C、甲公司行使优先受偿权的范围包括人员工资及垫付的工程款和利息
- D、甲公司行使优先受偿权的期间为工程竣工时起一年
正确答案:A,B,C -
第10题：
问答题2015年2月1日，为支付货款，A公司向B公司签发一张以X银行为承兑人、金额为80万元、到期日为2015年8月1日的承兑汇票，X银行依法在汇票票面上签章。 3月1日，B公司因急需现金，将该汇票背书转让给C公司，C公司向B公司支付现金75万元。 4月1日，C公司将该汇票背书转让给D公司，以支付房屋租金，D公司对B公司与C公司之间的票据买卖事实不知。 D公司将该票据背书转让给E公司，以支付装修工程款，并在汇票上注明： “本票据转让于工程验收合格后生效。”后E公司施工的装修工程存在严重的质量问题。 5月，E公司被F公司吸收合并，E公司办理了工商注销登记。6月1日，F公司为支付材料款将该汇票背书转让给G公司。8月10日，G公司向x银行提示付款，X银行以背书不连续为由拒绝支付。 要求： 根据上述内容，分别回答下列问题： 在装修工程未验收合格的情况下，D公司对E公司的背书转让行为是否生效？并说明理由。正确答案： D公司对E公司的背书转让行为有效。根据规定，背书时附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力，即不影响背书行为本身的效力。在本题中，D公司背书时记载的“本票据转让于工程验收合格后生效”属于附条件背书，所附条件不具有汇票上的效力，背书有效。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题某施工企业甲公司的资质等级为二级，而发包方A房地产开发公司的工程项目需要一级资质的建筑商承建，于是甲公司就挂靠到另一大型建筑企业乙公司名下，承揽了该工程项目。后来，因该项工程不符合规定的质量标准而给A公司造成损失。 问：(2)假如该项工程经竣工验收合格，甲公司可否请求A公司按照施工合同约定支付工程款?正确答案：解析： -
第12题：
单选题甲公司与没有建筑施工资质的某施工队签订合作施工协议，由甲公司投标乙公司的办公楼建筑工程，施工队承建并向甲公司交纳管理费。中标后，甲公司与乙公司签订建筑施工合同。工程由施工队负责施工。办公楼竣工验收合格交付给乙公司。乙公司尚有部分剩余工程款未支付。下列哪一选项是正确的？（ ）[2015年真题]A合作施工协议有效
B建筑施工合同属于效力待定
C施工队有权向甲公司主张工程款
D甲公司有权拒绝支付剩余工程款
正确答案： D解析：
AB两项，《建设工程施工合同解释》第1条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第52条第5项的规定，认定无效：①承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；②没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；③建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。《合同法》第52条规定，有下列情形之一的，合同无效：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。没有建筑施工资质的某施工队与甲公司签订合作施工协议，由甲公司投标乙公司的办公楼建筑工程，施工队承建并向甲公司交纳管理费，属于没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同的情形，则该建设工程施工合同无效；其签订的合作施工协议是以合法形式掩盖非法目的，根据《合同法》第52条第3项的规定，以合法形式掩盖非法目的的合同无效，所以本题中的合作施工协议无效。
CD两项，《建设工程施工合同解释》第2条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。因此，施工队有权主张工程款，甲公司无权拒绝支付剩余工程款。 -
第13题：
2002年12月，长空电器有限责任公司(以下简称长空公司)筹建职工宿舍楼，通过履行正常的招投标程序，将该工程委托本市建筑工程第六公司(以下简称建筑六公司)承建。总工程款900万元，开工前支付首期资金600万，经竣工验收合格支付剩余300万元。2003年9月，工程顺利完工，经有关部门验收合格。此后，建筑六公司多次派人到长空公司催还剩余的400万工程款，长空公司以暂时资金周转有些困难为由请求暂缓支付。12月，长空公司为谋求外地市场，将一条进口生产线以低于原价70%的价格，作价270万转让给外地一家企业。建筑六公司得知后，起诉到人民法院，要求判令撤销该转让行为。长空公司认为：虽然拖欠建筑六公司工程款情况属实，但与转让生产线一事无关;且转让合同是双方协商一致的结果，合法有效，应予保护。
问题：(1)长空公司转让生产线的行为是何种性质?
