某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位租赁设备，台班单价800元／（台班），租赁费为500元／（台班），人工日工资单价为50元／工日，窝工工费20元／工日。合同履行中，因工程师指令延迟造成全场停工3天，造成人员窝工60个工日；同时业主指令增加一项新工作，完成该工作需要6天时间，机械6台班，人工120个工日，材料费15000元，综合费率为35%，则施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为（）元A、25800B、28500C、31200D、37530

题目

某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位租赁设备，台班单价800元／（台班），租赁费为500元／（台班），人工日工资单价为50元／工日，窝工工费20元／工日。合同履行中，因工程师指令延迟造成全场停工3天，造成人员窝工60个工日；同时业主指令增加一项新工作，完成该工作需要6天时间，机械6台班，人工120个工日，材料费15000元，综合费率为35%，则施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为（）元

  • A、25800
  • B、28500
  • C、31200
  • D、37530
相似考题

1.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主要施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元／台班，折旧费为100元／台班，人工日工资单价为40元／工日，窝工工费10元／工日。合同履行中，因场外停电全场停工2d，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5d时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（ ）元。A．10600B．10200C．11600D．12200

2.某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签定了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的技术,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前作完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。 【问题】（2）若承包人提出异议,监理工程师应按什麽程序协调有关方的关系?

3.某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签定了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的技术,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前作完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。 【问题】（1）你认为业主代表的做法是否正确?为什么?

4.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价900元／台班，折旧费为150元／台班，人工日工资单价为40元／工日，窝工工费10元／工日，以人工费为基数的综合费率为30％。合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5500元，则施工单位可向业主提出索赔额为()元。A.11300 B.11540 C.13880 D.11600

参考答案和解析
正确答案:B
更多“某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工”相关问题

  • 第1题：

    某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目，并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料，施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场，遭到材料供应商的拒绝，两天后才将材料运到施工现场。事件2：某设备供应商由于进行设备调试，在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位，恰好此时该设备的价格下降，施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款，设备供应商则要求按原价执行，双方为此产生了争议。事件3：施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到，施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费，此时，双方签订的合同终止。事件4：施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量，从而减少分包单位的合同价格，为施工单位创造更高的利润。
    【问题】2.根据事件1，简要说明合同当事人在约定合同内容时，一般应包含哪些条款？


    答案：
    解析：
    2.合同当事人在约定合同内容时，一般应约定以下条款：（1）当事人的名称或者姓名和住所；（2）标的；（3）数量；（4）质量；（5）价款或者报酬；（6）履行期限、地点和方式；（7）违约责任；（8）解决争议的方法。

  • 第2题：

    建设单位与施工单位就完成某建设工程项目的施工签订了施工合同。在合同履行过程中，由于该施工合同对工程质量约定不明确，致使双方当事人产生争议。试根据合同法的有关规定解答以下问题：
    【问题】1.建设工程施工合同的内容包括哪些？


    答案：
    解析：
    1.施工合同的内容包括：工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

  • 第3题：

    某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目，并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料，施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场，遭到材料供应商的拒绝，两天后才将材料运到施工现场。事件2：某设备供应商由于进行设备调试，在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位，恰好此时该设备的价格下降，施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款，设备供应商则要求按原价执行，双方为此产生了争议。事件3：施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到，施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费，此时，双方签订的合同终止。事件4：施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量，从而减少分包单位的合同价格，为施工单位创造更高的利润。
    【问题】4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议是否属于合同争议？请说明合同争议处理的方式有哪几种？


    答案：
    解析：
    4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议属于合同争议。合同争议处理的方式有：（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。

  • 第4题：

    某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签订了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的经验,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前做完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。
    【问题】（2）若承包人提出异议,监理工程师应按什么程序协调有关方的关系?


    答案：
    解析：
    （2）①由总监理工程师签发监理通知,要求业主终止违约做法。②在承包人自愿的条件下,由承包人向监理工程师提出分包申请,并将分包人的资质材料报送监理工程师,由监理工程师审核和确认,并报送业主批准。③由承包人与被批准的分包人签订分包协议,报监理工程师核备。

  • 第5题：

    某建设项目业主与施工单位签订了施工总包合同，合同中约定保函手续费30万元，合同工期200天，窝工时施工单位不可索赔利润。合同履行过程中，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工7天，由于业主干扰导致窝工4天，因设计单位延期交付图纸停工6天。假设上述事件均为关键路线，且未发生在同一时间。每窝工一天折合60个人工工日，窝工人员的日标准工资50元，机械设备日租赁费400元。计算施工单位可索赔的工期、保函手续费以及费用。


