对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?

题目

对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?


相似考题
更多“对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定”相关问题
  • 第1题:

    对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
    【问题】(2)定金与预付款有什么区别?


    答案:
    解析:
    (2)定金与预付款的区别:①目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包人在工程准备和材料准备中的资金问题。②性质不同。定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。③处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:a.合同正常履行,定金返还;b.合同不履行,双方都无过错,定金返还;c.支付定金的一方不履行合同,无权获得返还定金;d.收受定金的一方不履行合同,双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。

  • 第2题:

    对于工期索赔的说法,那些是正确的()。

    • A、因业主原因造成的某项工作施工进度拖延,属于可原谅的延期
    • B、因业主原因造成的某项工作施工进度拖延,承包商可按所拖延时间索赔工期
    • C、因第三方原因造成的某项工作施工进度拖延,属于不可原谅的延期
    • D、因承包商原因造成的某项工作施工进度拖延,承包商不可索赔工期
    • E、因工程师原因造成的某项工作施工进度拖延,承包商可提出工期索赔

    正确答案:A,D,E

  • 第3题:

    下列关于指定分包商的说法中,正确的是()。

    • A、由业主选定,与承包商签订合同
    • B、由承包商选定,与业主签订合同
    • C、由业主或工程师选定,与承包商签订合同
    • D、由业主选定,与工程师签订合同

    正确答案:C

  • 第4题:

    FIDIC施工合同条件规定的指定包分商,其特点为()

    • A、由业主选定并管理
    • B、与承包商签定合同
    • C、其工程款从工程量清单中的工作项目内开支
    • D、承担不属于承包商应完成工作的施工
    • E、由承包商负责协调管理

    正确答案:B,D,E

  • 第5题:

    工程建设全过程中总承包,一般由业主以公开招标方式选择承包商。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 请问定金与预付款有何区别?


    正确答案: 定金与预付款的区别:
    ①目的不同,定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。
    ②性质不同,定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。
    ③处理不同,定金视合同履行情况有不同的法律后果;预付款在工程进度款中按比例扣还。

  • 第7题:

    多选题
    FIDIC施工合同条件规定的指定包分商,其特点为()
    A

    由业主选定并管理

    B

    与承包商签定合同

    C

    其工程款从工程量清单中的工作项目内开支

    D

    承担不属于承包商应完成工作的施工

    E

    由承包商负责协调管理


    正确答案: B,D,E
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    判断题
    所请“指定分包”是由业主(或监理工程师)指定、选定完成某项指定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 对于该案例,招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?

    正确答案: 对承包商资质审查的内容有:企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。  施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。定金与预付款有什么区别?

    正确答案: (1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。
    (2)性质不同。定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。(3)处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:
    ①合同正常履行,定金返还;
    ②合同不履行,双方都无过错,定金返还;
    ③支付定金的一方不履行合同,无权获得返还定金;
    ④收取定金的一方不履行合同,双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 监理工程师对两次索赔申请应如何处理?

    正确答案: 对第一次索赔:①判定索赔成立,这是因为遇到文物停工应视为业主的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。
    对第二次索赔:①判定索赔不成立,因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任,索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复,表示索赔不成立。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?

    正确答案: 对承包商资质审查的内容有:企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包人都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
    【问题】(1)招标时对承包人的资格预审查的内容有哪些?


    答案:
    解析:
    1)对承包人资质审查的内容有:法人资格和组织机构、财务报表、人员报表、施工机械设备情况、分包计划、近5年完成同类工程项目调查、在建工程项目调查、近2年涉及的诉讼案件调查、其他资格证明。

  • 第14题:

    对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。  施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。定金与预付款有什么区别?


    正确答案: (1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。
    (2)性质不同。定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。(3)处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:
    ①合同正常履行,定金返还;
    ②合同不履行,双方都无过错,定金返还;
    ③支付定金的一方不履行合同,无权获得返还定金;
    ④收取定金的一方不履行合同,双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。

  • 第15题:

    所请“指定分包”是由业主(或监理工程师)指定、选定完成某项指定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。


    正确答案:正确

  • 第16题:

    对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 监理工程师对两次索赔申请应如何处理?


    正确答案: 对第一次索赔:①判定索赔成立,这是因为遇到文物停工应视为业主的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;承包商及时提供了证据资料和索赔申请。②监理工程师根据监理记录核实延误天数。③监理工程师签发工期变更指令。
    对第二次索赔:①判定索赔不成立,因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任,索赔无理由。②监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复,表示索赔不成立。

  • 第17题:

    对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?


    正确答案: 监理工程师判定承包商索赔成立的条件:
    ①承包商受到了实际损失或损害;
    ②损失不是因承包商的过错造成;
    ③损害也不是承包商应承担的风险造成;
    ④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。

  • 第18题:

    问答题
    对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。 监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?

    正确答案: 监理工程师判定承包商索赔成立的条件:
    ①承包商受到了实际损失或损害;
    ②损失不是因承包商的过错造成;
    ③损害也不是承包商应承担的风险造成;
    ④承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    某项目合同履行过程中,由于法规变更,导致承包商成本增加,工程匀速施工没有出现进度偏差。下列关于承包商补偿的说法中,正确的是( )。
    A

    业主应给予承包商补偿

    B

    业主不给予承包商补偿

    C

    竣工结算时,承包商与业主协商是否补偿

    D

    通过仲裁决定是否给予承包商补偿


    正确答案: C
    解析:

  • 第20题:

    问答题
    对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。  施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?

    正确答案: 监理工程师判定承包商索赔成立的条件:
    (1)承包商受到了实际损失或损害;
    (2)损失不是因承包商的过错造成;
    (3)损害也不是承包商应承担的风险造成;
    (4)承包商在合同规定的索赔时限内提出。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。  施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工,承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。监理工程师对两次索赔申请应如何处理?

    正确答案: 两次索赔处理
    对第一次索赔
    (1)判定第一次索赔成立。
    因为:①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;
    ②承包商及时提供了证据资料;
    ③承包商及时提相互了索赔申请。
    (2)监理工程师根据监理记录核实延误的天数。
    (3)监理工程师签发工期变更指令。
    对第二次索赔
    (1)判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任,索赔无理由。
    (2)监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复,表示索赔不成立。 对承包商资质审查的内容有:企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    下列关于指定分包商的说法中,正确的是()。
    A

    由业主选定,与承包商签订合同

    B

    由承包商选定,与业主签订合同

    C

    由业主或工程师选定,与承包商签订合同

    D

    由业主选定,与工程师签订合同


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    工程建设全过程中总承包,一般由业主以公开招标方式选择承包商。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析