(2)建筑六公司起诉的法律依据是什么?我国法律对此有何规定?
参考答案：(1)长空公司以低于原价70%的价格转让生产线的行为属于以不明显不合理的低价处分其财产的行为。
(2)建筑六公司起诉的法律依据是合同法规定的撤销权。债权人撤销权是指债权人对债务人不当处分其财产，明显危害债权的行为，可请求法院予以撤销的权利。《中华人民共和国合同法》第七十四条规定：债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为;第七十五条规定：撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使。
-
第14题：
甲公司取得某块土地的建设用地使用权用于开发住宅地产，甲公司将建造房屋的工程承包给乙建筑公司。乙建筑公司未经甲公司同意，擅自将工程肢解后将部分分包给丙。丙又将部分工程分包给丁。下列哪个选项是错误的:A.乙建筑公司与丙的分包合同无效，甲公司有权撤销甲、乙之间的建设工程承包合同
B.乙、丙间及丙、丁间的建设工程合同无效，若工程质量有问题，甲公司有权请求丙、丁就其完成的工作成果与乙承担连带责任
C.如果工程竣工验收合格，丙有权请求乙支付相应的工程价款
D.如果工程竣工验收不合格，且修复后仍然不合格，丁无权请求支付工程款答案：A解析：《合同法》第272条：“发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人，无效。因此乙、丙间的建设工程合同无效。丙属于分包单位，将其承包的工程再分包，属于“二度分包”，也是无效。《建设工程施工合同解释》第8条：“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： （一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。”承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人有权解除与承包人之间的建设工程合同，而不是撤销合同。因此，A选项，错误，当选。根据《合同法》第272条，B选项正确；《建设工程施工合同解释》第2条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”故C选项正确。《建设工程施工合同解释》第3条：“建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。” -
第15题：
甲房地产开发公司将一个商品房开发项目承包给乙公司施工，双方经备案的中标合同约定的合同总价为5000万元。甲、乙双方私下约定的合同总价为4800万元。无论是双方的中标合同还是私下的约定，均未约定工程价款的支付时间。后全部工程竣工并通过甲公司验收，工程实际交付给甲公司，甲公司与乙公司就工程价款与支付发生争议。就此，以下说法正确的是：( ）A.双方应当以5000万元作为工程价款
B.双方应当以4800万元作为工程价款
C.工程通过甲公司验收之日为甲公司应付工程款之日
D.乙公司将工程交付甲公司之日为甲公司应付工程款之日答案：A,D解析：本题涉及建设工程合同的主要条款问题。 《建设工程施工合同解释》第21条规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。故选项A正确，选项B错误。《建设工程施工合同解释》第18条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日：（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。本题中工程以实际交付，故选项D正确，选项C错误。本题答案为AD。 -
第16题：
2018年4月，甲公司与乙建筑公司(以下简称“乙公司”)签订写字楼建筑工程总承包合同。双方约定：工程造价4000万元，工期一年。合同签订后，甲公司依约先行支付2000万元工程款，剩余2000万元在工程竣工合格后一次付清。
2018年5月，乙公司从丙融资租赁公司(以下简称“丙公司”)租赁塔吊一台。双方约定：租金共计48万元，从2018年6月开始，按月分12期支付，每期4万元。双方未就乙公司拖欠租金时如何处理以及塔吊在租赁期满后的归属作出约定。