    正确答案: 上述四个事件中，季节性大雨是有经验的承包商可预见的事件，不可索赔。其他三个事件是非承包商责任引起的，可索赔。
    异常恶劣气候属不可抗力，只可索赔工期，不可索赔费用。
    可索赔的工期：10+4+6=20天
    可索赔的保函手续费为：20×（30×10000）/200=30000元
    可索赔的窝工的人工费为：60×（4+6）×50=30000元
    可索赔的窝工机械费为：400×10=4000元
    承包商可索赔的费用为：30000+30000+4000=64000元

  • 第6题：

    某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了工程设计合同、施工承包合同、工程监理合同，根据合同法的规定，其中属于委托合同的是（）

    • A、工程设计合同
    • B、施工承包合同
    • C、工程监理合同
    • D、工程设计合同与工程监理合同

    正确答案:C

  • 第7题：

    某工程项目，业主与施工单位已经签订施工合同，在执行合同的过程中陆续遇到一些问题需要进行处理，对遇到的下列问题，请问该如何处理。施工合同中规定，业主给施工单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用应由谁来支付？


    正确答案: 合同规定业主供应图纸7套，施工单位再要3套图纸，超出合同规定故增加的图纸费用应由施工单位支付。

  • 第8题：

    某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，同期为16天，合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为（）天。

    • A、1
    • B、4
    • C、17
    • D、14

    正确答案:D

  • 第9题：

    问答题
    施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处？

    正确答案：
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000㎡，合同期为16天。合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为（）天。
    A

    1

    B

    4

    C

    17

    D

    14


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了合同，根据合同法的规定，其中属于委托合同的是（）。
    A

    工程设计合同

    B

    施工承包合同

    C

    工程监理合同

    D

    工程设计合同和工程监理合同


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位租赁设备，台班单价800元/台班，租赁费为500元/台班，每台班分摊的施工机械进出场费是50元/台班，人工日工资单价为50元/工日，窝工工费20元/工日。合同履行中，因工程师指令延迟造成全场停工3天，造成人员窝工60个工日，机械窝工1个台班；同时业主指令增加一项新工作，完成该工作需要6天时间，机械6台班，人工120个工日，材料费15000元，则施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为（　）元。
    A

    25200

    B

    23100

    C

    27500

    D

    27550


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签订了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的经验,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前做完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。
    【问题】（1）你认为业主代表的做法是否正确?为什么?


    答案：
    解析：
    （1）业主代表的做法不正确,理由如下：①业主代表不应直接分包,工程分包是承包人的权利,业主这样做属于违约。②业主代表没有通过监理工程师直接向施工单位发通知不对,业主这样做也属于违约。③业主代表自行选择分包人不正确。

  • 第14题：

    某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目，并与建设单位签订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位与某材料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工时急需使用该材料，施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现场，遭到材料供应商的拒绝，两天后才将材料运到施工现场。事件2：某设备供应商由于进行设备调试，在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设备交付给施工单位，恰好此时该设备的价格下降，施工单位要求按下降后的价格支付该设备货款，设备供应商则要求按原价执行，双方为此产生了争议。事件3：施工单位与某施工机械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到，施工单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费，此时，双方签订的合同终止。事件4：施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包工程的质量，从而减少分包单位的合同价格，为施工单位创造更高的利润。
    【问题】6.事件4中的合同当事人签订的合同是否有效？请说明在什么情况下可导致合同无效？


    答案：
    解析：
    6.事件4中的合同当事人签订的合同无效。以下情况可导致合同无效：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。

  • 第15题：

    某公路建设项目,路面为沥青混凝土路面。业主委托一监理单位进行施工阶段的监理,并分别与监理单位和施工单位签订了合同。在施工过程中,承包单位没有做沥青混凝土路面的经验,按照合同约定,提出需将路面工程进行分包。为了保证施工质量,并赶在冬季前做完路面工程,业主代表选择了一家专业沥青混凝土施工公司,将路面工程分包给该专业施工公司（合同未签）,并向承包施工单位和监理单位发出通知,要求施工单位配合路面分包单位施工。
    【问题】（3）分包单位施工完毕后,向监理工程师报送了工程款支付申请和工程结算书,你认为监理工程师应如何处理?


