工程索赔的处理原则包括（）A、索赔必须以合同为依据B、及时-合理地处理索赔C、加强主动控制-减少工程索赔D、提高效率-集中处理索赔E、积极索赔，防止对方反索赔规

第1题：

第2题：

设备监理工程师处理索赔权力包括（）。①索赔事由调查权和索赔材料审查权；②索赔理由质疑、否认权；③索赔争议裁决权；④索赔处理决定权；⑤在授权范围内，签发付款证书权。

• A、①②③④
• B、①②③⑤
• C、①③④⑤
• D、①②④⑤

正确答案:D

第3题：

工程索赔的处理原则：必须以工程变更为依据及时、合理地处理索赔；加强主动控制，减少工程索赔.

正确答案:错误

第4题：

工程索赔的处理原则有哪些？

正确答案: 一是必须以合同为依据。
二是必须注意资料的积累。
三是及时、合理地处理索赔。
四是加强主动控制，减少工程索赔。

第5题：

设备监理工程师行使处理索赔权限应遵循的原则有（）

• A、合法原则
• B、公平原则
• C、公开原则
• D、及时原则
• E、自愿原则

正确答案:A,B,D

第6题：

工程索赔的处理原则有（　）。

• A、必须以合同为依据
• B、必须及时、合理地处理索赔
• C、必须按国际惯例处理
• D、必须加强主动控制，减少工程索赔
• E、必须坚持统一性和差别性相结合

正确答案:A,B,D

第7题：

索赔按索赔要求分类包括（）。

• A、工期索赔
• B、工程终止索赔
• C、工程变更索赔
• D、工程拖延索赔

正确答案:A

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

简述工程索赔的处理原则

正确答案: ①必须以合同为依据；
②及时，合理地处理索赔；
③注意资料的积累；
④加强主动控制，减少工程索赔.

第15题：

在工程实践中，比较详细的索赔工作通常包括以下内容： ①索赔资料的准备 ②索赔意向通知 ③索赔事件的提交 ④业主审查索赔处理 ⑤工程师对索赔事件的审查 ⑥工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见 ⑦承包人是否接受最终索赔处理，可能仲裁或诉讼。 这些工作内容的安排有一定的先后顺序，以下排序的选项中较合理的是（）。

• A、①-②-③-④-⑤-⑥-⑦
• B、②-①-③-⑤-④-⑥-⑦
• C、①-②-③-⑤-⑥-④-⑦
• D、②-①-③-⑤-⑥-④-⑦

正确答案:D

第16题：

工程师处理索赔应遵循哪些原则？

正确答案: （1）公平合理地处理索赔。工程师作为施工合同的管理核心，必须公平地行事。以没有偏见的方式解释和履行合同，独立地作出判断，行使自己的权力。处理索赔原则有如下几个方面：
1）从工程整体效益、工程总目标的角度出发作出判断或采取行动。使合同风险分配，干扰事件责任分担，索赔的处理和解决不损害工程整体效益和不违背工程总目标。
2）按照合同约定行事。工程师应该准确理解、正确执行合同，在索赔的解决和处理过程中应贯穿合同精神。
3）从事实出发，实事求是。按照合同的实际实施过程、干扰事件的实情、承包人的实际损失和所提供的证据作出判断。
（2）及时作出决定和处理索赔。在工程施工中，工程师必须及时地（有的合同规定具体的时间，或“在合理的时间内”）作出决定，下达通知，指令，表示认可等。这有如下重要作用：
1）可以减少承包人的索赔机会。因为如果工程师不能迅速及时地行事，造成承包人的损失，必须给与工期或费用的补偿。
2）防止干扰事件影的扩大。若不及时行事会造成承包人停工处理指令，或承包人继续施工，造成更大范围的影响和损失。
3）在收到承包人的索赔意向通知后应迅速作出反应，认真研究密切注意干扰事件的发展。一方面可以及时采取措施降低损失；另一方面可以掌握干扰事件发生和发展的过程，掌握第一手资料，为分析、评价承包人的索赔做准备。
4）不及时地解决索赔问题将会加深双方的不理解、不一致和矛盾。如果不能及时解决索赔问题，会导致承包人资金周转困难，积极性受到影响，施工进度放慢，对工程师和发包人缺乏信任感；而发包人会抱怨承包人拖延工期，不积极履约。
5）不及时行事会造成索赔解决的困难。单个索赔集中起来，索赔额积累起来，不仅给分析，评价带来困难，而且会带来新的问题，使解决复杂化。
（3）尽可能通过协商达成一致。工程师在处理和解决索赔问题时应及时地与发包人和承包人沟通，保持经常性的联系。在作出决定，特别是调整价格、决定工期和费用补偿，做出决定前，应充分地与合同双方协商，最好达成一致，取得共识。如果他的协调不成功使索赔争执升级，则对合同双方都是损失，将会严重影响工程项目的整体效益。
（4）诚实信用。工程师有很大的工程管理权力，对工程的整体效益有关键性的作用。发包人出于信任，将工程管理的任务交给他；承包人希望他公平行事。

第17题：

索赔文件包括承包商或其授权人致业主或工程师的信、索赔报告正文和（）

• A、索赔依据
• B、索赔证据
• C、附件
• D、索赔原则

正确答案:C

第18题：

施工索赔有何法律特征？监理工程师处理施工索赔的原则是什么？

正确答案: 工程索赔系指承包人在履约期间，因非自身的过错而导致工程受阻（时间索赔）、受到损失（费用索赔），而向有过失的一方或责任方（通常为保险公司）索取赔偿，或者因为无法预料的自然原因或人为事件或其他制约而导致工程施工受阻、受到损失而要求业主给予的补偿。工程反索赔是承包人给业主造成了经济损失，业主向承包人要求给予赔偿或补偿。但合同中多数是前一种索赔。
工程索赔的主要法律特征如下：
（1）是承包人向业主的一种索款请求；
（2）所取得费用是投标中承包人无法准确估计（也无须考虑）的风险费用；
（3）是承包人的合法权益；
（4）是合同变更的法律后果，是一种经济补偿，不完全是违约罚款，索赔要以事实为依据。
监理工程师判断索赔是否成立的原则是：
（1）合同原则或称为动因，指所提出的索赔是不是符合在合同条件中所做出的规定；
（2）事实原则或称为依据，指所提出的索赔是不是有文字的（指令、变更、法令法规、申请、批准等）材料作为依据；
（3）程序原则或者称之为时效，指是否在索赔事件发生后28天内提出索赔意向，随后每隔28天追踪提出情况通报，索赔时间结束后28天内递交最终索赔申请及索赔计算资料；
（4）损害原则，要有产生损害的事实，而且这些损害与动因之间存在有因果关系，计算应合情合理；
（对于费用索赔只需要满足前4项条件。对于时间索赔不仅要满足前四项，还要满足以下的第5项条件。）
（5）在不在关键路线上的原则，对于时间索赔，则还要求审核索赔的事件是不是在关键线路上，如果不在关键路线上，不影响总工期的不应给予工程延期，在关键路线上的，则应与补偿。

第19题：

下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。

• A、按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔
• B、处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益
• C、工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算
• D、工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据

正确答案:C

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：