2018年8月，因遭受强台风袭击，塔吊损坏。乙公司为修复塔吊花去维修费3万元。乙公司要求丙公司承担维修费，丙公司拒绝。为此，乙公司从2018年9月开始停止支付租金。经多次催告，乙公司仍未在合理期限内支付到期租金。2019年1月，丙公司通知乙公司：由于欠交4个月租金，乙公司须在2019年2月的租金支付日支付全部剩余租金，否则解除合同。乙公司无奈，在2019年2月将剩余租金一次性全部交清。租赁期满后，丙公司要求乙公司返还塔吊，乙公司拒绝。
2018年10月，甲公司以在建写字楼作为抵押向A银行借款3亿元，期限1年。双方于2018年10月10日签订了书面抵押合同，并于2018年10月12日办理了抵押登记。
2019年4月，甲公司从丁公司借款5000万元，期限1个月，月利率3％，甲公司仍以在建写字楼作为抵押，并为丁公司办理了第二顺位抵押登记。
2019年4月，乙公司如期完成工程建设，要求甲公司验收，并要求支付剩余2000万元工程款。甲公司验收合格，但拒绝支付剩余工程款。经多次催告，甲公司在合理期限内仍未支付。
2019年6月，甲公司无力偿还丁公司借款，丁公司诉至人民法院，要求甲公司偿还借款本金5000万元及利息150万元。
2019年7月，乙公司请求人民法院拍卖甲公司写字楼。写字楼拍卖价款3．5亿元。乙公司要求首先清偿其工程款债权2000万元。A银行要求提存3亿元及利息以确保其债权到期后能获清偿。
要求：
根据上述内容，分别回答下列问题。
(1)丙公司是否有权拒绝承担塔吊的维修费用?并说明理由。
(2)丙公司是否有权要求乙公司在2019年2月支付全部剩余租金?并说明理由。
(3)租赁到期后，塔吊应归属于谁?并说明理由。
(4)对于丁公司向甲公司主张的150万元利息，人民法院应支持多少金额?并说明理由。
(5)乙公司关于其工程款债权就该建设工程的拍卖所得优先受偿的主张是否成立?并说明理由。
(6)A银行的抵押权何时设立?并说明理由。
(7)A银行要求提存3亿元及利息，以确保债权到期后能获清偿是否成立?并说明理由。答案：解析：(1)丙公司有权拒绝承担塔吊的维修费用。根据规定，在融资租赁合同中，承租人(乙公司)负有占有租赁物期间的维修义务。
(2)丙公司有权要求乙公司在2019年2月支付全部剩余租金。根据规定，在融资租赁合同中，承租人应按照约定支付租金，经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以要求支付全部租金；也可以解除合同、收回租赁物。
(3)塔吊归丙公司所有。根据规定，在融资租赁合同中，出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属，对租赁物的归属没有约定或者约定不明确，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。 仍不能确定的，租赁物的所有权归出租人。
(4)人民法院应支持100万元。根据规定，民间借贷双方约定的利率未超过年利率24％，出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。在本题中，月利率为3％，年利率为36％，超过了24％，故应按24％计算利息，应支付的利息=5000×(24％÷12)=100(万元)。
(5)乙公司的主张成立。根据规定，发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
(6)A银行的抵押权于2018年10月12日设立。根据规定，以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自登记之日起设立。
(7)A银行的要求成立。根据规定，顺位在后的抵押权所担保的债权先到期的，抵押权人只能就抵押物价值超出顺位在先的抵押担保债权的部分受偿。在本题中，写字楼的拍卖价款，应首先清偿乙公司工程价款2000万元，然后将应支付A银行的3亿元及其利息提存，剩余部分再向丁公司清偿。 -
第17题：
甲建筑公司为了中标借用了乙建筑公司的资质。2010年12月，其所承建的工程竣工验收合格。此后甲因工程款纠纷起诉到法院，建设单位请求认定合同无效。关于本案，说法正确的是()。A.由于工程竣工验收合格，人民法院应当认定合同有效
B.由于工程竣工验收合格，甲有权请求参照合同约定支付工程款
C.由于合同无效，业主有权拒绝支付全部工程款
D.由于合同无效，人民法院有权收缴甲公司的全部工程款答案：B解析：2019新版教材P120页
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 -