    答案：
    解析：
    （3）①退回分包人的支付申请,并告知分包人,分包工程的所有合同事宜均需通过承包人办理。②通知承包人对分包的工程质量进行验收并向监理工程师报验。

  • 第16题：

    某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工费10元/工日。合同履行后第30天，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20工日；合同履行后第50天业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械台班5台班，人工20个工日，材料费5000元，求施工单位可获得的直接工程费的补偿额。


    正确答案: 因场外停电导致的直接工程费索赔额：
    人工费＝20*10＝200（元）（1分）
    机械费＝2*100＝200（元）（1分）
    因业主指令增加新工作导致的直接工程费索赔额：
    人工费＝20*40＝800（元）（2分）
    材料费＝5000元（2分）
    机械费＝5*800＝4000（元）（2分）
    可获得的直接工程费的补偿额＝（200+200）＋（800+5000+4000）＝10200（元）（2分）

  • 第17题：

    某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价为800元/台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工工费10元/工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（）元。

    • A、10600
    • B、10200
    • C、11600
    • D、12200

    正确答案:B

  • 第18题：

    某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了合同，根据合同法的规定，其中属于委托合同的是（）。

    • A、工程设计合同
    • B、施工承包合同
    • C、工程监理合同
    • D、工程设计合同和工程监理合同

    正确答案:C

  • 第19题：

    背景资料：某工程合同商谈中 业主提出，工程的结算以施工图预算 为 基础，单项工程变更量在 5% 以内时不 作调整，当超过 5% 时对超过部分按实 结 算。 施工单位在合同评审和洽谈过 程中同意了业主的要求，按此意见签订 了正式 合同。在施工过程中，设计单位 不断发出小量的变更，使施工单位花费 大量的人 力、财力，当施工单位要求监 理、业主单位办理签证时，监理、业主 单位总是以 合同该条款规定为由，拒绝 签字。施工单位只能自己留下记录。 请 根据背景资料完成以下题目竣工结算的依据是合同的约定和现场经过业主、（）认可的签证手续。

    • A、造价单位
    • B、施工单位
    • C、质检机构
    • D、监理

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一台为施工单位租赁设备，台班单价800元／（台班），租赁费为500元／（台班），人工日工资单价为50元／工日，窝工工费20元／工日。合同履行中，因工程师指令延迟造成全场停工3天，造成人员窝工60个工日；同时业主指令增加一项新工作，完成该工作需要6天时间，机械6台班，人工120个工日，材料费15000元，综合费率为35%，则施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为（）元
    A

    25800

    B

    28500

    C

    31200

    D

    37530


    正确答案： A
    解析： 本题考查的是合同价款调整。施工单位可向业主提出直接工程费补偿额为：因工程师指令停工，窝工费：人工费=60×20=1200（元），机械费=500×3=1500（元）；增加新工作：机械费=6×800=4800（元），人工费=120×50=6000（元），材料费15000元，共计28500元。

  • 第21题：

    单选题
    某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了工程设计合同、施工承包合同、工程监理合同，根据合同法的规定，其中属于委托合同的是（）。
    A

    工程设计合同

    B

    施工承包合同

    C

    工程监理合同

    D

    工程设计合同与工程监理合同


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    某建设工程业主与施工单位签订了可调价合同。合同中约定：人工日工资单价为60元/工日，窝工费30元/工日。合同履行后第3天，因场外停电停水全场停工2天，造成人员窝工40工日；合同履行到第28天，工程师指令增加一项新工作，完成该工作需要6天时间，人工90工日。计算施工单位可索赔的人工费？

    正确答案： 合同履行过程中发生的两个事件，属于非承包商责任引起，承包商可索赔相应费用。
    因场外停电索赔的窝工费：40×30=1200元
    因工程师指令增加新工作可索赔的人工费：90×60=5400元
    因此，施工单位可索赔的人工费为：1200+5400=6600元
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位（　）万元。
    A

    10

    B

    7

    C

    6

    D

    4


    正确答案： B
    解析： 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

  • 第24题：

    问答题
    某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同。合同中约定：主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价800元/台班，折旧费为100元/台班，人工日工资单价为40元/工日，窝工费10元/工日。合同履行后第30天，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20工日；合同履行后第50天业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械台班5台班，人工20个工日，材料费5000元，求施工单位可获得的直接工程费的补偿额。

    正确答案： 因场外停电导致的直接工程费索赔额：
    人工费＝20*10＝200（元）（1分）
    机械费＝2*100＝200（元）（1分）
    因业主指令增加新工作导致的直接工程费索赔额：
    人工费＝20*40＝800（元）（2分）
    材料费＝5000元（2分）
    机械费＝5*800＝4000（元）（2分）
    可获得的直接工程费的补偿额＝（200+200）＋（800+5000+4000）＝10200（元）（2分）
    解析： 暂无解析

相关内容