第18题：
甲建筑公司超越自身资质承包乙化纤厂的厂房建造工程，乙化纤厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款，甲建筑公司将乙化纤厂起诉到人民法院，人民法院应在( )情况下支持甲公司的诉讼请求。A、甲建筑公司将工程部分分包给没有资质的企业的
B、工程竣工验收不合格的
C、甲建筑公司在竣工前取得相应资质的
D、甲建筑公司在竣工后取得相应资质的答案：C解析：建筑公司超越自身资质承揽项目的，在工程竣工前该建筑公司取得相应资质，则有权向人民法院就拒付工程款对建设单位提起诉讼。 -
第19题：
某建筑公司承包一项工程。自己承担建筑工程作业，把该工程的安装工程作业以100万元的价格转包给一家安装公司。工程竣工并验收合格后，建筑公司从建设单位结算获得工程价款450万元，其中包括代垫材料费120万元，并另外获得抢工费10万元。求公司应纳营业税。
该项工程应纳营业税为：（450＋10）×3％＝13.8万元
其中：建筑公司应纳税额为：（450－100＋10）×3％＝10.8万元
建筑公司应代扣代缴的安装公司应纳税额为：100×3％＝3万元
略 -
第20题：
甲为一家三级建筑企业，因不具备资质，通过行贿方式与乙电脑公司签订了工程承包合同，承建乙电脑公司的电脑大楼，工程竣工后，经验收合格。由于乙电脑公司资金链断裂，无力支付工程款1000万元而引起纠纷。经查：乙电脑公司在A公司拥有100万元的股权，B公司应向乙电脑公司交付200万元的电脑机箱，C公司欠乙电脑公司200万元的到期金钱债务，D公司欠C公司200万元的到期金钱债务。再查：甲企业签订工程承包合同后，将部分地基工程分包给了丙企业，因乙电脑公司无力支付款项，甲企业欠丙企业分包工程款200万元。该在建大楼被乙电脑公司抵押给了丁银行，但未办理登记。请回答下列问题：就甲企业与乙电脑公司的工程承包合同而言，下列表述正确的是：（）
- A、该工程承包合同无效
- B、该工程承包合同可撤销
- C、该工程承包合同效力未定
- D、乙电脑公司应向甲企业支付工程款
正确答案:A,D -
第21题：
甲公司与A建筑公司签订建设工程施工合同，由A公司作为总承包商承建甲公司的一栋厂房。该厂房竣工后经验收不合格，后甲公司发现A公司未取得建筑施工企业资质，A公司对承建的厂房进行了修复，则根据合同法律制度的规定，下列表述中不正确的是（）。
- A、甲公司与A公司之间的建设工程施工合同无效
- B、修复后的厂房经竣工验收不合格的，A公司无权请求支付工程价款
- C、修复后的厂房经竣工验收合格的，甲公司应承担修复费用
- D、甲公司对建设工程不合格造成的损失有过错的，应承担相应的民事责任
正确答案:C -
第22题：
问答题一帆工程公司2013年1月份承建一项住宅工程，全部工程于2013年12月份竣工并通过验收，取得工程总价款7 860万元。在施工期间，一帆工程公司将建筑工程的部分分包给汇丰公司来完成，按合同支付给汇丰公司l 800万元的工程款。计算一帆工程公司承建住宅工程应缴纳的营业税。正确答案：解析： -
第23题：
多选题甲公司与乙公司签订建设工程施工合同，将工程发包给乙公司施工。甲公司、乙公司经备案的中标合同中工程造价为1亿元，但双方私下约定的工程造价为8000万元，均未约定工程价款的支付时间。7月1日，乙公司将经竣工验收合格的建设工程实际交付给甲公司，甲公司一直拖欠工程款；乙公司于8月5日提起诉讼。下列表述正确的有（）。A甲公司与乙公司之间应按照1亿元结算工程价款
B甲公司与乙公司之间应按照8000万元结算工程价款
C乙公司有权要求甲公司自7月1日起支付欠付工程款的利息
D乙公司有权要求甲公司自8月5日起支付欠付工程款的利息
正确答案： C,B解析： 本题考核建设工程合同。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此选项A正确，选项B错误。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。据此可知，乙公司有权要求甲公司支付工程欠款利息。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时问没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，应付款时间为交付之日。因此选项C正确，选项D错误。